承攬合同的應(yīng)用領(lǐng)域

合同編號：__________承攬合同甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________一、承攬項(xiàng)目及內(nèi)容1.甲方同意乙方承攬_______（項(xiàng)目名稱），乙方同意按照本合同約定的條款完成承攬項(xiàng)目。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成承攬項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試等工作。3.乙方應(yīng)保證承攬項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等滿足甲方的要求。二、合同價(jià)格及支付1.乙方向甲方提供的承攬項(xiàng)目，總價(jià)為人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。2.甲方支付乙方合同款項(xiàng)分階段進(jìn)行，具體支付方式及進(jìn)度如下：（1）合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%；（2）乙方完成承攬項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制作等工作后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%；（3）乙方完成承攬項(xiàng)目的安裝、調(diào)試等工作并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的_______%。3.甲方支付乙方合同款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)提供等額的正規(guī)發(fā)票。三、工期及交付1.乙方應(yīng)按照甲方要求的工期完成承攬項(xiàng)目，工期自雙方簽訂合同之日起計(jì)算，共計(jì)_______日。2.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)，完成承攬項(xiàng)目的交付工作。3.若乙方因特殊情況無法按照約定工期完成承攬項(xiàng)目，乙方應(yīng)提前_______日通知甲方，并征得甲方同意。甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否同意延期，并有權(quán)要求乙方支付逾期交付的違約金。四、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)對承攬項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，確保承攬項(xiàng)目符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，對承攬項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)支付合同約定的款項(xiàng)。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并重新進(jìn)行驗(yàn)收。3.乙方對承攬項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)，自驗(yàn)收合格之日起，乙方應(yīng)提供_______年的質(zhì)保期。在質(zhì)保期內(nèi)，如承攬項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后_______日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行處理，并根據(jù)甲方要求進(jìn)行維修、更換等。五、保密條款1.雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。2.保密期限自本合同簽訂之日起計(jì)算，至合同履行完畢之日止。六、違約責(zé)任1.乙方如未按照約定工期完成承攬項(xiàng)目，應(yīng)按照逾期交付部分合同總價(jià)款的_______%向甲方支付違約金。2.乙方如未按照約定質(zhì)量完成承攬項(xiàng)目，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，并有權(quán)要求乙方支付合同總價(jià)款的_______%作為違約金。3.甲方如未按照約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)，應(yīng)按照逾期支付部分合同總價(jià)款的_______%向乙方支付違約金。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同履行完畢之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）甲乙雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀本合同，確保了解合同約定的各項(xiàng)條款。（2）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容、工期、質(zhì)量等要求，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。（3）甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，確保合同的合法性、合規(guī)性。（4）甲乙雙方在履行合同過程中，應(yīng)確保保密信息的安全性，避免泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。（5）甲乙雙方在發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。2.解決辦法：（1）甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可先進(jìn)行友好協(xié)商，尋求解決方案。（2）如協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.承攬合同：指承攬方按照委托方的要求，完成某項(xiàng)工作或提供某種服務(wù)，并由委托方支付報(bào)酬的合同。2.甲方（委托方）：指委托承攬方完成某項(xiàng)工作或提供某種服務(wù)的當(dāng)事人。3.乙方（承攬方）：指接受委托方委托，負(fù)責(zé)完成某項(xiàng)工作或提供某種服務(wù)的當(dāng)事人。4.合同總價(jià)款：指甲乙雙方約定的承攬項(xiàng)目完成后，乙方應(yīng)獲得的報(bào)酬總額。5.工期：指乙方完成承攬項(xiàng)目所需的時(shí)間，自合同簽訂之日起計(jì)算。6.質(zhì)量保證：指乙方對承攬項(xiàng)目的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，并確保承攬項(xiàng)目符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。7.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金額。8.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。9.技術(shù)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息。10.人民法院：指中華人民共和國審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)，解決民事糾紛。補(bǔ)充條款與應(yīng)用場合：1.特殊應(yīng)用場合：（1）場合一：建筑設(shè)計(jì)承攬適用范圍：甲方委托乙方進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)，包括平面布局、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工圖等。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)在設(shè)計(jì)過程中，充分考慮甲方的需求和預(yù)算，確保設(shè)計(jì)方案的可行性。乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供完整的設(shè)計(jì)圖紙及施工說明書。（2）場合二：軟件開發(fā)承攬適用范圍：甲方委托乙方進(jìn)行軟件開發(fā)，包括需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編碼、測試等。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)需求，制定詳細(xì)的軟件開發(fā)計(jì)劃，并按時(shí)完成各階段任務(wù)。乙方應(yīng)對開發(fā)的軟件產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格測試，確保軟件的穩(wěn)定性和安全性。（3）場合三：廣告制作承攬適用范圍：甲方委托乙方進(jìn)行廣告制作，包括創(chuàng)意策劃、設(shè)計(jì)制作、發(fā)布等。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的廣告需求，提供獨(dú)特的創(chuàng)意方案，并保證廣告的視覺效