廣告牌制作安裝施工合同

廣告牌制作安裝施工合同甲方： 乙方： 根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方就戶外廣告牌制作安裝事宜協(xié)商一致，特訂立本合同。第一條：工程概況1、工程名稱：。2、工程地點(diǎn)：。3、工程內(nèi)容：按照雙方審定的施工圖紙制作、安裝廣告牌，具體規(guī)格、材料工藝及價(jià)格明細(xì)詳見附表。第二條：合同工期1、乙方自收到甲方支付的預(yù)付款后，則開始制作及相關(guān)材料準(zhǔn)備。制作期為10天，現(xiàn)場施工期5個(gè)天。2、如因不可抗力事件而影響本合同履行時(shí)，導(dǎo)致工期延誤，則工期順延，但乙方應(yīng)立即通知甲方，以取得甲方認(rèn)可。第三條：合同價(jià)款本工程合同總價(jià)款為人民幣100000元，大寫壹拾萬元整。包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、稅費(fèi)等一切費(fèi)用。第四條：付款方式1、本合同簽訂生效后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)款30%的預(yù)付款。2、乙方安裝材料進(jìn)場后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)款40%的工程款。3、工程完工并通過驗(yàn)收后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方一次性向乙方付清余款30%工程款。第五條：質(zhì)量保證1、乙方務(wù)必嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按照附表各項(xiàng)目的具體材料及工藝要求，經(jīng)由甲方簽字確認(rèn)的制作方案進(jìn)行制作和安裝。2、乙方保證工程質(zhì)量，在通過驗(yàn)收后的兩年期內(nèi)出現(xiàn)故障或問題由乙方安排維修。3、在質(zhì)保期后出現(xiàn)故障或問題，乙方有義務(wù)安排維修，僅收取材料及人工費(fèi)用。第六條：違約責(zé)任1、因乙方問題導(dǎo)致工程無法通過驗(yàn)收，甲方有權(quán)終止合同。乙方退回甲方已支付的款項(xiàng)，并向甲方支付本合同總金額15%的違約金。2、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付合同總造價(jià)的0.1%作為補(bǔ)償金額。3、乙方確保廣告牌結(jié)構(gòu)安全性，如安裝不當(dāng)或設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致廣告牌浮現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。第七條：爭議解決甲乙雙方如由于本合同產(chǎn)生爭議，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，可向甲方所在地人民法院起訴，并由敗訴方承擔(dān)法院受理費(fèi)、律師費(fèi)等訴訟費(fèi)用。第八條：附則1、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同協(xié)議書具有同等效力。2、合同附件《制作報(bào)價(jià)清單》和《制作施工圖紙》作為本合同的附件，與本合同具體同等法律效力。3、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力，雙方簽字后生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：傳真