2024年國際機(jī)場航站樓幕墻施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年國際機(jī)場航站樓幕墻施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3術(shù)語定義第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概述2.2施工范圍2.3施工標(biāo)準(zhǔn)第三條合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3進(jìn)度付款3.4最終支付第四條施工期限與進(jìn)度4.1施工期限4.2施工進(jìn)度計劃4.3延期及違約責(zé)任第五條材料與設(shè)備供應(yīng)5.1材料供應(yīng)5.2設(shè)備供應(yīng)5.3材料與設(shè)備驗收第六條施工質(zhì)量與檢驗6.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.2檢驗程序6.3質(zhì)量爭議的處理第七條安全與環(huán)保7.1安全生產(chǎn)要求7.2環(huán)保措施7.3安全事故處理第八條變更與調(diào)整8.1合同變更8.2工程調(diào)整8.3變更費(fèi)用及時間調(diào)整第九條違約責(zé)任9.1甲方違約9.2乙方違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁10.3法院訴訟第十一條合同的解除11.1合同解除的條件11.2解除合同的程序11.3解除合同后的處理第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件12.2轉(zhuǎn)讓程序12.3轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任與義務(wù)第十三條不可抗力13.1不可抗力的定義13.2不可抗力的處理13.3不可抗力導(dǎo)致的合同變更或解除第十四條其他條款14.1保密條款14.2法律適用14.3合同的生效、變更和終止14.4附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為：×××國際機(jī)場股份有限公司甲方地址為：×××市×××區(qū)×××路×××號1.2乙方名稱及地址乙方全稱為：×××建筑工程有限公司乙方地址為：×××市×××區(qū)×××路×××號1.3術(shù)語定義（1）甲方：指×××國際機(jī)場股份有限公司。（2）乙方：指×××建筑工程有限公司。（3）工程：指×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工項目。（4）合同：指本合同雙方共同簽署的2024年國際機(jī)場航站樓幕墻施工合同。第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概述本工程為×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工項目，包括但不限于幕墻系統(tǒng)的設(shè)計、采購、施工、調(diào)試、驗收等全部工作。2.2施工范圍乙方應(yīng)按照合同約定的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，包括但不限于幕墻龍骨安裝、玻璃幕墻安裝、幕墻密封處理等。2.3施工標(biāo)準(zhǔn)本工程應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求和合同約定。第三條合同價格與支付3.1合同總價本合同總價為一億人民幣（￥100,000,000），大寫：人民幣壹億圓整。3.2支付方式甲方支付乙方工程款項采用進(jìn)度付款的方式，具體支付比例和時間按照雙方約定的工程進(jìn)度計劃執(zhí)行。3.3進(jìn)度付款甲方根據(jù)乙方實際完成工程進(jìn)度，按照合同約定的比例支付工程款項。每完成一個階段的工程，乙方應(yīng)向甲方提交工程進(jìn)度報告，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后支付相應(yīng)款項。3.4最終支付工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)在驗收報告簽署后的15日內(nèi)支付剩余款項。第四條施工期限與進(jìn)度4.1施工期限本工程施工期限為240日歷天，自乙方入場施工之日起計算。4.2施工進(jìn)度計劃乙方應(yīng)根據(jù)工程實際情況制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并于合同簽訂后10日內(nèi)提交給甲方。甲方對進(jìn)度計劃有異議的，應(yīng)在收到計劃后的7日內(nèi)提出，雙方協(xié)商調(diào)整。4.3延期及違約責(zé)任（1）如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付違約金。（2）如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向乙方支付違約金。第五條材料與設(shè)備供應(yīng)5.1材料供應(yīng)乙方負(fù)責(zé)本工程所需全部材料的采購、運(yùn)輸、保管和施工，確保材料質(zhì)量符合設(shè)計和合同要求。5.2設(shè)備供應(yīng)乙方負(fù)責(zé)本工程所需全部設(shè)備的采購、運(yùn)輸、安裝和調(diào)試，確保設(shè)備質(zhì)量符合設(shè)計和合同要求。5.3材料與設(shè)備驗收乙方應(yīng)按照合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對供應(yīng)的材料和設(shè)備進(jìn)行驗收。甲方或其委托的第三方有權(quán)對材料和設(shè)備進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格情況，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或修復(fù)。第六條施工質(zhì)量與檢驗6.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和設(shè)計要求。6.2檢驗程序乙方應(yīng)按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方或其委托的第三方對工程質(zhì)量的檢驗。6.3質(zhì)量爭議的處理如甲方對乙方的施工質(zhì)量有異議，應(yīng)在驗收過程中提出。雙方可協(xié)商確定獨立的第三方進(jìn)行質(zhì)量鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果確定責(zé)任方。如乙方原因?qū)е沦|(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用和相應(yīng)損失。第八條變更與調(diào)整8.1合同變更在合同履行過程中，如因設(shè)計變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤們r或工程內(nèi)容發(fā)生變化的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.2工程調(diào)整因客觀原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度、質(zhì)量等需要調(diào)整的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面調(diào)整協(xié)議。8.3變更費(fèi)用及時間調(diào)整合同變更或調(diào)整的費(fèi)用和時間，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商確定，并在書面協(xié)議中明確。第九條違約責(zé)任9.1甲方違約甲方如違反合同約定，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此造成的其他損失。9.2乙方違約乙方如違反合同約定，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的其他損失。9.3違約賠償違約金的計算方法為：違約方應(yīng)支付的違約金=違約金額×1%。第十條爭議解決10.1爭議解決方式（1）提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟；（2）提交乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟。10.2仲裁如雙方約定通過仲裁解決爭議，應(yīng)共同選定一家仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。10.3法院訴訟如雙方選擇通過法院訴訟解決爭議，任何一方均有權(quán)向甲方所在地或乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條合同的解除11.1合同解除的條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）一方明確表示不履行合同主要義務(wù)；（4）一方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致對方損失。11.2解除合同的程序雙方協(xié)商一致解除合同的，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并報原合同登記機(jī)關(guān)備案。11.3解除合同后的處理合同解除后，乙方應(yīng)按照甲方要求撤出施工現(xiàn)場，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相退還已收取的款項。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書面通知對方；（2）轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（3）轉(zhuǎn)讓不得損害第三方利益。12.2轉(zhuǎn)讓程序合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。12.3轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任與義務(wù)合同轉(zhuǎn)讓后，受讓方應(yīng)繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和責(zé)任。第十三條不可抗力13.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。13.2不可抗力的處理如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商，根據(jù)實際情況采取措施減輕損失。13.3不可抗力導(dǎo)致的合同變更或解除如不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商一致變更或解除合同。第十四條其他條款14.1保密條款雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，應(yīng)予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。14.2法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.3合同的生效、變更和終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同的變更和終止，應(yīng)按照合同約定或者法律規(guī)定的程序辦理。14.4附件本合同附件包括：合同圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工計劃、材料設(shè)備清單等。附件與合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正8.4第三方介入8.4.1第三方定義第三方是指除甲方和乙方之外的，參與或涉及到本工程施工、質(zhì)量控制、監(jiān)督檢驗等環(huán)節(jié)的個體或組織，包括但不限于監(jiān)理機(jī)構(gòu)、設(shè)計單位、材料設(shè)備供應(yīng)商、檢測機(jī)構(gòu)等。8.4.2第三方職責(zé)第三方應(yīng)按照合同約定和國家相關(guān)法律法規(guī)，履行其職責(zé)，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實現(xiàn)。8.4.3第三方權(quán)利與義務(wù)第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對施工過程進(jìn)行監(jiān)督、檢驗、提出建議等。第三方應(yīng)承擔(dān)因其自身原因?qū)е鹿こ虛p失的責(zé)任，并有權(quán)向責(zé)任方追償。8.4.4第三方責(zé)任限額第三方應(yīng)對其參與或負(fù)責(zé)的工作環(huán)節(jié)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如因第三方原因?qū)е鹿こ虛p失，第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定的限額承擔(dān)賠償責(zé)任。9.4第三方爭議解決（1）提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟；（2）提交乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟。10.4第三方仲裁或訴訟如雙方約定通過仲裁解決爭議，應(yīng)共同選定一家仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。如雙方選擇通過法院訴訟解決爭議，任何一方均有權(quán)向甲方所在地或乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.5第三方合同解除合同解除的條件、程序及解除后的處理，參照本合同第十一條的規(guī)定，但具體條款應(yīng)由甲方、乙方和第三方協(xié)商確定。12.4第三方轉(zhuǎn)讓合同轉(zhuǎn)讓的條件、程序及轉(zhuǎn)讓后的責(zé)任與義務(wù)，參照本合同第十二條的規(guī)定，但具體條款應(yīng)由甲方、乙方和第三方協(xié)商確定。13.4第三方不可抗力不可抗力的定義、處理及導(dǎo)致的合同變更或解除，參照本合同第十三條的規(guī)定，但具體條款應(yīng)由甲方、乙方和第三方協(xié)商確定。14.5第三方保密條款第三方在合同履行過程中知悉的甲方或乙方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，應(yīng)予以保密，未經(jīng)甲方或乙方同意不得泄露給第三方。14.6第三方法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.7第三方合同的生效、變更和終止本合同自甲方、乙方和第三方簽字蓋章之日起生效。合同的變更和終止，應(yīng)按照合同約定或者法律規(guī)定的程序辦理。14.8第三方附件本合同附件包括：第三方提供的技術(shù)文件、施工計劃、材料設(shè)備清單等。附件與合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表1《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工項目設(shè)計文件》2《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工技術(shù)規(guī)范》3《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工安全標(biāo)準(zhǔn)》4《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工進(jìn)度計劃》5《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工材料設(shè)備清單》6《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》7《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工環(huán)境保護(hù)措施》8《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工合同變更協(xié)議》9《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工合同解除協(xié)議》10《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議》11《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工第三方爭議解決協(xié)議》12《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工保密協(xié)議》13《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工法律適用聲明》14《×××國際機(jī)場航站樓幕墻施工合同生效、變更和終止協(xié)議》說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定1甲方未按約定時間支付合同價款，應(yīng)向乙方支付違約金。示例：甲方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)支付合同總價50%的預(yù)付款，如未按時支付，則每延遲一日，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付金額的0.5%作為違約金。2乙方未按約定時間完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金。示例：乙方應(yīng)在合同約定的240日歷天內(nèi)完成工程，如未按時完成，則每延遲一日，應(yīng)向甲方支付合同總價的0.5%作為違約金。3甲方未按約定提供施工場地、施工條件或施工圖紙，導(dǎo)致乙方無法正常施工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：甲方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)提供完整的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范，如未按時提供，導(dǎo)致乙方無法按計劃施工，乙方有權(quán)要求甲方支付因此造成的實際損失。4乙方使用不符合合同約定的材料、設(shè)備或施工方法，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。示例：乙方應(yīng)按照合同約定的材料設(shè)備清單進(jìn)行采購，如乙方使用不符合約定的材料、設(shè)備，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用及因此導(dǎo)致的額外損失。5甲方、乙方未履行合同約定的保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例：甲方、乙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，應(yīng)予以保密，如泄露給第三方，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋1不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2合同變更：指合同履行過程中，因設(shè)計變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤們r或工程內(nèi)容發(fā)生變化的。3違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。4第三方：指除甲方和乙方之外的，參與或涉及到