2024年加工承攬合同：規(guī)定承攬方的責(zé)任和義務(wù)3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年加工承攬合同：規(guī)定承攬方的責(zé)任和義務(wù)本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式1.4合同雙方法定代表人或授權(quán)代表2.承攬項目概述2.1承攬項目名稱2.2承攬項目內(nèi)容2.3承攬項目地點2.4承攬項目工期3.技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1技術(shù)要求3.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.3質(zhì)量檢驗方法4.價格與付款方式4.1項目總價4.2付款方式4.3付款時間節(jié)點4.4逾期付款違約責(zé)任5.交貨要求與驗收標(biāo)準(zhǔn)5.1交貨要求5.2驗收標(biāo)準(zhǔn)5.3驗收時間及地點5.4驗收不合格的處理6.保密條款6.1保密范圍6.2保密期限6.3違反保密條款的責(zé)任7.知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.2知識產(chǎn)權(quán)爭議解決8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約金計算方式9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止的程序11.合同生效與期限11.1合同生效條件11.2合同期限11.3合同續(xù)簽12.合同附件12.1附件一：技術(shù)文件12.2附件二：圖紙12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同修改與補充13.1合同修改13.2合同補充13.3修改與補充的生效條件14.其他約定14.1合同履行過程中的其他約定14.2合同解除或終止后的其他約定14.3其他約定事項的效力第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：____________________乙方：____________________1.2合同雙方地址甲方地址：____________________乙方地址：____________________1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：電話：____________________，傳真：____________________，郵箱：____________________乙方聯(lián)系方式：電話：____________________，傳真：____________________，郵箱：____________________1.4合同雙方法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人或授權(quán)代表：____________________乙方法定代表人或授權(quán)代表：____________________第二條承攬項目概述2.1承攬項目名稱項目名稱：____________________2.2承攬項目內(nèi)容項目內(nèi)容：____________________2.3承攬項目地點項目地點：____________________2.4承攬項目工期項目工期：自____年____月____日至____年____月____日第三條技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1技術(shù)要求技術(shù)要求詳見附件一：技術(shù)文件。3.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一：技術(shù)文件。3.3質(zhì)量檢驗方法質(zhì)量檢驗方法詳見附件一：技術(shù)文件。第四條價格與付款方式4.1項目總價項目總價為人民幣____元整。4.2付款方式付款方式：分階段付款，具體付款方式詳見附件二：付款計劃表。4.3付款時間節(jié)點具體付款時間節(jié)點詳見附件二：付款計劃表。4.4逾期付款違約責(zé)任若乙方逾期付款，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。第五條交貨要求與驗收標(biāo)準(zhǔn)5.1交貨要求交貨要求詳見附件一：技術(shù)文件。5.2驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一：技術(shù)文件。5.3驗收時間及地點驗收時間為____年____月____日，驗收地點為____________________。5.4驗收不合格的處理若驗收不合格，乙方應(yīng)在接到通知后____日內(nèi)進行整改，直至滿足驗收標(biāo)準(zhǔn)。第六條保密條款6.1保密范圍保密范圍包括但不限于技術(shù)資料、商業(yè)秘密、客戶信息等。6.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起____年。6.3違反保密條款的責(zé)任若違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第七條知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬甲方提供的圖紙、技術(shù)資料等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。7.2知識產(chǎn)權(quán)爭議解決若發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1乙方未按合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成交貨；8.1.2甲方未按合同約定的時間、方式支付款項；8.1.3任何一方未履行合同約定的保密義務(wù)；8.1.4任何一方違反合同約定的其他條款。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同總價的____%計算。8.2.2甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按合同總價的____%計算。8.2.3任何一方違約，均應(yīng)承擔(dān)對方因此遭受的直接損失。8.2.4乙方因逾期交貨導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)賠償甲方實際損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.3爭議解決程序雙方應(yīng)按照爭議解決機構(gòu)的規(guī)定，依法進行訴訟或仲裁。第十條合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；10.1.2一方違約，另一方依法通知解除合同；10.1.3發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行；10.2合同終止條件合同終止條件與合同解除條件相同。10.3合同解除或終止的程序10.3.1雙方應(yīng)書面通知對方合同解除或終止；10.3.2雙方應(yīng)按照合同約定處理已完成的合同義務(wù)；第十一條合同生效與期限11.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同期限本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。11.3合同續(xù)簽本合同期滿前____個月，雙方可就續(xù)簽事宜進行協(xié)商，協(xié)商一致后另行簽訂續(xù)簽合同。第十二條合同附件12.1附件一：技術(shù)文件12.2附件二：付款計劃表12.3附件三：其他相關(guān)文件第十三條合同修改與補充13.1合同修改本合同的修改必須以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。13.2合同補充本合同的補充必須以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。13.3修改與補充的生效條件修改與補充的內(nèi)容自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十四條其他約定14.1合同履行過程中的其他約定雙方在合同履行過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，誠實信用，履行合同約定的各項義務(wù)。14.2合同解除或終止后的其他約定合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余的合同義務(wù)，并依法進行結(jié)算。14.3其他約定事項的效力本合同中的其他約定事項，均具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念1.1第三方定義在本合同中，第三方是指合同雙方之外的獨立法人、其他組織或個人，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、檢驗方等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是為了確保合同履行過程中的公正、透明，提高合同履行的效率和質(zhì)量。第二條第三方介入的約定2.1第三方選擇2.1.1合同雙方在合同中明確約定是否需要第三方介入。2.1.2如需第三方介入，雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.2第三方職責(zé)2.2.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同的規(guī)定，履行其職責(zé)。2.2.2第三方的職責(zé)包括但不限于：監(jiān)督合同履行、提供咨詢服務(wù)、進行質(zhì)量檢驗、調(diào)解爭議等。第三條第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額定義責(zé)任限額是指第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成合同雙方損失的最高賠償額。3.2責(zé)任限額確定3.2.1第三方責(zé)任限額由合同雙方在合作協(xié)議中約定。3.2.2責(zé)任限額應(yīng)合理確定，以保障合同雙方的合法權(quán)益。3.3責(zé)任限額的調(diào)整3.3.1在合同履行過程中，如需調(diào)整責(zé)任限額，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分4.1.1第三方與甲方的關(guān)系為委托代理或合作協(xié)議關(guān)系。4.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守甲方的指示和要求。4.2第三方與乙方的劃分4.2.1第三方與乙方的關(guān)系為委托代理或合作協(xié)議關(guān)系。4.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守乙方的指示和要求。4.3第三方與合同雙方的關(guān)系4.3.1第三方與合同雙方均為獨立法人或其他組織，彼此之間不存在隸屬關(guān)系。4.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。第五條第三方介入時的額外條款5.1第三方介入的協(xié)議第三方介入的目的、范圍和職責(zé)；第三方的權(quán)利和義務(wù)；第三方的責(zé)任限額；第三方介入的費用及支付方式；第三方介入的期限；第三方介入的終止條件；第三方介入的爭議解決方式。5.2第三方介入的協(xié)調(diào)機制5.2.1合同雙方應(yīng)設(shè)立專門的協(xié)調(diào)機制，負(fù)責(zé)第三方介入的協(xié)調(diào)工作。定期召開協(xié)調(diào)會議；討論解決第三方介入過程中出現(xiàn)的問題；協(xié)調(diào)第三方與合同雙方的關(guān)系。第六條第三方介入時的說明6.1第三方介入的必要性6.1.1第三方介入有助于提高合同履行的透明度和公正性。6.1.2第三方介入有助于減少合同履行過程中的爭議。6.2第三方介入的風(fēng)險6.2.1第三方介入可能增加合同履行的成本。6.2.2第三方介入可能影響合同雙方的正常溝通和決策。6.3第三方介入的注意事項6.3.1合同雙方在選擇第三方時，應(yīng)充分考慮第三方的專業(yè)能力和信譽。6.3.3合同雙方應(yīng)密切關(guān)注第三方介入的過程，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：技術(shù)文件要求：詳細(xì)描述項目的技術(shù)要求、設(shè)計規(guī)范、操作流程等，確保雙方對技術(shù)要求有清晰、一致的理解。說明：技術(shù)文件應(yīng)包括圖紙、設(shè)計說明書、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。2.附件二：付款計劃表要求：明確列出每個付款階段的金額、時間節(jié)點和付款條件。說明：付款計劃表應(yīng)詳細(xì)列出每個付款階段的款項金額、付款日期、付款方式等。3.附件三：質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求：詳細(xì)規(guī)定項目質(zhì)量檢驗的標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保項目質(zhì)量符合合同要求。說明：質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)。4.附件四：保密協(xié)議要求：明確約定保密信息的范圍、保密期限和違反保密協(xié)議的責(zé)任。說明：保密協(xié)議應(yīng)包括保密信息的定義、保密期限、保密措施和違約責(zé)任。5.附件五：知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議要求：明確約定項目成果的知識產(chǎn)權(quán)歸屬，包括著作權(quán)、專利權(quán)等。說明：知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議應(yīng)包括知識產(chǎn)權(quán)的界定、歸屬和使用許可等。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)規(guī)定第三方介入的條件、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。說明：第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)包括第三方的選擇、職責(zé)范圍、費用和爭議解決方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1乙方未按合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成交貨；1.2甲方未按合同約定的時間、方式支付款項；1.3任何一方未履行合同約定的保密義務(wù)；1.4任何一方違反合同約定的其他條款。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同總價的____%計算。2.2甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按合同總價的____%計算。2.3任何一方違約，均應(yīng)承擔(dān)對方因此遭受的直接損失。3.違約責(zé)任示例：3.1示例一：乙方未按合同約定的時間完成交貨，導(dǎo)致甲方項目進度延誤，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失，包括但不限于工期延誤費用、違約金等。3.2示例二：甲方未按合同約定的時間支付款項，導(dǎo)致乙方生產(chǎn)資金緊張，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，并承擔(dān)因此造成的損失。全文完。2024年加工承攬合同：規(guī)定承攬方的責(zé)任和義務(wù)1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2定作方基本信息2.承攬事項及要求2.1承攬內(nèi)容2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求2.3質(zhì)量要求3.承攬方責(zé)任與義務(wù)3.1按時完成承攬任務(wù)3.2保證承攬質(zhì)量3.3遵守國家法律法規(guī)3.4保密義務(wù)4.定作方責(zé)任與義務(wù)4.1按時提供原材料及圖紙4.2依照合同約定支付報酬4.3提供必要的技術(shù)支持5.報酬及支付方式5.1報酬計算方式5.2支付期限5.3逾期支付違約責(zé)任6.交貨時間及地點6.1交貨時間6.2交貨地點6.3逾期交貨違約責(zé)任7.產(chǎn)品的驗收與檢驗7.1驗收標(biāo)準(zhǔn)7.2驗收時間7.3驗收不合格的處理8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違反保密義務(wù)的責(zé)任9.違約責(zé)任9.1定作方違約責(zé)任9.2承攬方違約責(zé)任10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.合同附件12.1附件一：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求12.2附件二：圖紙12.3附件三：其他13.合同簽署13.1簽署時間13.2簽署地點13.3簽署人14.合同其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱：1.1.2承攬方法定代表人：1.1.3承攬方注冊地址：1.1.4承攬方聯(lián)系電話：1.1.5承攬方開戶銀行及賬號：1.2定作方基本信息1.2.1定作方名稱：1.2.2定作方法定代表人：1.2.3定作方注冊地址：1.2.4定作方聯(lián)系電話：1.2.5定作方開戶銀行及賬號：2.承攬事項及要求2.1承攬內(nèi)容2.1.1承攬項目名稱：2.1.2承攬項目規(guī)格型號：2.1.3承攬項目數(shù)量：2.1.4承攬項目交貨期限：2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求2.2.1國家標(biāo)準(zhǔn)：2.2.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：2.2.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：2.2.4技術(shù)文件要求：2.3質(zhì)量要求2.3.1產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：2.3.2外觀質(zhì)量要求：2.3.3內(nèi)部質(zhì)量要求：2.3.4包裝要求：3.承攬方責(zé)任與義務(wù)3.1按時完成承攬任務(wù)3.1.1承攬方應(yīng)按照合同約定的期限完成承攬任務(wù)。3.1.2承攬方如因自身原因?qū)е掠馄谕瓿?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.2保證承攬質(zhì)量3.2.1承攬方應(yīng)確保承攬產(chǎn)品符合合同約定的質(zhì)量要求。3.2.2承攬方對承攬產(chǎn)品的質(zhì)量承擔(dān)終身責(zé)任。3.3遵守國家法律法規(guī)3.3.1承攬方在承攬過程中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)。3.3.2承攬方不得利用承攬項目進行違法活動。3.4保密義務(wù)3.4.1承攬方應(yīng)對合同內(nèi)容、技術(shù)秘密等保密事項進行保密。3.4.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止之日起五年。4.定作方責(zé)任與義務(wù)4.1按時提供原材料及圖紙4.1.1定作方應(yīng)按照合同約定的期限提供原材料及圖紙。4.1.2定作方如因自身原因?qū)е掠馄谔峁?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2依照合同約定支付報酬4.2.1定作方應(yīng)按照合同約定的支付期限支付報酬。4.2.2定作方如逾期支付，應(yīng)按照約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。4.3提供必要的技術(shù)支持4.3.1定作方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持，協(xié)助承攬方完成承攬任務(wù)。4.3.2定作方提供的技術(shù)支持應(yīng)滿足承攬方的合理需求。5.報酬及支付方式5.1報酬計算方式5.1.1報酬按照承攬項目數(shù)量及合同約定的單價計算。5.2支付期限5.2.1定作方應(yīng)在承攬方完成承攬任務(wù)并經(jīng)定作方驗收合格后支付報酬。5.3逾期支付違約責(zé)任5.3.1定作方逾期支付報酬，應(yīng)按照約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。6.交貨時間及地點6.1交貨時間6.1.1承攬方應(yīng)在合同約定的交貨期限內(nèi)完成交貨。6.2交貨地點6.2.1交貨地點為合同約定的定作方指定地點。6.3逾期交貨違約責(zé)任6.3.1承攬方逾期交貨，應(yīng)按照約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。7.產(chǎn)品的驗收與檢驗7.1驗收標(biāo)準(zhǔn)7.1.1驗收標(biāo)準(zhǔn)按照合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求進行。7.2驗收時間7.2.1驗收時間為承攬方交貨后的三個工作日內(nèi)。7.3驗收不合格的處理7.3.1驗收不合格的產(chǎn)品，承攬方應(yīng)按照合同約定進行整改或重新制作。7.3.2驗收不合格導(dǎo)致重新制作或整改的費用由承攬方承擔(dān)。8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1合同內(nèi)容、技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等涉及雙方權(quán)益的敏感信息。8.1.2雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)計劃、財務(wù)狀況、客戶信息等非公開信息。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止之日起五年。8.3違反保密義務(wù)的責(zé)任8.3.1如一方違反保密義務(wù)，造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.3.2違反保密義務(wù)的行為，如構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。9.違約責(zé)任9.1定作方違約責(zé)任9.1.1定作方逾期支付報酬，應(yīng)按合同約定支付違約金。9.1.2定作方未按約定提供原材料或圖紙，導(dǎo)致承攬方無法按時完成任務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2承攬方違約責(zé)任9.2.1承攬方逾期交貨，應(yīng)按合同約定支付違約金。9.2.2承攬方交付的產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求，應(yīng)免費進行修復(fù)或更換，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。9.2.3承攬方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽署并加蓋公章后生效。11.2合同終止條件11.2.1合同約定的期限屆滿；11.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；11.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；11.2.4違約方嚴(yán)重違約，另一方解除合同。12.合同附件12.1附件一：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求12.1.1詳細(xì)列出產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求。12.2附件二：圖紙12.2.1提供承攬項目的詳細(xì)圖紙。12.3附件三：其他12.3.1其他相關(guān)文件及資料。13.合同簽署13.1簽署時間13.1.1合同簽署日期為____年____月____日。13.2簽署地點13.2.1合同簽署地點為____市____區(qū)。13.3簽署人13.3.1承攬方代表：13.3.2定作方代表：14.合同其他約定事項14.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.3本合同如有變更，應(yīng)以書面形式進行，經(jīng)雙方簽署后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義15.1.1本合同所稱的第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測機構(gòu)、評估機構(gòu)等。15.1.2第三方是指除合同雙方外的獨立第三方，其介入合同旨在協(xié)助合同履行或提供專業(yè)服務(wù)。15.2第三方介入條件15.2.1第三方的介入需經(jīng)合同雙方書面同意。15.2.2第三方介入應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并簽訂專門的協(xié)議或合同。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方的責(zé)任限額16.1.1第三方在履行其職責(zé)過程中產(chǎn)生的責(zé)任，其責(zé)任限額由雙方在第三方協(xié)議或合同中約定。16.1.2若第三方責(zé)任超出約定限額，超出部分由合同雙方按照合同約定分擔(dān)。16.2第三方責(zé)任認(rèn)定16.2.1第三方的責(zé)任認(rèn)定應(yīng)依據(jù)其與合同雙方簽訂的協(xié)議或合同，以及相關(guān)法律法規(guī)。16.2.2第三方責(zé)任認(rèn)定需經(jīng)合同雙方和第三方共同確認(rèn)。17.第三方介入的具體條款17.1中介方17.1.1中介方負(fù)責(zé)協(xié)助合同雙方進行溝通和協(xié)調(diào)，確保合同順利履行。17.1.2中介方不得泄露合同雙方的商業(yè)秘密，并對其介入過程中知悉的信息負(fù)有保密義務(wù)。17.2監(jiān)理方17.2.1監(jiān)理方負(fù)責(zé)對承攬方的施工過程進行監(jiān)督，確保施工符合合同約定。17.2.2監(jiān)理方有權(quán)要求承攬方對不符合要求的部分進行整改。17.3檢測機構(gòu)17.3.1檢測機構(gòu)負(fù)責(zé)對承攬方交付的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢測，出具檢測報告。17.3.2檢測機構(gòu)的檢測結(jié)果作為產(chǎn)品驗收的依據(jù)之一。17.4評估機構(gòu)17.4.1評估機構(gòu)負(fù)責(zé)對承攬方的技術(shù)水平、管理水平等進行評估。18.第三方與其他各方的責(zé)任劃分18.1第三方與承攬方18.1.1第三方對承攬方的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢測等工作，不改變承攬方在合同中的責(zé)任和義務(wù)。18.1.2承攬方應(yīng)積極配合第三方的工作，并承擔(dān)因自身原因?qū)е碌谌焦ぷ鳠o法正常進行的責(zé)任。18.2第三方與定作方18.2.1第三方對定作方的技術(shù)支持、服務(wù)等工作，不改變定作方在合同中的權(quán)利和義務(wù)。18.2.2定作方應(yīng)向第三方提供必要的協(xié)助，并承擔(dān)因自身原因?qū)е碌谌焦ぷ鳠o法正常進行的責(zé)任。18.3第三方與合同雙方18.3.1第三方介入合同，不影響合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。18.3.2第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守合同約定，維護合同雙方的合法權(quán)益。19.第三方介入的變更與終止19.1第三方介入的變更19.1.1第三方介入的變更需經(jīng)合同雙方書面同意。19.1.2第三方介入的變更應(yīng)重新簽訂協(xié)議或合同。19.2第三方介入的終止19.2.1第三方介入的終止需經(jīng)合同雙方書面同意。20.特別約定20.1本合同如涉及第三方介入，雙方應(yīng)按照本修正條款執(zhí)行。20.2本修正條款作為合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求詳細(xì)列出產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件應(yīng)包含國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。2.附件二：圖紙?zhí)峁┏袛堩椖康脑敿?xì)圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范。3.附件三：原材料清單列出承攬項目所需的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等。原材料清單應(yīng)與合同約定一致。4.附件四：產(chǎn)品樣品提供承攬項目的產(chǎn)品樣品，用于驗收和檢驗。樣品應(yīng)與合同約定的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量一致。5.附件五：驗收報告記錄產(chǎn)品驗收過程中的各項指標(biāo)、檢測結(jié)果等。驗收報告應(yīng)由驗收方和承攬方共同簽署。6.附件六：檢驗報告由專業(yè)檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。檢驗報告應(yīng)包含檢測項目、檢測方法、檢測結(jié)果等。7.附件七：付款憑證包括付款申請、銀行匯款憑證等，證明付款已發(fā)生。8.附件八：合同變更協(xié)議記錄合同履行過程中發(fā)生的變更事項及雙方達成的一致意見。9.附件九：違約金支付憑證記錄違約金支付情況，包括支付金額、支付時間等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.定作方違約行為及責(zé)任認(rèn)定逾期支付報酬：按合同約定支付違約金，如未支付，按逾期金額的每日萬分之五支付滯納金。未按約定提供原材料或圖紙：承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如導(dǎo)致承攬方無法按時完成任務(wù)的，支付違約金。2.承攬方違約行為及責(zé)任認(rèn)定逾期交貨：按合同約定支付違約金，如未支付，按逾期天數(shù)支付合同總價款的千分之五。產(chǎn)品質(zhì)量不合格：免費進行修復(fù)或更換，承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用，并按合同約定支付違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定中介方泄露商業(yè)秘密：承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，如造成損失的，按損失金額的百分之五十賠償。監(jiān)理方未履行監(jiān)督職責(zé)：承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如導(dǎo)致工程損失的，按損失金額的百分之三十賠償。檢測機構(gòu)出具虛假報告：承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并按損失金額的百分之五十賠償。示例說明：若定作方逾期支付報酬，應(yīng)按合同約定支付違約金，如逾期10天，則支付合同總價款的千分之五作為違約金。若承攬方交付的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，經(jīng)檢測機構(gòu)檢測，不合格項為10項，則承攬方需免費進行修復(fù)或更換，并支付合同總價款的千分之五作為違約金。全文完。2024年加工承攬合同：規(guī)定承攬方的責(zé)任和義務(wù)2本合同目錄一覽1.合同雙方的基本信息1.1承攬方基本信息1.2定作方基本信息2.合同標(biāo)的和加工內(nèi)容2.1標(biāo)的物名稱和規(guī)格2.2加工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)2.3加工數(shù)量和交付期限3.價格條款3.1加工費用及支付方式3.2付款時間和條件3.3價格調(diào)整機制4.技術(shù)資料和圖紙4.1技術(shù)資料的提供和保密4.2圖紙的提供和修改5.質(zhì)量要求5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量檢驗和驗收5.3質(zhì)量保證期6.交貨和運輸6.1交貨地點和時間6.2運輸方式和費用承擔(dān)6.3交貨憑證和驗收7.售后服務(wù)和技術(shù)支持7.1售后服務(wù)內(nèi)容7.2技術(shù)支持方式7.3響應(yīng)時間和維修責(zé)任8.違約責(zé)任8.1定作方的違約責(zé)任8.2承攬方的違約責(zé)任8.3違約金的計算和支付9.不可抗力9.1不可抗力事件的范圍9.2不可抗力事件的處理9.3不可抗力事件的通知和證明10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同的生效、變更和解除11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件12.合同的終止和后續(xù)處理12.1合同終止條件12.2后續(xù)處理事宜12.3合同終止通知13.法律適用和管轄13.1適用法律13.2管轄法院14.其他約定事項14.1合同附件14.2其他補充條款第一部分：合同如下：1.合同雙方的基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱：1.1.2承攬方法定代表人：1.1.3承攬方注冊地址：1.1.4承攬方聯(lián)系電話：1.1.5承攬方開戶銀行及賬號：1.2定作方基本信息1.2.1定作方名稱：1.2.2定作方法定代表人：1.2.3定作方注冊地址：1.2.4定作方聯(lián)系電話：1.2.5定作方開戶銀行及賬號：2.合同標(biāo)的和加工內(nèi)容2.1標(biāo)的物名稱和規(guī)格：2.1.1標(biāo)的物名稱：產(chǎn)品2.1.2標(biāo)的物規(guī)格：詳見附件一《產(chǎn)品規(guī)格說明書》2.2加工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)：2.2.1技術(shù)要求：詳見附件一《產(chǎn)品規(guī)格說明書》2.2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.3加工數(shù)量和交付期限：2.3.1加工數(shù)量：共計件2.3.2交付期限：自合同簽訂之日起個月內(nèi)3.價格條款3.1加工費用及支付方式：3.1.1加工費用：人民幣萬元整3.1.2支付方式：分階段支付，詳見附件二《支付計劃表》3.2付款時間和條件：3.2.1首付款：合同簽訂后個工作日內(nèi)支付3.2.2中間款：生產(chǎn)進度達到%時支付3.2.3尾款：產(chǎn)品交付合格后個工作日內(nèi)支付3.3價格調(diào)整機制：3.3.1若原材料價格變動，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可對加工費用進行調(diào)整4.技術(shù)資料和圖紙4.1技術(shù)資料的提供和保密：4.1.1定作方負(fù)責(zé)提供所需的技術(shù)資料和圖紙4.1.2承攬方對技術(shù)資料和圖紙負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)定作方同意不得泄露4.2圖紙的提供和修改：4.2.1定作方應(yīng)在合同簽訂后個工作日內(nèi)提供完整圖紙4.2.2圖紙如有修改，定作方應(yīng)提前個工作日通知承攬方，由承攬方進行修改5.質(zhì)量要求5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.1.1產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.1.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一《產(chǎn)品規(guī)格說明書》5.2質(zhì)量檢驗和驗收：5.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，承攬方應(yīng)進行自檢5.2.2產(chǎn)品交付前，定作方有權(quán)對產(chǎn)品進行驗收5.3質(zhì)量保證期：5.3.1產(chǎn)品質(zhì)量保證期為自產(chǎn)品交付之日起個月6.交貨和運輸6.1交貨地點和時間：6.1.1交貨地點：定作方指定地點6.1.2交貨時間：詳見附件二《支付計劃表》6.2運輸方式和費用承擔(dān)：6.2.1運輸方式：公路運輸6.2.2運輸費用由定作方承擔(dān)6.3交貨憑證和驗收：6.3.1承攬方應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、運輸單據(jù)等交貨憑證6.3.2定作方應(yīng)在收到產(chǎn)品后個工作日內(nèi)完成驗收2.合同標(biāo)的和加工內(nèi)容2.1標(biāo)的物名稱和規(guī)格2.1.1標(biāo)的物名稱：產(chǎn)品2.1.2標(biāo)的物規(guī)格：詳見附件一《產(chǎn)品規(guī)格說明書》2.2加工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)2.2.1加工技術(shù)要求：應(yīng)符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具體要求詳見附件一《產(chǎn)品規(guī)格說明書》2.2.2加工標(biāo)準(zhǔn)：按照雙方約定的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行2.3加工數(shù)量和交付期限2.3.1加工數(shù)量：件2.3.2交付期限：自合同簽訂之日起個月內(nèi)，具體交付時間詳見附件二《交付時間表》3.價格條款3.1加工費用及支付方式3.1.1加工費用：人民幣萬元整3.1.2支付方式：分階段支付，具體支付計劃和方式詳見附件三《支付計劃表》3.2付款時間和條件3.2.1首付款：合同簽訂后個工作日內(nèi)支付，金額為萬元3.2.2中間款：生產(chǎn)進度達到%時支付，金額為萬元3.2.3尾款：產(chǎn)品交付合格后個工作日內(nèi)支付，金額為萬元3.3價格調(diào)整機制3.3.1若原材料價格波動，雙方應(yīng)協(xié)商確定價格調(diào)整方案3.3.2價格調(diào)整方案應(yīng)遵循公平、合理原則，并經(jīng)雙方書面確認(rèn)4.技術(shù)資料和圖紙4.1技術(shù)資料的提供和保密4.1.1承攬方應(yīng)在合同簽訂后個工作日內(nèi)向定作方提供完整的技術(shù)資料4.1.2雙方應(yīng)對提供的技術(shù)資料負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露4.2圖紙的提供和修改4.2.1承攬方應(yīng)在合同簽訂后個工作日內(nèi)向定作方提供完整的圖紙4.2.2若圖紙需要修改，雙方應(yīng)協(xié)商確定修改方案，并經(jīng)雙方書面確認(rèn)5.質(zhì)量要求5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1.1產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.1.2具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一《產(chǎn)品規(guī)格說明書》5.2質(zhì)量檢驗和驗收5.2.1承攬方應(yīng)在產(chǎn)品加工過程中進行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量5.2.2產(chǎn)品交付前，定作方有權(quán)對產(chǎn)品進行驗收5.2.3驗收標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一《產(chǎn)品規(guī)格說明書》5.3質(zhì)量保證期5.3.1質(zhì)量保證期：自產(chǎn)品交付之日起個月5.3.2在質(zhì)量保證期內(nèi)，若因承攬方原因?qū)е碌漠a(chǎn)品質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)免費維修或更換6.交貨和運輸6.1交貨地點和時間6.1.1交貨地點：定作方指定地點6.1.2交貨時間：詳見附件二《交付時間表》6.2運輸方式和費用承擔(dān)6.2.1運輸方式：公路運輸6.2.2運輸費用由定作方承擔(dān)6.2.3運輸途中產(chǎn)生的風(fēng)險由雙方約定6.3交貨憑證和驗收6.3.1承攬方應(yīng)在產(chǎn)品交付時提供產(chǎn)品合格證、運輸單據(jù)等交貨憑證6.3.2定作方應(yīng)在收到產(chǎn)品后個工作日內(nèi)完成驗收第二部分：第三方介入后的修正7.第三方介入7.1第三方概念7.1.1第三方是指在合同履行過程中，根據(jù)甲乙雙方約定，介入合同關(guān)系中的獨立第三方。7.1.2第三方可以是中介機構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、法律顧問等，具體由甲乙雙方在合同中約定。7.2第三方介入的目的7.2.1提高合同履行的效率和安全性7.2.2保證合同內(nèi)容的公正性和透明度7.2.3協(xié)助解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議7.3第三方介入的條件7.3.1甲乙雙方協(xié)商一致，同意引入第三方7.3.2第三方具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和條件7.3.3第三方同意按照甲乙雙方的要求介入合同關(guān)系7.4第三方的責(zé)權(quán)利7.4.1責(zé)任：第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行其在合同關(guān)系中的職責(zé)，對因其過錯導(dǎo)致的責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.4.2權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，有權(quán)要求甲乙雙方按照約定支付相關(guān)費用。7.4.3利益：第三方在履行職責(zé)過程中，享有相應(yīng)的報酬和權(quán)益。7.5第三方與其他各方的劃分說明7.5.1第三方與甲方的劃分：第三方在合同履行過程中，應(yīng)與甲方保持密切溝通，及時反饋合同履行情況。第三方對甲方提供的信息和資料負(fù)有保密義務(wù)。第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方違約行為，應(yīng)及時通知乙方，并協(xié)助乙方采取相應(yīng)措施。7.5.2第三方與乙方的劃分：第三方在合同履行過程中，應(yīng)與乙方保持密切溝通，及時反饋合同履行情況。第三方對乙方提供的信息和資料負(fù)有保密義務(wù)。第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違約行為，應(yīng)及時通知甲方，并協(xié)助甲方采取相應(yīng)措施。8.第三方責(zé)任限額8.1第三方責(zé)任限額的確定8.1.1第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，可根據(jù)第三方介入的具體職責(zé)和能力確定。8.1.2第三方責(zé)任限額的確定應(yīng)遵循公平、合理原則，并考慮第三方履行職責(zé)的難度和風(fēng)險。8.2第三方責(zé)任限額的適用8.2.1第三方在履行職責(zé)過程中，因其過錯導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)按照約定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任。8.2.2若第三方責(zé)任限額不足以彌補損失，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額，或追究第三方其他責(zé)任。9.第