水上貨運鉆深水井施工合同

水上貨運鉆深水井施工合同合同編號：__________鑒于甲方需要乙方提供水上貨運鉆深水井施工服務，經雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：水上貨運鉆深水井施工項目1.2工程地點：____________________1.3工程內容：乙方根據(jù)甲方的要求，提供水上貨運鉆深水井施工服務，包括但不限于井位選址、井筒施工、井壁穩(wěn)定、井下作業(yè)、井口設施建設等。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。具體工期安排由雙方協(xié)商確定。第二條甲方義務2.1甲方應向乙方提供真實、準確、完整的工程資料，包括井位坐標、地質報告、設計文件等，以便乙方制定施工方案。2.2甲方應按照合同約定支付工程價款，并保證支付及時、足額。2.3甲方應協(xié)助乙方辦理工程所需的相關手續(xù)，包括但不限于水上作業(yè)許可、安全審查等。2.4甲方應提供乙方施工所需的現(xiàn)場辦公和生活設施，保障乙方人員的生活和工作條件。第三條乙方義務3.1乙方應按照合同約定完成施工任務，并保證工程質量符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計要求。3.2乙方應嚴格按照施工方案和安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全。3.3乙方應承擔因施工導致的第三方損失的責任，包括但不限于水害、交通事故等。3.4乙方應按照合同約定交付工程，并承擔工程保修責任。第四條工程價款及支付4.1本工程價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥_________元。4.2甲方支付工程價款的方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方工程總價款的30%作為預付款。（2）工程進度達到約定的比例后，甲方支付相應比例的工程價款。（3）工程驗收合格并辦理完畢驗收手續(xù)后，甲方支付乙方剩余的工程價款。4.3乙方應提供合法的稅務發(fā)票，甲方按照稅收法律法規(guī)的規(guī)定支付稅費。第五條工期延誤5.1由于甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方支付相應的誤期賠償金。5.2由于乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。第六條不可抗力6.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協(xié)商解決辦法。6.2不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：______________一、附件列表：1.工程資料：井位坐標、地質報告、設計文件等。2.施工方案：包括井位選址、井筒施工、井壁穩(wěn)定、井下作業(yè)、井口設施建設等。3.安全操作規(guī)程：確保施工安全的相關規(guī)定。4.稅務發(fā)票：合法的稅務發(fā)票，用于甲方支付稅費。5.補充協(xié)議：未盡事宜的補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：提供虛假、不準確、不完整的工程資料。未按時足額支付工程價款。未協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)。未提供乙方施工所需的現(xiàn)場辦公和生活設施。2.乙方違約行為：未按照合同約定完成施工任務。工程質量不符合要求。未嚴格按照施工方案和安全操作規(guī)程進行施工。未承擔因施工導致的第三方損失的責任。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約行為：違反合同約定的行為。3.工程驗收合格：工程質量符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計要求。4.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求賠償。乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任。2.工程質量問題：乙方應保證工程質量，如不符合要求，乙方應進行整改。3.支付問題：甲方應按時足額支付工程價款，如未支付，乙方有權采取法律手段追討。4.爭議解決：雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.