聯(lián)排住宅施工合同

聯(lián)排住宅施工合同合同編號：__________一、工程概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目規(guī)模：__________1.4項目工期：自合同簽訂之日起至__________止。二、施工內(nèi)容2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成項目的施工，包括但不限于：（1）土建工程；（2）裝飾裝修工程；（3）給排水及供暖工程；（4）電氣及通信工程；（5）園林綠化工程；（6）其他附屬設(shè)施工程。2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保項目達(dá)到設(shè)計要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)。三、施工費用3.1乙方向甲方提供的施工報價為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款節(jié)點向乙方支付施工費用。3.3乙方應(yīng)開具合法的稅務(wù)發(fā)票，甲方據(jù)此進(jìn)行稅前扣除。四、施工質(zhì)量及驗收4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計要求進(jìn)行施工。4.2項目完成后，乙方應(yīng)組織甲方、設(shè)計方及監(jiān)理方進(jìn)行驗收。驗收合格的，甲方支付剩余施工費用。4.3項目驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。五、工期延誤5.1乙方如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。5.2甲方如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)向乙方支付窩工費，窩工費為乙方每日施工費用的__________%。六、合同的變更和解除6.1任何一方提出變更或解除本合同，均應(yīng)提前__________天書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。6.2因變更或解除合同而產(chǎn)生的費用，按照雙方約定承擔(dān)。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙及設(shè)計文件2.施工方案及施工組織設(shè)計3.主要材料及設(shè)備清單4.施工進(jìn)度計劃5.質(zhì)量保證書6.安全文明施工保證書7.稅務(wù)發(fā)票8.驗收報告二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：未按合同約定的工期完成施工。2.施工質(zhì)量不合格：未達(dá)到設(shè)計要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.未按約定支付施工費用：甲方未按時支付施工費用。4.未開具合法稅務(wù)發(fā)票：乙方未向甲方開具合法稅務(wù)發(fā)票。5.變更或解除合同未經(jīng)協(xié)商一致：未經(jīng)雙方協(xié)商一致擅自變更或解除合同。三、法律名詞及解釋：1.聯(lián)排住宅施工合同：指甲方為乙方提供聯(lián)排住宅施工項目的合同。2.施工費用：乙方完成項目所需的全部費用。3.工期延誤：指乙方未按合同約定的工期完成施工。4.違約金：指乙方因工期延誤、施工質(zhì)量不合格等違約行為向甲方支付的違約費用。5.窩工費：指甲方因工期延誤向乙方支付的費用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，及時與甲方溝通，共同協(xié)商解決方案。2.施工質(zhì)量不合格：加強施工過程中的質(zhì)量控制，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.未按約定支付施工費用：雙方約定明確的付款節(jié)點，甲方按時支付施工費用。如甲方逾期支付，乙方有權(quán)依法催討。4.未開具合法稅務(wù)發(fā)票：乙方應(yīng)依法開具合法稅務(wù)發(fā)票，甲方據(jù)此進(jìn)行稅前扣除。如乙方未開具發(fā)票，甲方有權(quán)要求乙方補開。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為乙方提供聯(lián)排住宅施工項目。2.乙方按照甲方的要求