2024年施工合同范本工程建設(shè)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年施工合同范本工程建設(shè)本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人1.2承包人1.3施工項目1.4施工場地第二條合同標(biāo)的及范圍2.1工程內(nèi)容2.2工程量2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.4工程進度要求第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2付款方式3.3進度付款3.4變更付款3.5支付時間及條件第四條合同履行及工期4.1承包人責(zé)任4.2工期延誤4.3工期提前4.4工程停工與復(fù)工第五條工程變更及調(diào)整5.1變更范圍5.2變更程序5.3變更價款5.4變更工期第六條工程質(zhì)量與驗收6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.2驗收程序6.3驗收標(biāo)準(zhǔn)6.4質(zhì)量保修第七條安全生產(chǎn)與環(huán)保7.1安全生產(chǎn)要求7.2安全事故處理7.3環(huán)保要求7.4職業(yè)健康安全第八條違約責(zé)任及賠償8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3賠償金額8.4違約解除合同第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2調(diào)解9.3仲裁9.4訴訟第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同解除第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3泄露后果第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件12.2轉(zhuǎn)讓程序12.3轉(zhuǎn)讓后果第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決第十四條其他條款14.1合同附件14.2補充協(xié)議14.3合同修訂14.4合同解除或終止后的事宜第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人發(fā)包人是指根據(jù)本合同約定，享有合同權(quán)利、承擔(dān)合同義務(wù)的法人或者其他組織，即工程建設(shè)項目的業(yè)主或者投資人。1.2承包人承包人是指根據(jù)本合同約定，承擔(dān)施工任務(wù)、履行合同義務(wù)的法人或者其他組織，即具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)。1.3施工項目施工項目是指根據(jù)本合同約定，由承包人承擔(dān)施工的工程，包括工程的設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。1.4施工場地施工場地是指本合同約定的施工項目所在地，包括施工區(qū)域、施工臨時設(shè)施用地等。第二條合同標(biāo)的及范圍2.1工程內(nèi)容工程內(nèi)容主要包括：土建工程、安裝工程、裝飾工程、園林綠化工程、道路工程、橋梁工程、隧道工程、排水工程、供電工程、供水工程、供氣工程、通信工程等。2.2工程量工程量是指根據(jù)本合同約定的工程內(nèi)容和施工圖紙，承包人應(yīng)完成的各項工程量，包括單位工程、分部工程、分項工程等。2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定的要求，具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由雙方在合同專用條款中約定。2.4工程進度要求工程進度要求是指根據(jù)本合同約定的工程開工日期、竣工日期及中間節(jié)點工期，承包人應(yīng)按期完成工程施工的任務(wù)。第三條合同價格及支付3.1合同總價合同總價是指根據(jù)本合同約定的工程內(nèi)容和工程量，承包人應(yīng)完成的工程施工的總價款，包括工程款、措施費、規(guī)費、稅金等。3.2付款方式付款方式可以采用進度付款、驗收付款、竣工付款等方式，具體付款方式由雙方在合同專用條款中約定。3.3進度付款進度付款是指按照本合同約定的工程進度，發(fā)包人按照已完成工程量的比例支付承包人相應(yīng)的工程款。3.4變更付款變更付款是指根據(jù)本合同約定的工程變更，發(fā)包人按照變更工程量的比例支付承包人相應(yīng)的工程款。3.5支付時間及條件支付時間及條件由雙方在合同專用條款中約定，應(yīng)滿足工程進度、質(zhì)量、安全等要求。第四條合同履行及工期4.1承包人責(zé)任承包人應(yīng)按照本合同約定，完成工程施工，確保工程質(zhì)量、安全、進度等目標(biāo)的實現(xiàn)。4.2工期延誤因承包人原因?qū)е鹿こ踢M度延誤的，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.3工期提前因承包人提前完成工程，應(yīng)按照合同約定給予相應(yīng)的獎勵或者優(yōu)惠。4.4工程停工與復(fù)工工程停工與復(fù)工應(yīng)按照本合同約定和雙方協(xié)商一致的原則進行，因停工導(dǎo)致的損失由責(zé)任方承擔(dān)。第五條工程變更及調(diào)整5.1變更范圍工程變更范圍包括：工程內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進度要求等。5.2變更程序工程變更應(yīng)按照本合同約定的程序進行，包括：變更申請、變更審批、變更通知等。5.3變更價款工程變更價款應(yīng)根據(jù)變更工程量和相關(guān)計價規(guī)定進行計算，由發(fā)包人按照變更付款的約定支付。5.4變更工期工程變更工期應(yīng)根據(jù)變更工程量和工程進度要求進行調(diào)整，由雙方協(xié)商確定。第六條工程質(zhì)量與驗收6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定的要求，具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由雙方在合同專用條款中約定。6.2驗收程序工程驗收程序應(yīng)按照本合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序進行，包括：初步驗收、正式驗收、竣工驗收等。6.3驗收標(biāo)準(zhǔn)工程驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定的要求，具體驗收標(biāo)準(zhǔn)由雙方在合同專用條款中約定。6.4質(zhì)量保修工程質(zhì)量保修期限應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，具體保修期限和保修內(nèi)容由雙方在合同專用條款中約定。第八條違約責(zé)任及賠償8.1違約行為違約行為包括未履行或者未正確履行合同約定的義務(wù)，包括但不限于工程質(zhì)量不符合約定、工程進度延誤、擅自變更工程等。8.2違約責(zé)任承包人違反合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)延長工期等后果。8.3賠償金額賠償金額應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、損失程度、合同金額等因素確定，具體賠償金額由雙方在合同專用條款中約定。8.4違約解除合同一方違約嚴(yán)重導(dǎo)致合同無法履行時，對方有權(quán)解除合同，并按照本合同約定追究違約方的責(zé)任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式爭議解決方式可以采取調(diào)解、仲裁或者訴訟等方式，具體爭議解決方式由雙方在合同專用條款中約定。9.2調(diào)解調(diào)解是指由雙方協(xié)商一致，通過第三方調(diào)解機構(gòu)或者調(diào)解人員協(xié)助解決爭議的方式。9.3仲裁仲裁是指由雙方約定的仲裁機構(gòu)，根據(jù)仲裁規(guī)則和程序，對爭議進行審理并作出裁決的方式。9.4訴訟訴訟是指通過人民法院，根據(jù)民事訴訟法律程序，對爭議進行審理并作出判決的方式。第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效，具體生效條件由雙方在合同專用條款中約定。10.2合同變更合同變更應(yīng)按照本合同約定的變更程序進行，變更內(nèi)容應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。10.3合同解除合同解除應(yīng)符合本合同約定的解除條件，解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容保密內(nèi)容包括合同雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運營秘密等，具體保密內(nèi)容由雙方在合同專用條款中約定。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起計算，具體保密期限由雙方在合同專用條款中約定。11.3泄露后果泄露保密內(nèi)容給對方造成損失的，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合本合同約定的轉(zhuǎn)讓條件，包括但不限于承包人將其合同權(quán)利和義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2轉(zhuǎn)讓程序合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照本合同約定的轉(zhuǎn)讓程序進行，包括但不限于通知對方、協(xié)商轉(zhuǎn)讓事項等。12.3轉(zhuǎn)讓后果合同轉(zhuǎn)讓后，轉(zhuǎn)讓方對其轉(zhuǎn)讓前的權(quán)利和義務(wù)不再承擔(dān)責(zé)任，受讓方按照本合同約定履行相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決本合同爭議的解決方式如第九條所述。第十四條其他條款14.1合同附件本合同附件包括：合同圖紙、技術(shù)文件、工程量清單、付款計劃等，附件與合同具有同等法律效力。14.2補充協(xié)議合同履行過程中，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同修訂合同修訂應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。14.4合同解除或終止后的事宜合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理未履行的事宜，包括但不限于工程交接、結(jié)算、賠償?shù)?。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義第三方是指非合同當(dāng)事人，但被合同雙方約定為合同的履行主體或者參與方，包括但不限于監(jiān)理機構(gòu)、檢測機構(gòu)、咨詢機構(gòu)等。1.2第三方范圍第三方范圍包括但不限于：工程監(jiān)理、質(zhì)量檢測、安全評估、環(huán)境保護評估、造價咨詢等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序第三方介入應(yīng)按照合同約定的程序進行，包括但不限于：第三方selection、第三方入場、第三方監(jiān)督、第三方評估等。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：工程關(guān)鍵節(jié)點、工程變更、合同糾紛、工程驗收等。第三條第三方的主要責(zé)任和義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和國家相關(guān)法律法規(guī)，對工程施工過程進行監(jiān)督、檢測、評估等，并對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密，不得泄露與工程相關(guān)的敏感信息，并按照合同約定提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方關(guān)系第三方在履行合同過程中，應(yīng)接受甲方的管理和監(jiān)督，并按照甲方的要求提供服務(wù)。4.2第三方與乙方關(guān)系第三方在履行合同過程中，應(yīng)遵守乙方的施工規(guī)范和要求，并按照乙方的指示進行工作。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過程中，因其過錯導(dǎo)致合同當(dāng)事人損失的最高賠償額度。5.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同金額、工程風(fēng)險、第三方資質(zhì)等因素，由雙方在合同專用條款中約定。第六條第三方介入后的合同變更6.1第三方介入導(dǎo)致合同變更第三方介入可能導(dǎo)致合同內(nèi)容、工程量、工程進度等方面的變更，變更內(nèi)容應(yīng)由雙方協(xié)商確定，并簽訂補充協(xié)議。6.2第三方介入后的合同解除第三方介入可能導(dǎo)致合同解除的情況，解除條件、解除程序應(yīng)由雙方在合同專用條款中約定。第七條第三方介入后的爭議解決7.1第三方介入爭議解決第三方介入引發(fā)的爭議，應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式進行，具體程序由雙方在合同專用條款中約定。7.2第三方作為爭議第三方處理第八條第三方介入的合同效力8.1第三方介入合同效力第三方介入不影響本合同的效力，本合同仍對雙方具有法律約束力。8.2第三方介入后的合同履行第三方介入后，雙方仍應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第九條第三方介入的額外條款9.1額外條款內(nèi)容根據(jù)本合同第三方介入的情況，雙方可以在合同專用條款中約定額外的條款，包括但不限于第三方服務(wù)費用、第三方工作范圍等。9.2額外條款的變更和解除額外條款的變更、解除應(yīng)按照本合同約定的變更、解除程序進行。第十條第三方介入后的合同續(xù)簽10.1合同續(xù)簽條件第三方介入合同到期后，如雙方同意續(xù)簽，應(yīng)按照本合同約定的條件進行續(xù)簽。10.2合同續(xù)簽程序合同續(xù)簽應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章確認(rèn)。本部分是對原合同的補充和修正，旨在明確第三方介入的程序、責(zé)任、義務(wù)等內(nèi)容，以確保合同的順利進行。雙方應(yīng)根據(jù)實際情況和需求，在本合同專用條款中詳細(xì)約定第三方的相關(guān)條款。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：合同圖紙詳細(xì)說明：合同圖紙是本合同的重要組成部分，包括工程的設(shè)計圖紙、施工圖紙等，用以明確工程的內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件2：技術(shù)文件詳細(xì)說明：技術(shù)文件包括工程的技術(shù)要求、施工方案、施工工藝等，用以指導(dǎo)工程的施工和質(zhì)量控制。附件3：工程量清單詳細(xì)說明：工程量清單是明確工程各項工程量及其價款的重要文件，包括單位工程量、單位工程價款等。附件4：付款計劃詳細(xì)說明：付款計劃是明確合同價款的支付時間、支付條件、支付金額等的重要文件。附件5：變更申請書詳細(xì)說明：變更申請書是用于申請工程變更的文件，包括變更的內(nèi)容、變更的原因、變更的價款等。附件6：變更批準(zhǔn)書詳細(xì)說明：變更批準(zhǔn)書是用于批準(zhǔn)工程變更的文件，包括變更的內(nèi)容、變更的價款、變更的工期等。附件7：質(zhì)量保修書詳細(xì)說明：質(zhì)量保修書是明確工程質(zhì)量保修期限、保修內(nèi)容、保修責(zé)任等的重要文件。附件8：安全事故報告書詳細(xì)說明：安全事故報告書是用于報告工程安全事故的文件，包括事故的經(jīng)過、事故的原因、事故的處理等。附件9：調(diào)解協(xié)議書詳細(xì)說明：調(diào)解協(xié)議書是用于記錄調(diào)解結(jié)果的文件，包括調(diào)解的方式、調(diào)解的結(jié)果、調(diào)解的日期等。附件10：仲裁裁決書詳細(xì)說明：仲裁裁決書是用于記錄仲裁結(jié)果的文件，包括仲裁的方式、仲裁的結(jié)果、仲裁的日期等。附件11：法院判決書詳細(xì)說明：法院判決書是用于記錄法院判決結(jié)果的文件，包括訴訟的方式、判決的結(jié)果、判決的日期等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定履行義務(wù)示例說明：如果承包人未能按照合同約定的時間完成工程，則構(gòu)成違約。2.工程質(zhì)量不符合約定示例說明：如果工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則構(gòu)成違約。3.工程進度延誤示例說明：如果承包人未能按照合同約定的時間完成工程，則構(gòu)成違約。4.擅自變更工程示例說明：如果承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自變更工程的內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)，則構(gòu)成違約。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金示例說明：如果承包人未按照合同約定的時間完成工程，應(yīng)當(dāng)按照合同約定的違約金比例支付違約金。2.賠償損失示例說明：如果承包人的違約行為導(dǎo)致發(fā)包人損失，承包人應(yīng)當(dāng)賠償損失。3.延長工期示例說明：如果承包人未能按照合同約定的時間完成工程，工期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)延長。說明三：法律名詞及解釋：1.合同當(dāng)事人解釋：合同當(dāng)事人是指本合同的甲方和乙方，即發(fā)包人和承包人。2.第三方解釋：第