混凝土澆灌合同范例

混凝土澆灌合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

鑒于甲方擬在項目地點進行混凝土澆灌工程，乙方具備相應的施工資質，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________________

2.工程地點：________________________

3.工程規(guī)模：________________________

4.工程內容：________________________

二、合同工期

1.合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____天。

2.乙方應在合同工期內完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金____元。

三、工程款支付

1.工程款總額為人民幣____元整。

2.甲方在工程開工前向乙方支付工程款總額的____%作為預付款。

3.工程驗收合格后，甲方在____個工作日內支付工程款總額的____%。

4.工程竣工后，甲方在____個工作日內支付工程款總額的____%。

5.甲方支付工程款時，應按照乙方提供的發(fā)票和結算單據進行支付。

四、工程驗收

1.乙方應按照國家有關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。

2.工程驗收分為初步驗收和最終驗收。

3.初步驗收由甲方組織，乙方參加，驗收合格后，甲方支付工程款總額的____%。

4.最終驗收由甲方組織，乙方參加，驗收合格后，甲方支付工程款總額的____%。

五、違約責任

1.乙方如未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

2.乙方如未按合同約定完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金金額為____元。

3.甲方如未按合同約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金金額為____元。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設計圖紙

2.工程量清單

3.甲方提供的其他相關資料

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：________________________

（以下無正文）

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

鑒于甲方擬在項目地點進行混凝土澆灌工程，乙方具備相應的施工資質，丙方作為第三方監(jiān)理單位，為保證工程質量，經三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________________

2.工程地點：________________________

3.工程規(guī)模：________________________

4.工程內容：________________________

二、合同工期

1.合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____天。

2.乙方應在合同工期內完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金____元。

三、工程款支付

1.工程款總額為人民幣____元整。

2.甲方在工程開工前向乙方支付工程款總額的____%作為預付款。

3.工程驗收合格后，甲方在____個工作日內支付工程款總額的____%。

4.工程竣工后，甲方在____個工作日內支付工程款總額的____%。

5.甲方支付工程款時，應按照乙方提供的發(fā)票和結算單據進行支付。

四、工程驗收

1.乙方應按照國家有關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。

2.丙方作為第三方監(jiān)理單位，負責對工程進行全程監(jiān)理，并對工程質量進行驗收。

3.初步驗收由丙方組織，乙方參加，驗收合格后，甲方支付工程款總額的____%。

4.最終驗收由丙方組織，乙方參加，驗收合格后，甲方支付工程款總額的____%。

五、丙方責任與權利

1.丙方負責對工程進行全程監(jiān)理，確保工程質量符合國家有關標準和規(guī)范。

2.丙方有權要求乙方提供施工圖紙、施工方案等相關資料。

3.丙方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改意見，乙方應在接到整改通知后____個工作日內完成整改。

4.丙方有權對乙方進行質量處罰，包括但不限于罰款、停工等。

六、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方在施工過程中保持施工現場的整潔和安全。

2.甲方有權要求乙方在施工過程中對周邊環(huán)境進行保護，不得造成環(huán)境污染。

3.甲方有權要求乙方在施工過程中對周邊居民的生活和出行造成的影響進行最小化。

4.甲方有權要求乙方在施工過程中對施工人員進行安全教育和培訓。

七、乙方違約及限制條款

1.乙方如未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

2.乙方如未按合同約定完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金金額為____元。

3.乙方如未按合同約定進行施工，造成工程質量問題，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

4.乙方不得轉包工程，如發(fā)現轉包行為，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份，丙方執(zhí)____份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設計圖紙

2.工程量清單

3.甲方提供的其他相關資料

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方監(jiān)理單位，其介入旨在確保工程質量和施工安全，維護甲方的合法權益，提高工程項目的整體管理水平。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為工程項目的投資方，主導合同的簽訂和執(zhí)行，旨在確保工程按期、按質、按預算完成，實現投資回報最大化，同時保障自身權益不受侵害。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

丁方（以下簡稱“丁方”）：

名稱：________________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

聯系電話：____________________

鑒于乙方擬承攬甲方在項目地點的混凝土澆灌工程，甲乙雙方已就工程內容、工期等達成初步意向，為保障工程質量，丁方作為第三方監(jiān)理單位，經三方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________________

2.工程地點：________________________

3.工程規(guī)模：________________________

4.工程內容：________________________

二、合同工期

1.合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____天。

2.乙方應在合同工期內完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金____元。

三、工程款支付

1.工程款總額為人民幣____元整。

2.甲方在工程開工前向乙方支付工程款總額的____%作為預付款。

3.工程驗收合格后，甲方在____個工作日內支付工程款總額的____%。

4.工程竣工后，甲方在____個工作日內支付工程款總額的____%。

5.甲方支付工程款時，應按照乙方提供的發(fā)票和結算單據進行支付。

四、工程驗收

1.乙方應按照國家有關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。

2.丁方作為第三方監(jiān)理單位，負責對工程進行全程監(jiān)理，并對工程質量進行驗收。

3.初步驗收由丁方組織，甲方參加，驗收合格后，甲方支付工程款總額的____%。

4.最終驗收由丁方組織，甲方參加，驗收合格后，甲方支付工程款總額的____%。

五、丁方責任與權利

1.丁方負責對工程進行全程監(jiān)理，確保工程質量符合國家有關標準和規(guī)范。

2.丁方有權要求乙方提供施工圖紙、施工方案等相關資料。

3.丁方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改意見，乙方應在接到整改通知后____個工作日內完成整改。

4.丁方有權對乙方進行質量處罰，包括但不限于罰款、停工等。

六、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方在工程開工前提供必要的施工條件，包括但不限于施工圖紙、場地平整等。

2.乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的物資和設備，確保工程順利進行。

3.乙方有權要求甲方在施工過程中對施工人員的生活和出行提供必要的保障。

4.乙方有權要求甲方在施工過程中對周邊環(huán)境進行保護，不得造成環(huán)境污染。

5.乙方有權要求甲方在施工過程中對周邊居民的生活和出行造成的影響進行最小化。

七、甲方違約及限制條款

1.甲方如未按合同約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金金額為____元。

2.甲方如未按合同約定提供施工條件，乙方有權要求甲方立即整改，否則乙方有權暫停施工。

3.甲方如未按合同約定提供物資和設備，乙方有權要求甲方及時補充，否則乙方有權自行采購，費用由甲方承擔。

4.甲方如未按合同約定保護周邊環(huán)境和居民生活，乙方有權要求甲方立即整改，否則乙方有權要求賠償損失。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____