橋梁維護(hù)降水井施工合同

橋梁維護(hù)降水井施工合同合同編號：__________橋梁維護(hù)降水井施工合同甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為維護(hù)橋梁的正常使用和安全，提高橋梁使用壽命，現(xiàn)需對橋梁進(jìn)行維護(hù)降水井施工。乙方具備相關(guān)施工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，自愿承接該工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1本工程為橋梁維護(hù)降水井施工，包括但不限于：（1）降水井設(shè)計、施工；（2）降水井設(shè)備及材料的采購、安裝、調(diào)試；（3）橋梁基礎(chǔ)檢查、維修；（4）施工過程中的臨時排水、防滲處理；（5）施工后的現(xiàn)場清理、恢復(fù)。1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程工期：自雙方簽訂本合同之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。第二條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的工程設(shè)計圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期完成施工，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.3乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的安全事故負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第三條合同價格與支付3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方分期支付乙方工程款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付合同總價款的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，支付合同總價款的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，支付合同總價款的40%。3.3乙方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項(xiàng)。第四條違約責(zé)任4.1乙方未按照約定工期完成施工的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×逾期天數(shù)×0.1%。4.2乙方施工質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。4.3甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應(yīng)付款項(xiàng)×逾期天數(shù)×0.1%。第五條爭議解決5.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.橋梁維護(hù)降水井施工設(shè)計圖紙2.施工方案和技術(shù)要求3.工程進(jìn)度報告4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.稅務(wù)發(fā)票6.施工資質(zhì)證明7.施工人員名單8.安全防護(hù)措施方案二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定工期完成施工：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際完成時間與約定完成時間不符。2.施工質(zhì)量不符合約定：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為工程驗(yàn)收不合格。3.甲方未按照約定時間支付工程款：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際支付時間與約定支付時間不符。三、法律名詞及解釋：1.橋梁維護(hù)：指對橋梁進(jìn)行定期檢查、維修、加固等工作，以保證橋梁正常使用和安全。2.降水井施工：指為降低橋梁基礎(chǔ)附近的地下水位，采用鉆孔、降水等措施的施工。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由甲方組織專業(yè)人員對工程質(zhì)量、安全等進(jìn)行檢查、評定。4.違約金：指一方未履行合同義務(wù)，按照約定或法律規(guī)定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：及時溝通，調(diào)整施工計劃，增加施工人員或設(shè)備，確保按期完成。2.施工質(zhì)量問題：立即停工，整改不合格部位，重新驗(yàn)收，直至符合標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款支付延誤：甲方按時支付工程款，如逾期，支付違約金。4.安全事故發(fā)生：立即啟動應(yīng)急預(yù)案，救治傷員，報告相關(guān)部門，按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.橋梁維護(hù)降水井施工合同適用于各類橋梁工程維護(hù)、升級改造項(xiàng)目。2.合同可用于橋梁基