個人家庭裝修水電安裝合同2024年

合同編號：__________個人家庭裝修水電安裝合同甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、工程內容1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程范圍：水電安裝工程，包括但不限于水路改造、電路改造、開關插座安裝、燈具安裝等。二、工程進度及工期2.1工程計劃開工日期：_______2.2工程計劃竣工日期：_______2.3工期延誤：如因乙方原因導致工程延期，每延期一天，乙方應向甲方支付工程總造價的千分之一作為違約金。三、工程質量3.1工程質量標準：按照《建筑工程質量驗收統(tǒng)一標準》及相關規(guī)范進行驗收。3.2質量保證：乙方應保證工程質量，工程竣工后，個月內出現的質量問題，由乙方負責免費維修。四、工程造價及支付方式4.1工程總價：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。4.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程預付款人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元；（2）工程進度達到約定的百分比時，甲方支付相應進度款；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。五、甲乙雙方的權利和義務5.1甲方權利和義務：（1）提供施工場地，確保乙方能按時進入場地進行施工；（2）提供施工所需的水、電等資源，確保乙方正常施工；（3）按照約定支付工程款，不得無故拖欠；（4）對乙方施工過程中的違法行為有權進行制止和投訴。5.2乙方權利和義務：（1）按照約定完成工程，保證工程質量；（2）按照約定工期完成工程，如有延期，應承擔相應違約責任；（3）遵守施工現場的安全生產規(guī)定，確保施工安全；（4）施工過程中，如有質量問題，應按照約定及時整改。六、違約責任6.1甲方違約：甲方未按約定支付工程款，或未提供施工場地、施工所需資源，導致工程無法正常進行的，應承擔相應違約責任。6.2乙方違約：乙方未按約定完成工程，或工程質量不符合約定的，應承擔相應違約責任。七、爭議解決本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且甲方支付完畢全部款項之日終止。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同簽訂前，雙方應充分了解對方的資質和實力，確保雙方合法權益。2.明確工程范圍和質量標準，避免施工過程中出現糾紛。3.約定工期和付款方式，確保工程進度和資金周轉。4.注意合同中的違約責任條款，確保雙方在違約情況下有明確的解決辦法。5.簽訂合同時，注意雙方的權利和義務，確保雙方在施工過程中遵守合同約定。解決辦法：1.雙方發(fā)生爭議時，應友好協(xié)商，爭取達成一致意見。2.如果協(xié)商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟，依法解決爭議。3.在訴訟過程中，雙方應按照法律規(guī)定，提供證據證明自己的主張。4.法院將根據雙方提供的證據和合同約定，作出公正的判決。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間合同關系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.建筑法：是指調整建筑活動過程中各方權益關系的法律規(guī)范總稱，包括建筑設計、施工、監(jiān)理、驗收等環(huán)節(jié)。3.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，按照合同約定向對方支付的金錢。4.工期延誤：是指工程未能按照合同約定的時間完成，導致工程延期。5.工程質量：是指工程滿足使用目的的各種性能指標，包括結構安全、使用功能、外觀美觀等。6.爭議解決：是指當合同雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式，解決雙方爭議的行為。特殊應用場合：1.甲方為出租房屋進行水電改造，要求乙方在合同簽訂后10天內完成工程。2.乙方為個體施工隊，由負責施工，負責協(xié)調。3.工程內容包括電路改造、水路改造、淋浴間防水處理。4.甲方要求乙方每天施工時間不超過8小時，周末不施工。5.工程驗收標準以甲方滿意為準。合同補充條款：1.乙方若不能在規(guī)定時間內完成工程，將按每天工程總造價的5%支付違約金。2.乙方施工期間，若造成甲方家中物品損壞，乙方需照價賠償。3.乙方需在施工前向甲方提供施工方案和材料清單，經甲方確認后方可施工。4.甲方支付工程款時，有權扣除乙方施工過程