船舶防水涂料施工合同

船舶防水涂料施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為船舶所有者或合法使用權(quán)人，乙方為具備船舶防水涂料施工資質(zhì)的專業(yè)施工單位，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方船舶防水涂料施工事宜達成如下協(xié)議：一、施工船舶信息1.船舶名稱：__________2.船舶類型：__________3.船舶噸位：__________4.船舶所屬港口：__________二、施工內(nèi)容1.乙方負責對甲方的船舶進行防水涂料施工，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.施工范圍包括但不限于船舶外殼、甲板、船艙等部位。3.乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成施工，確保船舶的正常使用。三、施工材料1.乙方應(yīng)使用符合國家環(huán)保要求、具備相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商提供的防水涂料。2.乙方應(yīng)在施工前向甲方展示所選材料的合格證書及相關(guān)檢測報告。四、施工費用1.乙方向甲方提供的施工服務(wù)費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向乙方支付50%的預(yù)付款，剩余款項在施工完成后一次性支付。3.乙方開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，甲方按約定時間支付施工費用。五、施工期限1.乙方應(yīng)在合同約定的施工期限內(nèi)完成施工。2.施工期限自甲方支付預(yù)付款之日起計算。六、質(zhì)量保證1.乙方保證施工質(zhì)量符合國家及行業(yè)標準，如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____個工作日內(nèi)予以修復(fù)。2.質(zhì)保期限自施工完成之日起計算，質(zhì)保期限為____年。七、違約責任1.任何一方違反合同規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。2.乙方如未能在約定時間內(nèi)完成施工，應(yīng)按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金為合同金額的____%。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。2.雙方在合同履行過程中如需變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方施工資質(zhì)證明文件2.乙方提供的防水涂料合格證書及檢測報告3.船舶所有權(quán)或使用權(quán)證明文件4.船舶相關(guān)技術(shù)資料（如船舶設(shè)計圖紙、施工方案等）5.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量不符合國家及行業(yè)標準，視為違約。3.甲方未按約定時間支付預(yù)付款及剩余款項，視為違約。4.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。5.雙方未按約定協(xié)商解決爭議，一方提起訴訟，按照法院判決認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指船舶所有者或合法使用權(quán)人。2.乙方：指具備船舶防水涂料施工資質(zhì)的專業(yè)施工單位。3.施工資質(zhì)：指乙方依法取得的從事船舶防水涂料施工的資格。4.防水涂料：指用于船舶外殼、甲板、船艙等部位，具有防水功能的涂料。5.施工質(zhì)量：指乙方按照合同約定完成的施工項目的質(zhì)量狀況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按約定時間完成施工。解決辦法：甲方有權(quán)按約定向乙方追究違約責任，要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成施工。2.問題：乙方施工質(zhì)量不符合國家及行業(yè)標準。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù)問題，或向乙方追究違約責任。3.問題：甲方未按約定時間支付預(yù)付款及剩余款項。解決辦法：乙方有權(quán)按約定追究甲方違約責任，要求甲方支付相應(yīng)款項。4.問題：合同履行過程中產(chǎn)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商無果的可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.船舶所有者或合法使用權(quán)人需要對船舶進行防水涂料施工。2.具備船舶防水涂料施工資質(zhì)的專業(yè)施工單位