化妝品店精裝房施工合同

化妝品店精裝房施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方擁有位于__________的化妝品店，擬進行精裝房施工，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：化妝品店精裝房施工工程1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于店面裝修、貨架安裝、照明系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、墻面裝修等。1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：本工程預算總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。第二條施工期限2.1開工日期：雙方協(xié)商確定，以甲方發(fā)出的開工通知為準。2.2竣工日期：雙方協(xié)商確定，以乙方提交的竣工報告為準。2.3工期延誤：如乙方原因導致工程延期，乙方應按逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________元/天。第三條施工質(zhì)量3.1質(zhì)量標準：本工程應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方要求。3.2質(zhì)量保證：乙方應保證工程質(zhì)量，自竣工驗收合格之日起，質(zhì)保期為__________年。3.3質(zhì)量驗收：甲方有權對工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢驗，如發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的質(zhì)量標準，乙方應在甲方通知后的合理期限內(nèi)予以整改。第四條施工費用及支付方式4.1合同總價：本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程預付款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；（2）工程進度款：按照雙方約定的進度，甲方應支付乙方工程進度款，具體支付比例和時間由雙方協(xié)商確定；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項，即合同總價減去預付款、進度款的余額。4.3支付時間：具體支付時間及方式由雙方協(xié)商確定。第五條違約責任5.1乙方違反合同約定，導致工程質(zhì)量、進度等方面出現(xiàn)問題，應承擔相應的違約責任。5.2甲方未按約定支付工程款，應承擔逾期付款的違約金。5.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且剩余款項支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.化妝品店精裝房施工設計方案2.工程預算明細表3.施工進度計劃表4.質(zhì)量驗收標準及方法5.付款憑證及進度款支付確認書6.施工合同履行過程中的變更協(xié)議7.工程保修證書及保修條款二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的質(zhì)量標準完成工程，或工程驗收不合格。2.乙方未按照合同約定的工期完成工程，造成工期延誤。3.乙方未經(jīng)甲方同意，擅自變更合同約定的工程內(nèi)容或追加費用。4.甲方未按照約定時間支付工程款，或支付的款項不符合合同約定。5.甲方未按照約定提供施工條件，導致工程無法正常進行。6.雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，未能通過協(xié)商解決。三、法律名詞及解釋：1.化妝品店精裝房施工工程：指對化妝品店進行裝修，包括店面裝修、貨架安裝、照明系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、墻面裝修等工作。2.質(zhì)量驗收：指對施工完成后的工程進行檢驗，以確認其是否符合合同約定的質(zhì)量標準。3.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的竣工日期。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.質(zhì)保期：指工程竣工驗收合格后，乙方對工程質(zhì)量承擔保證責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：提前制定詳細的施工計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行。如遇特殊情況導致工期延誤，及時與甲方溝通，協(xié)商調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：在施工過程中，加強質(zhì)量監(jiān)督，嚴格按照質(zhì)量驗收標準進行自檢和互檢。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改，確保工程質(zhì)量符合要求。3.工程款支付問題：甲方應按照合同約定及時支付工程款，如有疑問，及時與乙方溝通確認。4.施工條件不滿足：甲方應按照合同約定提供施工條件，如無法滿足乙方施工需求，應及時協(xié)商解決。5.合同爭議解決：在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，嘗試友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向合同簽訂地人民法院