工裝維修翻新合同范例

工裝維修翻新合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方需要對其生產(chǎn)場所的設(shè)備進行維修翻新，乙方具備相應(yīng)的技術(shù)能力和施工資質(zhì)，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方工裝維修翻新事宜達成如下協(xié)議：

一、工程范圍及內(nèi)容

1.1甲方指定維修翻新的工裝設(shè)備范圍如下：

（1）__________；

（2）__________；

（3）__________；

（4）__________。

1.2工程內(nèi)容包括但不限于：

（1）設(shè)備拆卸、清洗、維修；

（2）設(shè)備涂裝、防腐、防銹；

（3）設(shè)備安裝、調(diào)試；

（4）其他相關(guān)輔助工作。

二、工程工期及驗收

2.1工程工期：自合同簽訂之日起__________日內(nèi)完成，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付__________元違約金。

2.2驗收標準：乙方按照甲方要求及國家標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到規(guī)定要求。工程完工后，雙方共同進行驗收，驗收合格后，乙方應(yīng)及時提交驗收報告。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，支付__________%；

（2）工程量完成__________%后，支付__________%；

（3）工程驗收合格后，支付__________%；

（4）剩余__________%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付給乙方。

3.2付款方式：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬支付至乙方指定賬戶。

四、違約責(zé)任

4.1甲方違約責(zé)任：

（1）如甲方未按時支付工程款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付__________%的違約金；

（2）如甲方擅自修改工程范圍或內(nèi)容，導(dǎo)致工期延誤或增加費用，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.2乙方違約責(zé)任：

（1）如乙方未按時完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付__________%的違約金；

（2）如乙方施工質(zhì)量不符合約定要求，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，直至達到約定要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工裝設(shè)備清單；

2.工程施工圖紙；

3.相關(guān)技術(shù)文件；

4.其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方需要對其生產(chǎn)場所的設(shè)備進行維修翻新，乙方具備相應(yīng)的技術(shù)能力和施工資質(zhì)，丙方作為項目監(jiān)理方，為保證工程質(zhì)量和進度，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方工裝維修翻新事宜達成如下協(xié)議：

一、工程范圍及內(nèi)容

1.1甲方指定維修翻新的工裝設(shè)備范圍如下：

（1）__________；

（2）__________；

（3）__________；

（4）__________。

1.2工程內(nèi)容包括但不限于：

（1）設(shè)備拆卸、清洗、維修；

（2）設(shè)備涂裝、防腐、防銹；

（3）設(shè)備安裝、調(diào)試；

（4）其他相關(guān)輔助工作。

二、第三方責(zé)任與權(quán)利

2.1丙方作為項目監(jiān)理方，負責(zé)對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合國家標準和甲方要求。

2.2丙方有權(quán)要求乙方提供施工方案、施工圖紙、技術(shù)文件等相關(guān)資料，并有權(quán)對施工過程進行抽查。

2.3丙方有權(quán)對乙方提出的施工變更進行審核，未經(jīng)丙方同意，乙方不得擅自變更施工內(nèi)容。

2.4丙方有權(quán)對乙方的施工質(zhì)量、進度、安全等方面進行考核，并提出整改意見。

三、工程工期及驗收

3.1工程工期：自合同簽訂之日起__________日內(nèi)完成，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付__________元違約金。

3.2驗收標準：乙方按照甲方要求及國家標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到規(guī)定要求。工程完工后，丙方組織驗收，驗收合格后，乙方應(yīng)及時提交驗收報告。

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，支付__________%；

（2）工程量完成__________%后，支付__________%；

（3）工程驗收合格后，支付__________%；

（4）剩余__________%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付給乙方。

4.2付款方式：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬支付至乙方指定賬戶。

五、甲方權(quán)益與利益條款

5.1甲方享有對乙方施工過程的監(jiān)督權(quán)，包括但不限于施工質(zhì)量、進度、安全等方面。

5.2甲方有權(quán)要求乙方對施工過程中出現(xiàn)的問題進行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。

5.3甲方有權(quán)要求乙方對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行賠償，包括但不限于修復(fù)費用、停工損失等。

5.4甲方有權(quán)要求乙方在工程驗收合格后，提供完整的施工資料和技術(shù)文件。

六、乙方違約及限制條款

6.1如乙方未按時完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付__________%的違約金。

6.2如乙方施工質(zhì)量不符合約定要求，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，直至達到約定要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6.3如乙方違反合同約定，擅自變更施工內(nèi)容，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6.4乙方在施工過程中，不得損害甲方或其他第三方的合法權(quán)益。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

本合同引入第三方丙方作為項目監(jiān)理方，旨在確保工程質(zhì)量和進度，保障甲方權(quán)益。甲方作為主導(dǎo)方，在合同中享有廣泛的權(quán)利和利益，同時對乙方施加一定的約束和限制，以維護自身合法權(quán)益。第三方丙方的介入，有助于提高工程質(zhì)量和施工效率，降低風(fēng)險，確保項目順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

聯(lián)系電話：__________

鑒于甲方需要對其辦公場所進行裝修改造，乙方作為承攬方具備相應(yīng)的裝修能力和資質(zhì)，丙方作為項目監(jiān)理方，負責(zé)監(jiān)督裝修過程，保障裝修質(zhì)量和進度，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方辦公場所裝修改造事宜達成如下協(xié)議：

一、工程范圍及內(nèi)容

1.1甲方指定裝修改造的辦公場所范圍如下：

（1）__________；

（2）__________；

（3）__________；

（4）__________。

1.2工程內(nèi)容包括但不限于：

（1）墻面、地面裝修；

（2）門窗安裝；

（3）室內(nèi)水電改造；

（4）其他相關(guān)輔助工作。

二、第三方責(zé)任與權(quán)利

2.1丙方作為項目監(jiān)理方，負責(zé)對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保裝修質(zhì)量符合國家標準和甲方要求。

2.2丙方有權(quán)要求乙方提供施工方案、施工圖紙、技術(shù)文件等相關(guān)資料，并有權(quán)對施工過程進行抽查。

2.3丙方有權(quán)對乙方的施工進度、安全等方面進行考核，并提出整改意見。

三、工程工期及驗收

3.1工程工期：自合同簽訂之日起__________日內(nèi)完成，如因丙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，丙方應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

3.2驗收標準：乙方按照甲方要求及國家標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到規(guī)定要求。工程完工后，丙方組織驗收，驗收合格后，乙方應(yīng)及時提交驗收報告。

四、乙方權(quán)益與利益條款

4.1乙方享有對施工過程的自主管理權(quán)，包括但不限于施工方案、施工進度、施工材料的選擇。

4.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件，如施工圖紙、技術(shù)參數(shù)等。

4.3乙方有權(quán)要求甲方在施工過程中對施工現(xiàn)場進行必要的維護，確保施工安全和順利進行。

4.4乙方有權(quán)在施工過程中根據(jù)實際情況提出合理的技術(shù)變更，經(jīng)丙方審核同意后實施。

五、甲方違約及限制條款

5.1如甲方未按時提供施工圖紙或技術(shù)參數(shù)，導(dǎo)致工期延誤，每延誤一日，甲方應(yīng)向乙方支付__________%的違約金。

5.2如甲方在施工過程中無故要求乙方停工或修改施工方案，乙方有權(quán)要求甲方賠償由此造成的損失。

5.3如甲方在施工過程中違反合同約定，擅自變更施工內(nèi)容，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保乙方在施