2024工程總承包管理合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024工程總承包管理合同范本本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內容2.合同主體2.1發(fā)包人2.2承包人3.合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3支付方式4.工程進度4.1施工期限4.2工程進度計劃4.3延期違約責任5.工程質量5.1質量標準5.2質量控制5.3質量爭議處理6.材料與設備6.1材料設備供應6.2材料設備驗收6.3材料設備質量7.安全生產(chǎn)7.1安全生產(chǎn)責任7.2安全防護措施7.3安全事故處理8.變更與解除8.1合同變更8.2合同解除9.違約責任9.1承包人違約9.2發(fā)包人違約10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調解解決10.3仲裁解決10.4訴訟解決11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.其他條款12.1保密條款12.2知識產(chǎn)權保護12.3不可抗力12.4法律適用12.5爭議解決13.合同附件13.1工程圖紙13.2技術說明書13.3材料設備清單13.4其他重要文件14.合同簽訂日期及簽字蓋章頁第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程名稱。1.2工程地點：工程所在地的詳細地址。1.3工程規(guī)模：工程的總體規(guī)模，包括工程占地面積、建筑總面積等。1.4工程內容：工程的詳細建設內容，包括建筑、安裝、裝修等。第二條合同主體2.1發(fā)包人：指合同中約定的承擔工程發(fā)包義務的法人或其他組織。2.2承包人：指合同中約定的承擔工程承包義務的法人或其他組織。第三條合同價格3.1合同總價：雙方約定的工程總價款，包括工程建設的所有費用。3.2價格調整：因市場行情變化、政策調整等原因導致工程造價發(fā)生變化的，雙方可按合同約定的價格調整方式進行調整。3.3支付方式：雙方約定的支付工程價款的方式，包括預付款、進度款、竣工款等。第四條工程進度4.1施工期限：雙方約定的工程竣工交付的期限。4.2工程進度計劃：承包人應向發(fā)包人提交詳細的工程進度計劃，并按照計劃進行施工。4.3延期違約責任：承包人未按合同約定完成工程的，應承擔相應的違約責任。第五條工程質量5.1質量標準：工程應符合的國家標準、行業(yè)標準和地方標準。5.2質量控制：承包人應建立健全質量管理體系，確保工程質量。5.3質量爭議處理：對于工程質量的爭議，雙方可按合同約定的方式進行處理。第六條材料與設備6.1材料設備供應：發(fā)包人應按照合同約定提供工程所需的原材料、設備等。6.2材料設備驗收：承包人應按照合同約定對發(fā)包人提供的材料設備進行驗收。6.3材料設備質量：發(fā)包人提供的材料設備應符合國家相關標準，保證工程質量。第八條變更與解除8.1合同變更：合同履行過程中，因特殊情況需要變更合同內容的，雙方可協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議。8.2合同解除：合同履行過程中，發(fā)生不可抗力等法律規(guī)定的情形，導致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同。第九條違約責任9.1承包人違約：承包人未按合同約定履行義務的，應承擔違約責任，賠償發(fā)包人因此造成的損失。9.2發(fā)包人違約：發(fā)包人未按合同約定履行義務的，應承擔違約責任，賠償承包人因此造成的損失。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決：合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應通過友好協(xié)商解決。10.2調解解決：協(xié)商不成時，雙方可向工程所在地的民間調解組織申請調解。10.3仲裁解決：調解不成的，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。10.4訴訟解決：仲裁不成或者仲裁裁決不服的，可在合同簽訂地或者工程所在地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更：合同變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3合同終止：合同履行完畢或者合同解除后，合同即終止。第十二條其他條款12.1保密條款：雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密，應予以保密。12.2知識產(chǎn)權保護：發(fā)包人提供的工程設計、技術資料等知識產(chǎn)權，未經(jīng)發(fā)包人許可，承包人不得擅自使用。12.3不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或者造成損失的，雙方可協(xié)商解決。12.4法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。12.5爭議解決：本合同爭議的解決方式，按照第十條的約定執(zhí)行。第十三條合同附件13.1工程圖紙：合同附件中包含的工程圖紙，是合同的重要組成部分。13.2技術說明書：合同附件中包含的技術說明書，是合同的重要組成部分。13.3材料設備清單：合同附件中包含的材料設備清單，是合同的重要組成部分。13.4其他重要文件：合同附件中包含的其他重要文件，是合同的重要組成部分。第十四條合同簽訂日期及簽字蓋章頁本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。合同的簽訂日期和簽字蓋章頁作為合同的組成部分。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙詳細要求：工程圖紙應包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等，以及與工程相關的其他圖紙。圖紙應清晰、完整，足以指導施工。附件說明：工程圖紙是工程建設的依據(jù)，承包人應嚴格按照圖紙進行施工。附件二：技術說明書詳細要求：技術說明書應包括工程的設計原理、技術參數(shù)、材料要求等詳細技術信息。附件說明：技術說明書用于指導工程的施工和材料設備的選用，承包人應遵循說明書的要求。附件三：材料設備清單詳細要求：材料設備清單應包括工程所需的所有材料和設備的名稱、型號、數(shù)量等信息。附件說明：材料設備清單用于明確發(fā)包人提供的材料設備，承包人應根據(jù)清單進行驗收和使用。附件四：其他重要文件詳細要求：其他重要文件應包括與工程相關的許可證書、驗收標準、施工方案等。附件說明：其他重要文件用于指導和規(guī)范工程的施工過程，承包人應認真執(zhí)行。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承包人未按合同約定完成工程的行為。2.發(fā)包人未按合同約定支付工程價款的行為。3.承包人使用發(fā)包人提供的材料設備不符合合同約定的質量標準。4.發(fā)包人提供的材料設備不符合合同約定的質量標準。責任認定標準：1.承包人未按合同約定完成工程的，應按照合同約定的違約金條款支付違約金。2.發(fā)包人未按合同約定支付工程價款的，應按照合同約定的延期付款違約金條款支付違約金。3.承包人使用發(fā)包人提供的材料設備不符合合同約定的質量標準的，應承擔修復或者重新采購的費用。4.發(fā)包人提供的材料設備不符合合同約定的質量標準的，發(fā)包人應承擔修復或者重新采購的費用，并支付承包人因此造成的損失。示例說明：如果承包人未能在合同約定的工期內完成工程，根據(jù)合同約定的違約金條款，承包人應支付違約金。如果發(fā)包人未能按合同約定支付工程價款，根據(jù)合同約定的延期付款違約金條款，發(fā)包人應支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的義務。3.違約金：指一方未履行合同義務時，按照合同約定向對方支付的