道路亮化照明工程招標(biāo)詳情

道路亮化照明工程招標(biāo)詳情合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）一、工程概述1.工程名稱：道路亮化照明工程2.工程地點：（詳細(xì)地址）3.工程規(guī)模：（詳細(xì)規(guī)模）4.工程內(nèi)容：包括但不限于路燈采購、安裝、調(diào)試、驗收等二、工程期限1.工程預(yù)計開工日期：（日期）2.工程預(yù)計竣工日期：（日期）3.工程延期：如有延期，雙方協(xié)商解決三、工程質(zhì)量1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照甲方制定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行四、工程費用1.工程總價：（金額）2.支付方式：雙方協(xié)商確定3.支付進度：按照工程進度分階段支付五、工程變更1.變更條件：如遇不可抗力或雙方協(xié)商一致需要變更的情況2.變更程序：雙方協(xié)商確定六、違約責(zé)任1.甲方違約：如甲方未按約定支付工程款，需支付違約金，違約金為應(yīng)付工程款的____%。2.乙方違約：如乙方未按約定完成工程，需支付違約金，違約金為合同總額的____%。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.道路亮化照明工程設(shè)計方案2.路燈產(chǎn)品說明書及技術(shù)參數(shù)3.工程預(yù)算書4.施工進度計劃表5.驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法6.工程變更申請表7.違約金計算公式8.付款憑證9.工程驗收報告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為：未按約定支付工程款未按約定提供施工場地或施工條件未按約定時間完成審批或提供相關(guān)資料2.乙方違約行為：未按約定完成工程工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)未按約定時間完成工程3.違約行為認(rèn)定：違約行為根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)進行認(rèn)定違約行為的具體認(rèn)定由合同雙方協(xié)商確定，或依據(jù)法院判決三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔(dān)委托方的責(zé)任，通常為項目業(yè)主或投資人。2.乙方：指合同中承擔(dān)施工方的責(zé)任，通常為工程承包商或施工單位。3.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調(diào)整合同關(guān)系、維護當(dāng)事人合法權(quán)益的法律規(guī)范總稱。4.違約金：指合同一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，必要時簽訂工程延期協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時停工整改，重新驗收直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.支付糾紛：解決辦法：核對工程量及款項，按照合同約定及時支付。4.設(shè)計變更：解決辦法：雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容，簽訂變更協(xié)議。5.法律法規(guī)變化：解決辦法：按照新的法律法規(guī)進行合規(guī)調(diào)整。五、所有應(yīng)用場景：1.城市道