商業(yè)綜合體給排水管涵施工合同

商業(yè)綜合體給排水管涵施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方為商業(yè)綜合體的所有權人或合法使用權人，需進行給排水管涵施工；2.乙方具備相應的施工資質和經(jīng)驗，愿意承擔給排水管涵施工任務；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條合同范圍與內容1.1本合同范圍內的給排水管涵施工，包括但不限于：（1）給水管道鋪設；（2）排水管道鋪設；（3）管涵施工；（4）相關附屬設施的施工。1.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合相關法律法規(guī)及國家標準。第二條合同價格與支付2.1本合同的施工價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2甲方分期支付乙方施工款項，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后7個工作日內，支付施工總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，支付施工總價款的30%；（3）工程驗收合格后，支付施工總價款的30%；（4）剩余的10%作為質量保證金，自工程驗收合格之日起保修期滿后支付。2.3甲方支付款項時，乙方應提供等額的發(fā)票。第三條工期3.1本工程的合同工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。3.2乙方應按照約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第四條工程質量與保修4.1乙方應按照相關法律法規(guī)及國家標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收合格后，乙方應按照約定進行保修，保修期限為____年。4.3保修期內，如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后的____個工作日內予以修復，費用由乙方承擔。第五條合同的變更與解除5.1合同履行過程中，如需變更或解除合同，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。5.2合同變更或解除后，乙方應按照變更或解除協(xié)議約定的方式處理工程款項、質量保證金等相關事項。第六條違約責任6.1乙方未按照約定工期完成施工的，應按照逾期付款的利率支付違約金。6.2乙方施工質量不符合約定的，乙方應承擔修復費用，并支付甲方因此造成的損失。6.3甲方未按照約定支付施工款項的，應支付乙方逾期付款的利息。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且質量保證金支付完畢后終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工圖紙和技術要求2.施工資質證明3.工程驗收標準4.保修條款5.支付憑證6.變更或解除協(xié)議二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按照約定工期完成施工。2.施工質量不符合約定：乙方施工質量不符合相關法律法規(guī)及國家標準。3.未支付款項：甲方未按照約定支付施工款項。4.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議。三、法律名詞及解釋：1.商業(yè)綜合體：指用于商業(yè)、辦公、居住、文化、娛樂等多功能組合的建筑群。2.給排水管涵施工：指給水管道鋪設、排水管道鋪設、管涵施工及相關附屬設施的施工。3.施工資質：指乙方具備的進行給排水管涵施工的資格和能力。4.工程驗收：指對完成的給排水管涵工程進行質量、安全、功能等方面的檢查和評定。5.保修：指乙方對施工的給排水管涵工程在一定期限內提供的免費維修服務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前溝通，制定合理的施工計劃，確保工期順利進行。如有延誤，按約定支付違約金。2.施工質量問題：加強現(xiàn)場監(jiān)督，嚴格按照施工標準進行施工。如發(fā)現(xiàn)質量問題，及時整改，必要時更換施工隊伍。3.支付款項問題：雙方按時履行支付義務，如有糾紛，通過友好協(xié)商解決。4.爭議解決：如發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1