道路拓寬管樁施工合同

道路拓寬管樁施工合同合同編號：__________鑒于甲方需要進(jìn)行道路拓寬工程，乙方具有道路拓寬管樁施工資質(zhì)和經(jīng)驗，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就乙方承攬甲方道路拓寬管樁施工工程事項，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1乙方負(fù)責(zé)甲方道路拓寬工程所需的管樁施工，包括但不限于管樁的采購、運(yùn)輸、打樁、質(zhì)量檢測等工作。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。1.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工安全。二、工程期限2.1本工程開工日期為雙方簽訂合同之日起，竣工日期為__________。2.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，確保管樁施工安全可靠。3.2甲方有權(quán)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，要求乙方及時整改不符合質(zhì)量要求的問題。3.3工程竣工后，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行驗收，驗收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。四、工程價款及支付4.1本工程的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方按照工程進(jìn)度分階段支付工程款，具體支付方式如下：（1）工程開工后，甲方支付乙方合同價的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方支付乙方合同價的30%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同價的40%。4.3乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方依法扣除稅費(fèi)。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的0.5%。5.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)返工、整改等費(fèi)用，并支付甲方相應(yīng)的賠償金。5.3甲方如未按照約定時間支付工程款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應(yīng)支付工程款的0.5%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方資質(zhì)證明文件2.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求3.管樁采購合同及質(zhì)量檢測報告4.施工安全方案和應(yīng)急預(yù)案5.工程進(jìn)度計劃和付款申請單6.工程驗收報告和整改通知書7.法律法規(guī)規(guī)定的其他文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。5.違約行為的認(rèn)定依據(jù)國家法律法規(guī)和本合同條款。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負(fù)責(zé)道路拓寬工程的項目主體。2.乙方：指合同中的受托方，負(fù)責(zé)道路拓寬管樁施工的實施主體。3.合同價款：指雙方約定的工程總造價。4.違約金：指違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。5.工程驗收：指對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查和評估。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)加大施工力度，合理調(diào)配資源，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)；必要時，甲方可要求乙方賠償。3.付款延誤：甲方應(yīng)按時支付工程款，如有延誤，應(yīng)支付違約金。4.合同爭議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向法院提起訴訟。5.法律法規(guī)變化：雙方應(yīng)遵循國家法律法規(guī)，如有變更，應(yīng)及時調(diào)整合同相應(yīng)條