停車場施工合同樣本：展覽館建設

停車場施工合同樣本：展覽館建設合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方為展覽館建設需要，擬對停車場進行施工，為確保工程質(zhì)量和雙方合法權益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程內(nèi)容1.1本工程為展覽館停車場施工項目，施工范圍包括：__________1.2工程質(zhì)量標準：__________1.3工程總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。二、施工期限2.1施工開始日期：__________年__________月__________日。2.2施工結束日期：__________年__________月__________日。2.3乙方若因特殊情況不能按期完成施工，應提前向甲方提出延期申請，經(jīng)甲方批準后，方可延期。延期天數(shù)不超過__________天。三、乙方的義務3.1乙方應按照甲方的要求，按時完成施工任務，并保證工程質(zhì)量符合本合同約定的標準。3.2乙方應嚴格按照國家有關法規(guī)、標準和設計文件進行施工，確保施工安全。3.3乙方應承擔施工過程中的所有費用，包括材料費、人工費、設備租賃費等。3.4乙方在施工期間應遵守甲方單位的各項管理制度，并接受甲方監(jiān)督。四、甲方的義務4.1甲方應按照本合同約定，按時支付工程款項。4.2甲方應提供施工所需的現(xiàn)場條件，包括施工用地、臨時設施、施工用水電等。4.3甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的相關手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全檢查等。4.4甲方應對乙方施工過程中的問題提供必要的協(xié)調(diào)和幫助。五、工程款支付5.1本工程采用分期支付方式，具體支付條款如下：（1）施工進度達到__________%，支付工程款的__________%；（2）施工進度達到__________%，支付工程款的__________%；（3）剩余工程款在工程驗收合格后一次性支付。5.2甲方支付工程款時，應出具正規(guī)發(fā)票。六、工程驗收6.1工程驗收標準：__________6.2工程驗收程序：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交驗收申請；（2）甲方在接到驗收申請后，__________天內(nèi)組織驗收；（3）驗收合格的，甲方支付剩余工程款；驗收不合格的，乙方在接到整改通知后，__________天內(nèi)進行整改，直至驗收合格。七、違約責任7.1乙方未按約定時間完成施工的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。7.2甲方未按約定時間支付工程款的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款額的__________%。7.3乙方施工質(zhì)量不符合約定標準的，乙方應負責修復或拆除，并承擔相應費用。7.4甲方未按約定提供施工條件的，乙方有權要求甲方支付延期施工的費用。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙和技術規(guī)范2.施工方案和安全措施3.工程量清單4.材料和設備采購合同5.施工人員名單和資質(zhì)證明6.工程驗收標準和方法7.付款憑證和發(fā)票8.整改通知和回復9.訴訟文件和判決書二、違約行為及認定：1.未按約定時間完成施工：乙方未能按照合同約定的時間完成施工任務。2.未按約定質(zhì)量標準施工：乙方施工的質(zhì)量不符合合同約定的標準。3.未按約定支付工程款：甲方未能按照合同約定的時間支付工程款項。4.未提供施工條件：甲方未能按照合同約定提供施工所需的現(xiàn)場條件。5.其他違反合同約定的行為：包括但不限于違反合同約定的條款、違反法律法規(guī)的行為等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔合同權利和義務的一方，即展覽館的建設方。2.乙方：指承擔合同義務的一方，即停車場施工的承包方。3.施工期限：指合同約定的施工開始和結束日期。4.工程質(zhì)量：指施工完成的工程符合合同約定的標準和要求。5.工程款支付：指甲方按照合同約定支付給乙方的工程款項。6.工程驗收：指對施工完成的工程進行檢查和評估，以確定是否符合合同約定的標準和要求。7.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。8.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應支付給另一方的逾期利息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方因特殊情況導致施工進度延誤時，應及時與甲方溝通，爭取甲方批準延期，并制定合理的施工計劃和措施以確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方施工質(zhì)量不符合約定標準時，應及時整改，并承擔相應費用。甲方有權要求乙方修復或拆除不合格部分，并要求乙方承擔因此產(chǎn)生的費用。3.工程款支付問題：甲方未按約定時間支付工程款時，乙方有權向甲方發(fā)出催款通知，并要求甲方支付滯納金。甲方支付工程款時，應出具正規(guī)發(fā)票。4.施工條件不滿足：甲方未按約定提供施工條件時，乙方有權要求甲方提供所需施工條件，并要求甲方承擔因此產(chǎn)生的費用。五、所有應用場景：1.展覽館建設方與施工方之間的合同簽訂。2.施工方按照合同約定進行停車場施工。3.甲方按照合同約定支付工程款。4.乙