家庭裝修承攬合同模板

合同編號：__________家庭裝修承攬合同甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方家庭裝修工程項目的承攬事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程預算：_______元（大寫：__________元整）第二條承攬方式2.1乙方承攬甲方家庭裝修工程，按照甲方的要求完成施工。2.2乙方應保證工程質量，按時完工，并承擔工程過程中的安全責任。2.3乙方應嚴格按照國家和地方有關法規(guī)、標準、規(guī)范施工，確保工程質量。第三條合同價格及支付3.1雙方確認，工程預算為最終合同價格。（1）合同簽訂后3天內，支付預算的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，支付預算的30%；（3）工程進度達到100%時，支付預算的20%；（4）剩余10%作為質量保證金，保修期滿無質量問題后支付。3.3甲方支付的工程款，乙方應出具相應的發(fā)票。第四條工程期限4.1雙方確認，工程期限為_______個月。4.2乙方如因特殊情況不能按時完工，應提前向甲方說明，并協(xié)商延期。4.3甲方如因特殊情況需要提前完工，應提前向乙方說明，并協(xié)商提前完工措施。第五條質量保證5.1乙方應按照甲方的要求及國家和地方有關標準、規(guī)范施工，保證工程質量。5.2工程完工后，乙方應負責保修期內的一切維修工作。5.3保修期限自工程驗收合格之日起計算，保修期限為_______年。第六條違約責任6.1乙方未按約定時間完工，甲方有權按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金為合同價的千分之五。6.2甲方未按約定時間支付工程款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為應付款的千分之五。6.3雙方如有其他違約行為，應按照相關法律法規(guī)承擔相應責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方應遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家、社會、集體利益及他人合法權益。8.2雙方應保密合同內容，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年_______月_______日注意事項：1.合同編號：確保填寫正確的合同編號，以利于合同的管理和查詢。2.甲方信息：準確填寫甲方（委托方）的姓名或名稱、地址和聯(lián)系方式。3.乙方信息：準確填寫乙方（承攬方）的姓名或名稱、地址和聯(lián)系方式。4.工程概況：詳細描述工程的項目名稱、地點、內容和預算，以便雙方明確工程的具體情況。5.承攬方式：明確乙方的承攬方式，包括施工要求、工程質量和安全責任等。6.合同價格及支付：約定清晰的付款方式和進度，以及發(fā)票的提供。7.工程期限：明確工程的預計完成時間，以及延期和提前完工的協(xié)商方式。8.質量保證：規(guī)定乙方的保修責任和保修期限，確保工程質量。9.違約責任：設定違約情形和相應的違約金計算方式，以保障雙方的權益。10.爭議解決：明確爭議解決的方式和法院管轄權，以便在出現(xiàn)爭議時能夠及時解決。解決辦法：1.雙方應通過友好協(xié)商解決履行過程中的爭議。2.如協(xié)商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調整建筑活動、確保建筑安全、促進建筑事業(yè)健康發(fā)展的法律。3.承攬：指承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的經(jīng)營活動。4.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照合同約定向對方支付的金錢。5.保修：是指施工單位對交付使用的建筑工程在保修期限內發(fā)生的質量問題，予以修復的質量保證制度。6.管轄權：是指法院對案件進行審判的權限，包括級別管轄、地域管轄等。特殊應用場合：1.甲方為國外人士，需對工程進行遠程監(jiān)督。補充條款：雙方可定期通過視頻會議的方式進行工程進度匯報和質量檢查。2.乙方為個體經(jīng)營者，無正式公司資質。補充條款：乙方應提供有效營業(yè)執(zhí)照和個體經(jīng)營者相關信息，并在合同中明確乙方的個人責任。3.工程包含定制家具制作，需乙方提供設計圖紙。補充條款：乙方應在合同簽訂后_______天內提供設計圖紙，并經(jīng)甲方確認后方可制作。4.工程在居民區(qū)進行，可能影響周邊居民。補充條款：乙方應采取措施減少施工噪音和塵土污染，確保不影響周邊居民正常生活。5.甲方要求提前入住，工程尚未全部完工。補充條款：乙方應在甲方要求入住的日期前，確保必要的居住功能區(qū)域（如衛(wèi)生間、廚房）完工，并保證入住區(qū)域的安全。6.甲方對工程質量有特殊要求，需乙方提供質保書。補充條款：乙方應在工程完工后