2024年鐵藝安裝合同協(xié)議書

合同編號：__________一、鐵藝安裝項(xiàng)目1.委托方同意將位于_______的鐵藝安裝項(xiàng)目委托給受托方進(jìn)行施工。2.受托方同意按照委托方的要求，完成鐵藝安裝項(xiàng)目的施工。二、施工內(nèi)容1.受托方應(yīng)按照雙方約定的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工。2.受托方應(yīng)保證施工過程中使用的材料質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.受托方應(yīng)按照雙方約定的工期完成施工。三、合同價格1.雙方確認(rèn)，鐵藝安裝項(xiàng)目的合同總價為人民幣_______元（大寫：_______________________元整），其中包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、交通費(fèi)、稅費(fèi)等一切與施工相關(guān)的費(fèi)用。2.合同總價一次包死，不再因?yàn)椴牧仙蠞q等原因進(jìn)行調(diào)整。3.受托方完成施工后，委托方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時支付合同款項(xiàng)。四、付款方式1.雙方約定，合同總價款的支付分為三個階段，分別為：預(yù)付款、進(jìn)度款和驗(yàn)收款。2.預(yù)付款：合同簽訂后_______日內(nèi)，委托方支付合同總價款的30%作為預(yù)付款，即人民幣_______元（大寫：_______________________元整）。3.進(jìn)度款：在施工過程中，受托方按施工進(jìn)度的完成情況，向委托方申請進(jìn)度款，委托方應(yīng)在收到申請后_______日內(nèi)支付進(jìn)度款，每階段進(jìn)度款的支付比例為合同總價款的30%。4.驗(yàn)收款：鐵藝安裝項(xiàng)目完成后，經(jīng)委托方驗(yàn)收合格，委托方應(yīng)在驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)支付剩余的40%的合同總價款，即人民幣_______元（大寫：_______________________元整）。五、工期1.雙方確認(rèn)，鐵藝安裝項(xiàng)目的工期為_______日。2.受托方應(yīng)按照約定的工期完成施工。如因受托方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。六、質(zhì)量保證1.受托方應(yīng)保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和雙方約定的要求。2.鐵藝安裝項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，受托方應(yīng)承擔(dān)一年內(nèi)的質(zhì)量保修責(zé)任。七、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價款的_______%。2.受托方如未按約定工期完成施工，應(yīng)按逾期天數(shù)向委托方支付逾期違約金，違約金計算方式為：逾期違約金=合同總價款×逾期天數(shù)×逾期違約金比例。八、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的鐵藝安裝項(xiàng)目驗(yàn)收合格且款項(xiàng)支付完畢后終止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________注意事項(xiàng)：1.合同簽訂：確保甲乙雙方為合法主體，具有簽訂合同的資格和能力。合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體，避免使用模糊不清的表述。2.明確項(xiàng)目范圍：詳細(xì)描述鐵藝安裝的項(xiàng)目范圍，包括施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求，確保雙方對項(xiàng)目有共同的理解。3.合同價格：合同總價應(yīng)一次包死，避免因材料上漲等原因?qū)е聝r格調(diào)整。明確價款支付方式，包括預(yù)付款、進(jìn)度款和驗(yàn)收款。4.工期：明確工期期限，約定受托方完成施工的時間。如因受托方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。5.質(zhì)量保證：受托方應(yīng)保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和雙方約定的要求。明確質(zhì)量保修期限和保修責(zé)任。6.違約責(zé)任：約定任何一方違反合同約定的違約責(zé)任，包括違約金的比例和計算方式。7.爭議解決：明確雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議解決方式，包括協(xié)商解決和訴訟解決。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調(diào)整合同關(guān)系、規(guī)定合同雙方權(quán)利義務(wù)的法律規(guī)范。2.違約金：指合同一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金，用于補(bǔ)償因違約行為導(dǎo)致的損失。3.工期延誤：指合同約定的施工期限內(nèi)，未能完成施工任務(wù)的情況。4.質(zhì)量保修：指合同一方對所提供的產(chǎn)品或服務(wù)在一定期限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量問題的修復(fù)或更換責(zé)任。5.訴訟解決：指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過法院提起訴訟，由法院根據(jù)法律規(guī)定作出判決或裁定的方式解決爭議。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.特殊情況：如果鐵藝安裝項(xiàng)目涉及到高層建筑或者復(fù)雜結(jié)構(gòu)，可能需要專業(yè)的施工隊(duì)伍和特殊的安全措施。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)共同評估項(xiàng)目的復(fù)雜性和安全性，并確定是否需要聘請專業(yè)的施工隊(duì)伍或采取特殊的安全措施。相關(guān)費(fèi)用應(yīng)在合同總價中予以體現(xiàn)。2.特殊情況：如果鐵藝安裝項(xiàng)目需要特殊的定制材料，可能需要較長的采購時間和較高的成本。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)明確特殊定制材料的采購時間、成本和質(zhì)量要求。如因特殊材料導(dǎo)致工期延誤或費(fèi)用增加，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。3.特殊情況：如果鐵藝安裝項(xiàng)目受到天氣等不可抗力因素的影響，可能導(dǎo)致工期延誤。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)約定不可抗力因素的定義和處理方式。如因不可抗力導(dǎo)致工期延誤，受托方應(yīng)盡快通知委托方，并采取措施減少損失。4.特殊情況：如果鐵藝安裝項(xiàng)目需要與其他裝修項(xiàng)目協(xié)調(diào)進(jìn)行，可能需要調(diào)整施工順序和時間。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)明確與其他裝修項(xiàng)目的協(xié)調(diào)方式和責(zé)任分配。如因協(xié)調(diào)不一致導(dǎo)致工期延誤或費(fèi)用增加，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。附件列表：1.鐵藝安裝項(xiàng)目的施工圖紙和技術(shù)要求。2