家庭裝修施工合同書樣本示例

合同編號：__________家庭裝修施工合同書甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______一、工程內(nèi)容1.工程名稱：_______2.工程地點(diǎn)：_______3.工程規(guī)模：_______4.工程預(yù)算：_______元（大寫：_______元整）二、工程進(jìn)度及工期1.開工日期：_______2.竣工日期：_______3.工程進(jìn)度按照雙方約定的時間表進(jìn)行，如有特殊情況需調(diào)整進(jìn)度，應(yīng)提前_______天通知對方。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求及設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.工程驗(yàn)收合格后，乙方負(fù)責(zé)一定期限的保修（具體期限見附件）。四、付款方式及進(jìn)度1.甲方按照工程進(jìn)度支付工程款，具體付款比例和時間雙方約定如下：（1）合同簽訂后_______天內(nèi)支付總價款的_______%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______時支付總價款的_______%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后支付總價款的_______%；（4）剩余尾款在保修期滿后支付。2.付款方式：現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式。五、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）按照約定時間支付工程款；（2）提供施工場地，確保乙方施工順利進(jìn)行；（3）對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出意見和建議；（4）工程驗(yàn)收合格后，按照約定時間支付尾款。2.乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）按照約定時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程；（2）遵守國家法律法規(guī)，確保施工安全；（3）尊重甲方意見，如有爭議，雙方協(xié)商解決；（4）工程驗(yàn)收不合格的，乙方負(fù)責(zé)整改至合格。六、違約責(zé)任1.任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價款的_______%。2.乙方如未按照約定時間完成工程，應(yīng)按逾期天數(shù)向甲方支付逾期違約金，違約金為合同總價款的_______%。七、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且尾款支付完畢之日終止；3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章或簽字）：_______乙方（蓋章或簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同編號：填寫唯一的合同編號，以便于雙方識別和查詢。2.甲方（委托方）和乙方（施工方）信息：確保填寫完整、準(zhǔn)確，包括名稱、地址、聯(lián)系方式等。3.工程內(nèi)容：詳細(xì)描述工程的項(xiàng)目、地點(diǎn)、規(guī)模和預(yù)算，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.工程進(jìn)度及工期：約定明確的開工日期、竣工日期和工程進(jìn)度時間表，確保雙方履行合同義務(wù)。5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。6.付款方式及進(jìn)度：明確付款比例、時間和方式，確保甲方按時支付工程款。7.甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：詳細(xì)列出雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免因履行不當(dāng)而產(chǎn)生糾紛。8.違約責(zé)任：約定違約金的比例，明確違約責(zé)任，保障雙方的合法權(quán)益。9.爭議解決：約定爭議解決方式，包括友好協(xié)商和訴訟等。10.其他約定：包括合同的生效、終止條件和補(bǔ)充協(xié)議等。解決辦法：1.當(dāng)雙方在履行合同過程中出現(xiàn)爭議時，應(yīng)進(jìn)行友好協(xié)商，尋求解決方案。2.如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟，尋求法律途徑解決。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整合同關(guān)系的法律規(guī)范，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的規(guī)定。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動的法律規(guī)范，包括建筑工程的許可、施工、驗(yàn)收等方面的規(guī)定。3.違約金：是指當(dāng)一方違反合同約定時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償，用于補(bǔ)償對方因違約所造成的損失。4.保修：是指施工方在工程竣工驗(yàn)收合格后，對工程質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)和保養(yǎng)一定期限的行為。5.訴訟：是指當(dāng)事人通過法院解決糾紛的一種法律程序，包括起訴、答辯、審理和判決等環(huán)節(jié)。特殊應(yīng)用場合：1.甲方為忙碌的上班族，無法經(jīng)常到現(xiàn)場監(jiān)督工程進(jìn)度，希望乙方能夠定期以照片或視頻形式匯報工程進(jìn)度。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)每周向甲方提供工程進(jìn)度的照片或視頻，以便甲方了解工程情況。如甲方有特殊需求，乙方應(yīng)盡量滿足。2.甲方對工程質(zhì)量有特殊要求，希望乙方能夠使用指定的品牌和材料進(jìn)行施工。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)按照甲方提供的品牌和材料清單進(jìn)行施工，如乙方無法提供指定品牌和材料，應(yīng)提前與甲方溝通并尋求甲方同意。3.乙方為小型裝修公司，希望甲方能夠按時支付工程款，以確保施工順利進(jìn)行。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)按照約定的時間支付工程款，如甲方延遲支付，應(yīng)支付逾期違約金，違約金為合同總價款的1%。4.工程驗(yàn)收不合格，乙方需要進(jìn)行整改。補(bǔ)充條款：工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在接到通知后10天內(nèi)