2024年家居裝修承攬協(xié)議樣本版

2024年家居裝修承攬協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條裝修項(xiàng)目及范圍2.1裝修項(xiàng)目明細(xì)2.2裝修范圍界定2.3裝修項(xiàng)目變更第三條裝修風(fēng)格及設(shè)計(jì)3.1裝修風(fēng)格確認(rèn)3.2設(shè)計(jì)方案提交3.3設(shè)計(jì)方案修改及確認(rèn)第四條裝修材料及質(zhì)量4.1材料品牌及標(biāo)準(zhǔn)4.2材料驗(yàn)收程序4.3材料質(zhì)量爭議處理第五條裝修施工及進(jìn)度5.1施工計(jì)劃及時(shí)間表5.2施工隊(duì)伍及資質(zhì)5.3施工進(jìn)度監(jiān)督及調(diào)整第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收6.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.2驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn)6.3工程質(zhì)量爭議處理第七條合同價(jià)格及支付7.1合同總價(jià)7.2支付方式及時(shí)間7.3價(jià)款調(diào)整事項(xiàng)第八條工期延誤及賠償8.1工期延誤責(zé)任界定8.2工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)8.3工期延誤賠償計(jì)算方法第九條合同變更及解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同變更及解除的程序第十條違約責(zé)任及爭議解決10.1違約行為及責(zé)任10.2爭議解決方式10.3爭議解決地點(diǎn)及法院第十一條不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力后果處理11.3不可抗力責(zé)任分配第十二條保密條款12.1保密信息范圍12.2保密義務(wù)及期限12.3保密違反后果第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同生效條件13.2合同變更程序13.3合同終止條件及后果第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2附加條款及附件14.3合同修改及補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：_____________，地址：_____________。1.2乙方名稱：_____________，地址：_____________。第二條裝修項(xiàng)目及范圍2.1裝修項(xiàng)目包括但不限于：_____________、_____________、_____________等。2.2裝修范圍界定：本合同約定的裝修項(xiàng)目范圍包括但不限于：_____________、_____________、_____________等。2.3裝修項(xiàng)目變更：雙方同意，如因特殊情況需要變更裝修項(xiàng)目，應(yīng)書面協(xié)議確認(rèn)。第三條裝修風(fēng)格及設(shè)計(jì)3.2設(shè)計(jì)方案提交：乙方應(yīng)在合同簽訂后_____________個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交完整的設(shè)計(jì)方案。3.3設(shè)計(jì)方案修改及確認(rèn)：甲方對(duì)乙方提交的設(shè)計(jì)方案有修改意見的，應(yīng)書面通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后_____________個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)甲方的修改意見進(jìn)行調(diào)整，并重新提交給甲方確認(rèn)。第四條裝修材料及質(zhì)量4.2材料驗(yàn)收程序：乙方應(yīng)在材料到達(dá)工地后_____________個(gè)工作日內(nèi)，通知甲方進(jìn)行材料驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后_____________個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果書面通知乙方。4.3材料質(zhì)量爭議處理：如雙方在材料質(zhì)量問題上產(chǎn)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向合同約定的法院提起訴訟。第五條裝修施工及進(jìn)度5.1施工計(jì)劃及時(shí)間表：乙方應(yīng)根據(jù)雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案制定詳細(xì)的施工計(jì)劃和時(shí)間表，并書面提交給甲方。5.2施工隊(duì)伍及資質(zhì)：乙方應(yīng)保證其施工隊(duì)伍的資質(zhì)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，并負(fù)責(zé)對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行管理和監(jiān)督。5.3施工進(jìn)度監(jiān)督及調(diào)整：甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理調(diào)整建議。乙方應(yīng)在接到調(diào)整建議后_____________個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)甲方的建議進(jìn)行調(diào)整，并書面通知甲方。第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收6.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：雙方確認(rèn)的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：_____________。6.2驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn)：工程完成后，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程驗(yàn)收單。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并重新申請(qǐng)驗(yàn)收。6.3工程質(zhì)量爭議處理：如雙方在工程質(zhì)量問題上產(chǎn)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向合同約定的法院提起訴訟。第七條合同價(jià)格及支付7.1合同總價(jià)：雙方確認(rèn)的合同總價(jià)為人民幣_(tái)___________元整（大寫：_________________________元整）。（1）合同簽訂后_____________個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣_(tái)___________元整作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_____________時(shí)支付人民幣_(tái)___________元整；（3）工程驗(yàn)收合格后支付人民幣_(tái)___________元整。7.3價(jià)款調(diào)整事項(xiàng)：如因特殊情況導(dǎo)致工程價(jià)款需要調(diào)整，雙方應(yīng)書面協(xié)議確認(rèn)調(diào)整金額。第八條工期延誤及賠償8.1工期延誤責(zé)任界定：如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)：如乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，乙方應(yīng)按照合同總價(jià)款的_____________%向甲方支付違約金。8.3工期延誤賠償計(jì)算方法：如乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，乙方應(yīng)按照實(shí)際延誤的天數(shù)乘以合同總價(jià)款計(jì)算違約金。第九條合同變更及解除9.1合同變更條件：雙方同意，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容的，可以書面協(xié)議變更。9.2合同解除條件：如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，對(duì)方可以解除合同。9.3合同變更及解除的程序：合同變更或解除應(yīng)由雙方書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十條違約責(zé)任及爭議解決10.1違約行為及責(zé)任：雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2爭議解決方式：雙方同意，如發(fā)生合同爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向合同約定的法院提起訴訟。10.3爭議解決地點(diǎn)及法院：雙方同意，爭議解決的地點(diǎn)為合同約定的法院。第十一條不可抗力11.1不可抗力定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。11.2不可抗力后果處理：如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商處理。11.3不可抗力責(zé)任分配：如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條保密條款12.1保密信息范圍：雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。12.2保密義務(wù)及期限：雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為合同履行完畢后_____________年。12.3保密違反后果：如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更程序：合同變更應(yīng)由雙方書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。13.3合同終止條件及后果：合同終止后，雙方的權(quán)利和義務(wù)自行消失，但本合同的終止不影響雙方在合同終止前的權(quán)利和義務(wù)。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)：本合同未盡事宜，雙方可以書面協(xié)議補(bǔ)充。14.2附加條款及附件：本合同附件為合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。14.3合同修改及補(bǔ)充：本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：家居裝修設(shè)計(jì)方案附件二：家居裝修材料清單附件三：施工計(jì)劃時(shí)間表附件四：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件五：合同價(jià)款支付明細(xì)表附件六：工期延誤違約金計(jì)算公式附件七：保密協(xié)議附件八：合同變更協(xié)議附件九：合同解除協(xié)議附件一：家居裝修設(shè)計(jì)方案詳細(xì)要求和說明：本附件包含甲方確認(rèn)的家居裝修設(shè)計(jì)方案，包括裝修風(fēng)格、布局、顏色搭配、材料選擇等內(nèi)容。設(shè)計(jì)方案應(yīng)詳細(xì)描述每個(gè)房間的裝修設(shè)計(jì)，并提供相應(yīng)的圖紙和效果圖。附件二：家居裝修材料清單詳細(xì)要求和說明：本附件列明甲方確認(rèn)的家居裝修所需的主要材料品牌、型號(hào)、數(shù)量和價(jià)格。材料清單應(yīng)包括材料的詳細(xì)描述、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并注明材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。附件三：施工計(jì)劃時(shí)間表詳細(xì)要求和說明：本附件包含詳細(xì)的施工計(jì)劃時(shí)間表，包括每個(gè)施工階段的開始和結(jié)束時(shí)間，以及施工進(jìn)度的重要節(jié)點(diǎn)。時(shí)間表應(yīng)明確標(biāo)注每個(gè)階段的驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)和工期延誤的后果。附件四：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：本附件規(guī)定了工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工程質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等方面的要求。驗(yàn)收程序應(yīng)明確驗(yàn)收的步驟、時(shí)間和責(zé)任主體。附件五：合同價(jià)款支付明細(xì)表詳細(xì)要求和說明：本附件列明合同價(jià)款的支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。支付明細(xì)表應(yīng)詳細(xì)描述每筆支付的金額、支付條件和支付的義務(wù)。附件六：工期延誤違約金計(jì)算公式詳細(xì)要求和說明：本附件提供工期延誤違約金的計(jì)算公式。公式應(yīng)明確計(jì)算工期延誤天數(shù)和違約金金額的依據(jù)和方法。附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件為雙方簽訂的保密協(xié)議，規(guī)定了雙方在合同履行過程中對(duì)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)和保密期限。附件八：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件為雙方簽訂的合同變更協(xié)議，用于記錄合同履行過程中雙方對(duì)合同內(nèi)容的變更事項(xiàng)和變更條件。附件九：合同解除協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件為雙方簽訂的合同解除協(xié)議，用于記錄合同履行過程中雙方對(duì)合同解除的事項(xiàng)和解除條件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.工期延誤2.材料質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)3.設(shè)計(jì)方案不符合約定4.施工安全不符合標(biāo)準(zhǔn)5.泄露保密信息6.未按約定支付價(jià)款違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：按照合同約定支付違約金，每延誤一天，支付合同總價(jià)款的_____________%。2.材料質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：更換不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用和延誤工期的責(zé)任。3.設(shè)計(jì)方案不符合約定：重新提交符合約定的設(shè)計(jì)方案，或按合同約定支付違約金。4.施工安全不符合標(biāo)準(zhǔn)：暫停施工，整改至符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用和延誤工期的責(zé)任。5.泄露保密信息：按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)因此造成的損失賠償責(zé)任。6.未按約定支付價(jià)款：按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用和延誤工期的責(zé)任。示例說明：如乙方因施工管理不善導(dǎo)致工期延誤，甲方有權(quán)根據(jù)合同約定要求乙方支付違約金，每延誤一天，支付合同總價(jià)款的_____________%。具體計(jì)算方式根據(jù)附件六的違約金計(jì)算公式執(zhí)行。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤。3.材料質(zhì)量：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定的材料質(zhì)量。4.設(shè)計(jì)方案：雙方確認(rèn)的家居裝修設(shè)計(jì)方案，包括裝修風(fēng)格、布