住宅小區(qū)供暖工程承攬

住宅小區(qū)供暖工程承攬合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為_(kāi)_________住宅小區(qū)的業(yè)主委員會(huì)（或物業(yè)管理部門(mén)），乙方為具有供暖工程承攬資質(zhì)的專業(yè)公司（或個(gè)人），雙方為平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方住宅小區(qū)供暖工程承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1本工程為_(kāi)_________住宅小區(qū)的供暖系統(tǒng)安裝工程，包括但不限于供暖管道鋪設(shè)、供暖設(shè)備安裝、供暖系統(tǒng)調(diào)試等工作。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保供暖系統(tǒng)的安全、可靠、高效運(yùn)行。1.3乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成施工，并保證供暖系統(tǒng)在供暖季節(jié)前投入使用。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保供暖系統(tǒng)的質(zhì)量。2.2乙方應(yīng)對(duì)供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證，確保設(shè)備在正常使用條件下，運(yùn)行壽命不少于__________年。2.3乙方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后，提供完整的工程資料和設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)，并負(fù)責(zé)對(duì)甲方相關(guān)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。三、工程進(jìn)度3.1乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的施工計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程按時(shí)完成。3.2乙方應(yīng)提前__________天向甲方報(bào)告工程進(jìn)度，如有特殊情況影響工程進(jìn)度，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取措施予以解決。3.3乙方應(yīng)保證工程驗(yàn)收合格后，供暖系統(tǒng)在供暖季節(jié)前投入使用。四、工程費(fèi)用4.1乙方向甲方提供的工程報(bào)價(jià)應(yīng)為完整報(bào)價(jià)，包括工程的所有費(fèi)用，包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅費(fèi)等。4.2甲方應(yīng)在合同簽訂后__________天內(nèi)支付乙方工程款的__________%，作為工程預(yù)付款。4.3乙方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后，向甲方提供完整的工程決算報(bào)告，甲方應(yīng)在收到報(bào)告后__________天內(nèi)支付剩余的工程款。4.4乙方應(yīng)向甲方提供正式的發(fā)票，以便甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。五、工程驗(yàn)收5.1工程驗(yàn)收應(yīng)在乙方施工完成后進(jìn)行，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。5.2乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收，并提供必要的資料和證明材料。5.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供工程保修書(shū)，并按照保修書(shū)的規(guī)定承擔(dān)工程的保修責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)_________元/天。6.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。6.3甲方未按照約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)_________元/天。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營(yíng)。8.2雙方應(yīng)保守對(duì)方的商業(yè)秘密，不得泄露對(duì)方的商業(yè)秘密。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.供暖工程設(shè)計(jì)方案2.供暖設(shè)備采購(gòu)清單3.施工圖紙4.工程預(yù)算書(shū)5.工程決算報(bào)告6.工程保修書(shū)7.相關(guān)法律法規(guī)證明文件8.甲乙雙方的公司資質(zhì)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成工程的，屬于違約行為。2.乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，屬于違約行為。3.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款的，屬于違約行為。4.乙方未按照約定提供相關(guān)資料和證明文件的，屬于違約行為。5.甲方未按照約定提供施工場(chǎng)地的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.供暖工程：指為住宅小區(qū)提供冬季供暖的工程。2.承攬方：指具有供暖工程承攬資質(zhì)的專業(yè)公司或個(gè)人。3.委托方：指住宅小區(qū)的業(yè)主委員會(huì)或物業(yè)管理部門(mén)。4.工程驗(yàn)收：指對(duì)完成的供暖工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查。5.違約金：指一方未履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，并采取措施加快施工進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)立即整改，直至滿足約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款支付延誤：甲方應(yīng)按時(shí)支付工程款，如有困難，應(yīng)與乙方協(xié)商解決。4.合同爭(zhēng)議：雙方可通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起