建筑工程合同模板

合同編號(hào)：__________地址：_______聯(lián)系方式：_______地址：_______聯(lián)系方式：_______第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程預(yù)算：_______元第二條合同價(jià)格2.1雙方確認(rèn)，工程總造價(jià)為_(kāi)______元（大寫：____________________元整）。第三條合同履行3.1乙方向甲方承諾，按照本合同約定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，完成工程建設(shè)，并保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和時(shí)間，向乙方支付工程價(jià)款。3.3甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)所需的各項(xiàng)審批手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。3.4乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工程進(jìn)度，向甲方報(bào)告工程進(jìn)展情況。第四條付款方式及時(shí)間4.1本合同價(jià)款支付分為三個(gè)階段，具體支付比例和時(shí)間如下：（1）工程進(jìn)度達(dá)到_______%，支付工程總價(jià)款的_______%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%，支付工程總價(jià)款的_______%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，支付剩余的工程總價(jià)款。4.2甲方支付工程款時(shí)，應(yīng)扣除已支付的預(yù)付款和質(zhì)保金。4.3乙方開(kāi)具合法的稅務(wù)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付工程款。第五條工程質(zhì)量5.1乙方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求，組織施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程質(zhì)量的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及方法，按照《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300系列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.3工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第六條工程期限6.1工程預(yù)計(jì)開(kāi)工日期為_(kāi)______年_______月_______日，預(yù)計(jì)竣工日期為_(kāi)______年_______月_______日。6.2乙方如因特殊情況需延長(zhǎng)工期的，應(yīng)提前向甲方提出申請(qǐng)，經(jīng)甲方同意后，方可延長(zhǎng)工期。6.3乙方未按約定工期完成的，應(yīng)按照合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)暫停施工。7.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格并支付完畢所有工程款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同的簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則。2.合同雙方應(yīng)具備合法的資格，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。3.合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體，避免使用模糊不清的表述。4.合同中的條款應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反國(guó)家政策。5.合同的履行應(yīng)嚴(yán)格按照約定的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。6.合同的變更和解除應(yīng)遵循法律程序，經(jīng)雙方協(xié)商一致。7.雙方應(yīng)妥善保管合同副本，避免泄露合同內(nèi)容。解決辦法：1.雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商不成，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。3.在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)遵守法院的審判程序，積極配合法院的調(diào)查和審理。4.雙方在訴訟過(guò)程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得采取違法手段干擾訴訟進(jìn)程。5.法院作出的判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)具有法律效力，雙方應(yīng)予以遵守。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.平等：指合同雙方在簽訂合同時(shí)，地位平等，不存在強(qiáng)制性因素。2.自愿：指合同雙方在簽訂合同時(shí)，基于自己的意愿，無(wú)強(qiáng)迫、欺騙、威脅等不正當(dāng)手段。3.公平：指合同內(nèi)容應(yīng)公平合理，不得損害雙方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)信用：指合同雙方應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則，履行合同義務(wù)。5.民事權(quán)利能力：指合同雙方具備依法享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的能力。6.民事行為能力：指合同雙方具備通過(guò)自己的行為取得民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的能力。7.法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例、單行條例以及國(guó)務(wù)院部門規(guī)章等。8.國(guó)家政策：指中國(guó)共產(chǎn)黨的基本路線、方針、政策以及國(guó)家的戰(zhàn)略部署。9.合同履行：指合同雙方按照約定履行合同義務(wù)的過(guò)程。10.合同變更：指合同雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。11.合同解除：指合同雙方在合同履行過(guò)程中，依法終止合同關(guān)系。12.訴訟：指合同雙方通過(guò)法院解決爭(zhēng)議的方式。13.法院：指中華人民共和國(guó)人民法院，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。14.判決書(shū)：指法院對(duì)案件作出判決的法律文書(shū)。15.裁定書(shū)：指法院對(duì)案件作出裁定的法律文書(shū)。16.調(diào)解書(shū)：指法院對(duì)案件進(jìn)行調(diào)解后，制作的具有法律效力的文書(shū)。場(chǎng)景一：房屋裝修合同甲方（業(yè)主）：乙方（承包商）：裝修公司補(bǔ)充條款：1.裝修工程包括客廳、臥室、廚房和衛(wèi)生間四個(gè)區(qū)域的改造。2.乙方需在合同簽訂后15天內(nèi)完成裝修工程。3.甲方提供裝修材料，乙方負(fù)責(zé)施工。4.工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方裝修費(fèi)用。附件：裝修設(shè)計(jì)方案、材料清單、工程預(yù)算表。場(chǎng)景二：辦公室租賃合同甲方（出租方）：公司乙方（承租方）：趙六企業(yè)補(bǔ)充條款：1.乙方租賃甲方辦公室面積為200平方米。2.租賃期限為兩年，自2022年7月1日至2024年6月30日。3.乙方每月支付租金為人民幣10萬(wàn)元。4.租賃期間，乙方有權(quán)使用甲方提供的辦公設(shè)施和服務(wù)。附件：租賃辦公室平面圖、租金支付明細(xì)表。場(chǎng)景三：設(shè)備采購(gòu)合同甲方（采購(gòu)方）：孫七公司乙方（供應(yīng)方）：周八設(shè)備廠補(bǔ)充條款：1.乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)參數(shù)和要求，提供合格的設(shè)備。2.設(shè)備交付時(shí)間為合同簽訂后三個(gè)月內(nèi)。3.乙方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和調(diào)試。4.設(shè)備驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方設(shè)備款項(xiàng)。附件：設(shè)備技術(shù)參數(shù)和要求、設(shè)備交付時(shí)間表。場(chǎng)景四：廣告發(fā)布合同甲方（廣告主）：錢九公司乙方（廣告