五華區(qū)工程承包合同模板

五華區(qū)工程承包合同模板第一篇范文：合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（以下簡稱“承包方”）：_______

乙方（以下簡稱“委托方”）：_______

鑒于承包方具備從事建筑工程施工的相應資質(zhì)和能力，委托方擬將以下工程項目的施工承包給承包方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_____________________

2.工程地點：_____________________

3.工程規(guī)模：_____________________

4.工程內(nèi)容：_____________________

5.工程工期：_____________________

二、工程承包范圍及內(nèi)容

1.承包方負責上述工程的施工、竣工、驗收及保修等工作。

2.承包方應按照國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準、設計文件、施工圖紙及合同約定，確保工程質(zhì)量、安全和工期。

三、工程承包方式

1.采用固定總價承包方式。

2.工程總價為：人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。

3.付款方式：按工程進度分階段支付，具體支付比例及時間節(jié)點由雙方另行約定。

四、工程質(zhì)量及驗收

1.工程質(zhì)量應達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量標準及合同約定的質(zhì)量要求。

2.工程竣工驗收合格后，委托方應按照國家有關規(guī)定，向承包方支付工程款。

五、工程工期及延誤責任

1.工程工期自合同簽訂之日起計算，具體工期由雙方另行約定。

2.因承包方原因?qū)е鹿こ萄诱`，每延誤一日，承包方應向委托方支付_______元人民幣作為違約金。

六、合同解除及違約責任

1.任何一方違反合同約定，致使合同無法履行或履行不符合合同約定的，另一方有權解除合同。

2.合同解除后，違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

九、附件

1.工程設計圖紙

2.工程施工圖紙

3.工程量清單

4.合同簽訂雙方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等證明文件

特此證明。

甲方（蓋章）：_____________________

乙方（蓋章）：_____________________

代表人（簽字）：_____________________

代表人（簽字）：_____________________

簽訂日期：_____________________

備注：本合同簽訂后，雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務。如有違反，應承擔相應的法律責任。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同簽訂雙方：

甲方（以下簡稱“委托方”）：_______

乙方（以下簡稱“承包方”）：_______

第三方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：_______

鑒于甲方擬將以下工程項目的施工承包給乙方，并委托監(jiān)理方對工程進行監(jiān)督管理，以確保工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_____________________

2.工程地點：_____________________

3.工程規(guī)模：_____________________

4.工程內(nèi)容：_____________________

5.工程工期：_____________________

二、工程承包范圍及內(nèi)容

1.承包方負責上述工程的施工、竣工、驗收及保修等工作。

2.承包方應按照國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準、設計文件、施工圖紙及合同約定，確保工程質(zhì)量、安全和工期。

三、監(jiān)理方責任及權利

1.監(jiān)理方負責對工程項目的施工過程進行全面監(jiān)督、檢查，確保工程質(zhì)量、安全和工期符合合同約定。

2.監(jiān)理方有權對承包方提出的技術、質(zhì)量、安全等方面的整改要求。

3.監(jiān)理方有權對違反合同約定的承包方進行處罰，包括但不限于停工整改、罰款等。

四、甲方權益及權利

1.甲方有權對工程項目的整體進度、質(zhì)量、安全進行監(jiān)督和管理。

2.甲方有權要求承包方按照合同約定的時間節(jié)點完成工程進度。

3.甲方有權要求承包方在工程質(zhì)量不合格的情況下進行返工、維修。

4.甲方有權要求承包方在工程延誤的情況下支付違約金。

五、工程承包方式及付款

1.采用固定總價承包方式。

2.工程總價為：人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。

3.付款方式：按工程進度分階段支付，具體支付比例及時間節(jié)點由甲方?jīng)Q定。

六、工程質(zhì)量及驗收

1.工程質(zhì)量應達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量標準及合同約定的質(zhì)量要求。

2.工程竣工驗收合格后，甲方應按照合同約定向承包方支付工程款。

七、工程工期及延誤責任

1.工程工期自合同簽訂之日起計算，具體工期由甲方?jīng)Q定。

2.因承包方原因?qū)е鹿こ萄诱`，每延誤一日，承包方應向甲方支付_______元人民幣作為違約金。

八、違約責任及限制條款

1.任何一方違反合同約定，致使合同無法履行或履行不符合合同約定的，另一方有權解除合同。

2.承包方未按合同約定完成工程進度，甲方有權要求承包方支付違約金，并有權要求承包方承擔由此造成的損失。

3.監(jiān)理方在履行職責過程中，若因監(jiān)理方自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量、安全等問題，監(jiān)理方應承擔相應責任。

4.甲方有權對承包方和監(jiān)理方的合作進行監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)任何一方存在違反合同約定、損害甲方利益的行為，甲方有權終止合同。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式_______份，甲方、乙方、監(jiān)理方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

十一、附件

1.工程設計圖紙

2.工程施工圖紙

3.工程量清單

4.合同簽訂雙方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等證明文件

結語：

第三方監(jiān)理方的介入，旨在確保工程質(zhì)量、安全和工期，維護甲方的合法權益。甲方作為委托方，在合同中享有主導地位，通過明確承包方和監(jiān)理方的責任、權利和義務，保障甲方在工程項目的投資回報。同時，甲方通過設定違約責任和限制條款，有效防范風險，確保工程項目的順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同簽訂雙方：

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：_______

乙方（以下簡稱“施工單位”）：_______

第三方（以下簡稱“監(jiān)理單位”）：_______

鑒于乙方具備從事建筑工程施工的相應資質(zhì)和能力，業(yè)主擬將以下工程項目的施工承包給乙方，并委托監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)督管理，以確保工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_____________________

2.工程地點：_____________________

3.工程規(guī)模：_____________________

4.工程內(nèi)容：_____________________

5.工程工期：_____________________

二、工程承包范圍及內(nèi)容

1.施工單位負責上述工程的施工、竣工、驗收及保修等工作。

2.施工單位應按照國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準、設計文件、施工圖紙及合同約定，確保工程質(zhì)量、安全和工期。

三、監(jiān)理單位責任及權利

1.監(jiān)理單位負責對工程項目的施工過程進行全面監(jiān)督、檢查，確保工程質(zhì)量、安全和工期符合合同約定。

2.監(jiān)理單位有權對施工單位提出的技術、質(zhì)量、安全等方面的整改要求。

3.監(jiān)理單位有權對違反合同約定的施工單位進行處罰，包括但不限于停工整改、罰款等。

四、乙方權益及權利

1.乙方有權按照合同約定的時間節(jié)點和工程量進行施工，并享有相應的施工自主權。

2.乙方有權要求業(yè)主按照合同約定的時間和方式支付工程款項。

3.乙方有權要求監(jiān)理單位提供必要的施工條件和支持，如施工圖紙的準確性、施工材料的及時供應等。

4.乙方有權在工程進度和成本控制方面提出合理化建議。

五、工程承包方式及付款

1.采用固定總價承包方式。

2.工程總價為：人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。

3.付款方式：按工程進度分階段支付，具體支付比例及時間節(jié)點由乙方?jīng)Q定，并提前向業(yè)主提出付款申請。

六、工程質(zhì)量及驗收

1.工程質(zhì)量應達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量標準及合同約定的質(zhì)量要求。

2.工程竣工驗收合格后，業(yè)主應按照合同約定向乙方支付工程款。

七、工程工期及延誤責任

1.工程工期自合同簽訂之日起計算，具體工期由乙方?jīng)Q定。

2.因業(yè)主原因?qū)е鹿こ萄诱`，業(yè)主應向乙方支付_______元人民幣作為違約金。

八、違約責任及限制條款

1.任何一方違反合同約定，致使合同無法履行或履行不符合合同約定的，另一方有權解除合同。

2.業(yè)主未按合同約定支付工程款項，乙方有權要求業(yè)主支付違約金，并有權要求業(yè)主承擔由此造成的損失。

3.監(jiān)理單位在履行職責過程中，若因監(jiān)理單位自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量、安全等問題，監(jiān)理單位應承擔相應責任。

4.乙方有權對監(jiān)理單位的監(jiān)督和檢查提出異議，若監(jiān)理單位的意見不合理，乙方有權要求監(jiān)理單位進行澄清或調(diào)整。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式_______份，甲方、乙方、監(jiān)理單位各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

十一、附件

1.工程設計圖紙

2.工