版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL
2024年光伏發(fā)電項目工程設計施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人1.2承包人1.3光伏發(fā)電項目1.4工程設計1.5工程施工第二條合同范圍與內容2.1工程設計范圍2.2工程施工范圍2.3工程驗收標準第三條合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3進度付款3.4竣工付款第四條合同工期4.1設計工期4.2施工工期4.3工期延誤第五條合同的履行5.1承包人義務5.2發(fā)包人義務第六條工程質量與標準6.1質量要求6.2質量檢驗第七條保密條款7.1保密內容7.2保密期限第八條違約責任8.1承包人違約8.2發(fā)包人違約第九條爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調解解決9.3仲裁解決第十條合同的變更與解除10.1合同變更10.2合同解除第十一條合同的終止與終止后事宜11.1合同終止11.2終止后事宜處理第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三條稅款與費用13.1稅款承擔13.2費用承擔第十四條其他條款14.1合同的生效14.2合同的解除14.3合同的轉讓14.4法律適用14.5爭議解決14.6合同的修改與補充14.7通知與送達14.8合同解除或終止后的權利義務14.9雙方約定的其他事項第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人發(fā)包人是指合同中指明的具有獨立法人資格,按照合同約定對光伏發(fā)電項目進行投資、建設、運營和管理的一方。1.2承包人承包人是指合同中指明的具有獨立法人資格,按照合同約定承擔光伏發(fā)電項目工程設計、施工、設備供應及安裝調試的一方。1.3光伏發(fā)電項目光伏發(fā)電項目是指合同中約定的,利用太陽能光伏效應將太陽光能轉換為電能的發(fā)電設施,包括光伏組件、支架、逆變器、電纜等設備及相關輔助設施。1.4工程設計工程設計是指承包人根據發(fā)包人的要求,對光伏發(fā)電項目進行方案設計、施工圖設計及設備選型等工作。1.5工程施工工程施工是指承包人按照工程設計文件和合同約定,進行光伏發(fā)電項目的施工、設備安裝、調試及驗收等工作。第二條合同范圍與內容2.1工程設計范圍工程設計范圍包括但不限于:光伏發(fā)電項目的初步設計、施工圖設計、設備選型、施工組織設計、驗收標準及施工過程中的設計變更等。2.2工程施工范圍工程施工范圍包括但不限于:光伏發(fā)電項目的土建工程、設備安裝、電纜敷設、調試及驗收等。2.3工程驗收標準工程驗收標準應符合國家及行業(yè)相關法律法規(guī)、標準和規(guī)范要求,包括但不限于:《光伏發(fā)電站設計與施工驗收規(guī)范》(GB507972012)、《光伏發(fā)電站接入電網技術規(guī)定》(GB/T199642012)等。第三條合同價格與支付3.1合同總價合同總價是指承包人完成合同約定的工程設計、工程施工、設備供應及安裝調試等全部工作,按照合同約定應當支付的總金額。3.2支付方式支付方式可以采用銀行轉賬、匯票、支票等方式。3.3進度付款進度付款是指按照合同約定的工程進度,發(fā)包人按照已完成工程量的百分比支付相應款項。3.4竣工付款竣工付款是指工程驗收合格后,發(fā)包人按照合同約定支付的尾款。第四條合同工期4.1設計工期設計工期是指承包人完成工程設計任務所需的時間,具體按照合同約定的時間節(jié)點執(zhí)行。4.2施工工期施工工期是指承包人完成工程施工任務所需的時間,具體按照合同約定的時間節(jié)點執(zhí)行。4.3工期延誤工期延誤是指由于承包人的原因導致工程進度超過合同約定的時間節(jié)點。第五條合同的履行5.1承包人義務承包人應當按照合同約定,完成工程設計、工程施工、設備供應及安裝調試等工作,并保證工程質量、安全、進度和投資控制等滿足合同要求。5.2發(fā)包人義務發(fā)包人應當按照合同約定,及時支付合同價款,提供設計、施工所需的條件,并協(xié)助承包人辦理相關手續(xù)。第八條違約責任8.1承包人違約承包人違約是指承包人未能按照合同約定履行義務,導致合同無法履行或者造成發(fā)包人損失的行為。承包人違約責任包括但不限于:(1)未能按照合同約定完成設計、施工等工作,造成工期延誤的,應當按照合同約定向發(fā)包人支付違約金;(2)未能按照合同約定保證工程質量、安全、進度和投資控制等滿足合同要求的,應當按照合同約定承擔相應的賠償責任;(3)承包人未能按照合同約定提供設備或者材料,導致工程無法正常進行的,應當按照合同約定向發(fā)包人支付違約金或者承擔相應的賠償責任。8.2發(fā)包人違約發(fā)包人違約是指發(fā)包人未能按照合同約定履行義務,導致合同無法履行或者造成承包人損失的行為。發(fā)包人違約責任包括但不限于:(1)未能按照合同約定支付合同價款,造成工期延誤的,應當按照合同約定向承包人支付違約金;(2)未能按照合同約定提供設計、施工所需的條件,導致工程無法正常進行的,應當承擔相應的賠償責任;(3)發(fā)包人未能按照合同約定接受工程驗收,導致工程無法正常交付的,應當按照合同約定向承包人支付違約金或者承擔相應的賠償責任。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商的方式解決。9.2調解解決如果協(xié)商解決不成,雙方可以同意邀請第三方進行調解。調解結果對雙方具有法律約束力。9.3仲裁解決如果協(xié)商和調解均無法解決爭議,任何一方均有權將爭議提交仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。第十條合同的變更與解除10.1合同變更合同的變更必須由雙方協(xié)商一致,并書面確認。合同變更內容包括但不限于工程范圍、工期、價款等。10.2合同解除合同解除必須由雙方協(xié)商一致,并書面確認。合同解除后,雙方應按照合同約定處理善后事宜。第十一條合同的終止與終止后事宜11.1合同終止合同終止是指合同約定的權利和義務履行完畢或者合同解除、變更等原因導致合同關系消滅。11.2終止后事宜處理合同終止后,雙方應按照合同約定處理善后事宜,包括但不限于工程驗收、價款結算、違約金支付等。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件是指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀事件,包括但不限于自然災害(如地震、臺風等)、社會事件(如戰(zhàn)爭、動亂等)。12.2不可抗力后果由于不可抗力事件導致合同無法履行或者造成損失的,受到不可抗力影響的一方應當及時通知對方,并在合理時間內提供相關證明文件。根據不可抗力事件的影響,雙方協(xié)商決定是否調整工期、價款等。第十三條稅款與費用13.1稅款承擔合同雙方應按照國家相關法律法規(guī)承擔各自應繳納的稅款。13.2費用承擔合同雙方應按照合同約定承擔各自應承擔的費用,包括但不限于交通、通訊、住宿等。第十四條其他條款14.1合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的解除任何一方提前終止合同的,應當向對方支付違約金,并承擔因此給對方造成的損失。14.3合同的轉讓合同雙方均不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。14.4法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.5爭議解決如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.6合同的修改與補充本合同的修改和補充,必須采用書面形式,經雙方代表簽字蓋章后與合同具有同等法律效力。14.7通知與送達雙方之間的通知和文件送達,應采用書面形式,并通過郵政速遞、電子郵件等方式發(fā)送至對方指定的地址和聯(lián)系人。14.8合同解除或終止后的權利義務合同解除或終止后,雙方仍應履行合同中約定的解除或終止后的權利義務。14.9雙方約定的其他事項雙方在合同簽訂過程中約定的其他事項第二部分:第三方介入后的修正第十五條第三方介入的條件和方式15.1不可抗力事件或其他特殊情況導致合同無法履行時,甲乙方應嘗試通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,任何一方均可提出邀請第三方介入。15.2第三方介入的條件包括但不限于:合同雙方無法通過協(xié)商解決爭議;第三方具有相關資質和能力;第三方與合同雙方無利害關系。15.3第三方介入的方式包括但不限于:調解、仲裁、專業(yè)評估等。第十六條第三方介入的程序16.1合同一方提出第三方介入請求后,另一方應在收到請求后的10個工作日內給予答復。16.2雙方應共同選定第三方,若雙方無法達成一致,可商請相關行業(yè)協(xié)會或政府部門推薦。16.3第三方介入過程中,甲乙方應全力配合,提供必要的資料和信息。第十七條第三方的責任和權利17.1第三方應公正、公平地處理合同爭議,并作出有利于合同雙方的決定。17.2第三方有權要求甲乙方提供與爭議相關的全部資料和信息。17.3第三方不應泄露在處理爭議過程中獲得的甲乙方商業(yè)秘密。第十八條第三方的責任限額18.1第三方介入的費用由提出請求的合同一方承擔。若雙方均有請求,則費用由雙方共同承擔。18.2第三方在介入過程中發(fā)生的損失,由第三方自行承擔。18.3第三方對甲乙方的損失承擔賠償責任的部分,不超過其介入費用總額的10%。第十九條第三方與其他各方的關系19.1第三方與甲乙方及合同以外的第三方之間,不存在任何隸屬或委托關系。19.2第三方介入不影響合同雙方的權利和義務,合同雙方仍應按照合同約定履行各自的義務。19.3第三方介入過程中,合同雙方與其他第三方之間發(fā)生的任何爭議,均應由合同雙方協(xié)商解決。第二十條第三方介入的終止20.1第三方介入完成后,其權利和義務隨之終止。20.2第三方介入終止后,甲乙方應繼續(xù)履行合同約定的義務。20.3第三方介入終止后,甲乙方應對第三方介入過程中提供的資料和信息保密。第二十一條合同的變更與解除21.1若第三方介入導致合同內容發(fā)生變更,甲乙方應簽訂書面協(xié)議,明確變更內容。21.2若第三方介入導致合同解除,甲乙方應按照合同約定處理善后事宜。第二十二條爭議解決22.1第三方介入后,若仍無法解決爭議,雙方可同意邀請新的第三方進行調解或仲裁。22.2第三方介入后,若產生新的爭議,雙方應嘗試協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可按照本合同約定的爭議解決方式處理。第二十三條合同的轉讓23.1第三方介入不影響合同的轉讓。若合同一方擬將合同權利和義務轉讓給第三方,應事先征得另一方的同意。第二十四條法律適用和爭議解決24.1本合同的第三方介入相關條款,適用中華人民共和國法律。24.2本合同的第三方介入相關爭議,應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二十五條合同的修改與補充25.1本合同的修改和補充,應采用書面形式,經雙方代表簽字蓋章后與合同具有同等法律效力。25.2合同的修改和補充,不得影響第三方介入的公正性和公平性。第二十六條通知與送達26.1雙方之間的通知和文件送達,應采用書面形式,并通過郵政速遞、電子郵件等方式發(fā)送至對方指定的地址和聯(lián)系人。26.2第三方介入過程中,甲乙方與第三方之間的通知和文件送達,參照本條第一款執(zhí)行。第二十七條合同解除或終止后的權利義務27.1合同解除或終止后,甲乙方與第三方之間的權利義務隨之終止。27.2合同解除或終止后,甲乙方與第三方應按照合同約定處理善后事宜。第二十八條雙方第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.合同主體資格證明文件附件名稱:承包人營業(yè)執(zhí)照、資質證書、法定代表人身份證明等。詳細要求:文件需真實有效,且在有效期內。說明:該附件用于確認承包人的合法主體資格。2.工程設計文件附件名稱:設計方案、施工圖設計、設備選型等文件。詳細要求:文件需符合國家及行業(yè)相關標準,且經雙方確認。說明:該附件用于確認工程設計的詳細內容和標準。3.工程施工計劃附件名稱:施工組織設計、施工進度計劃、人員配置等。詳細要求:計劃需詳細、合理,且經雙方確認。說明:該附件用于確認工程施工的具體安排。4.設備供應清單附件名稱:設備名稱、型號、數量、供應商等。詳細要求:清單需真實、準確,且經雙方確認。說明:該附件用于確認設備供應的具體內容。5.工程驗收標準附件名稱:驗收標準、驗收程序、驗收報告格式等。詳細要求:標準需符合國家及行業(yè)相關標準,且經雙方確認。說明:該附件用于確認工程驗收的具體要求和程序。6.合同價款支付計劃附件名稱:支付方式、支付節(jié)點、支付比例等。詳細要求:計劃需詳細、合理,且經雙方確認。說明:該附件用于確認合同價款的支付安排。7.合同變更與解除協(xié)議附件名稱:變更與解除的原因、內容、雙方權利義務等。詳細要求:協(xié)議需明確、具體,且經雙方確認。說明:該附件用于確認合同變更與解除的具體內容。8.爭議解決協(xié)議附件名稱:爭議解決方式、程序、費用等。詳細要求:協(xié)議需明確、具體,且經雙方確認。說明:該附件用于確認爭議解決的具體方式和要求。說明二:違約行為及責任認定:1.工期延誤違約行為:承包人未能按照合同約定的時間節(jié)點完成工程設計或施工。責任認定:承包人應承擔相應的違約金或賠償責任,具體金額根據合同約定確定。2.工程質量不符合約定違約行為:承包人完成的工程質量不符合合同約定的標準。責任認定:承包人應承擔相應的違約金或賠償責任,具體金額根據合同約定確定。3.未能按照合同約定提供設備或材料違約行為:承包人未能按照合同約定的時間、質量、數量等要求提供設備或材料。責任認定:承包人應承擔相應的違約金或賠償責任,具體金額根據合同約定
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度個人購房合同(含公共配套設施使用)4篇
- 2025年金融機構間協(xié)議存款居間代理服務傭金合同范本5篇
- 二零二五年度新型農業(yè)機械設備租賃合同樣本4篇
- 二零二五年度美團平臺商戶合作服務合同4篇
- 2025年度個人旅游規(guī)劃服務合同范本3篇
- 強制接觸實習協(xié)議書(2篇)
- 二零二五版PVC地膠材料供應商與施工單位聯(lián)合合作協(xié)議3篇
- 博士答辯技巧模板
- 用洗衣機洗衣
- 2025年個人技術投資入股合同范本4篇
- 眼內炎患者護理查房課件
- 肯德基經營策略分析報告總結
- 買賣合同簽訂和履行風險控制
- 中央空調現(xiàn)場施工技術總結(附圖)
- 水質-濁度的測定原始記錄
- 數字美的智慧工業(yè)白皮書-2023.09
- -安規(guī)知識培訓
- 2021-2022學年四川省成都市武侯區(qū)部編版四年級上冊期末考試語文試卷(解析版)
- 污水處理廠設備安裝施工方案
- 噪聲監(jiān)測記錄表
- 中國傳統(tǒng)文化服飾文化
評論
0/150
提交評論