燃氣管道電工施工合同樣本

燃氣管道電工施工合同樣本合同編號：__________鑒于甲方為燃氣管道工程的施工方，乙方為燃氣管道電工施工的專業(yè)分包方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方提供燃氣管道電工施工服務事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：__________燃氣管道工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：乙方負責本工程的電工施工，包括但不限于電纜敷設、接線箱（盒）安裝、設備調試等工作。第二條雙方義務2.1甲方義務（1）甲方應按照合同約定向乙方支付工程款。（2）甲方應提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于施工場地、通行權、施工用水、用電等。（3）甲方應對乙方施工過程中出現(xiàn)的技術問題提供必要的協(xié)助和指導。2.2乙方義務（1）乙方應按照合同約定完成施工任務，并保證工程質量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。（2）乙方應按照甲方要求，遵守施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。（3）乙方應按照合同約定的工期完成施工，如有延誤，應承擔相應的違約責任。第三條工程價款3.1本工程的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付乙方工程款的方式為：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程款的30%作為預付款。（2）工程完成后，甲方支付乙方工程款的60%。（3）剩余的10%作為質保金，質保期結束后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。第四條工期4.1本工程的工期為__________日。4.2乙方如因自身原因導致工程延誤，應承擔相應的違約責任。第五條違約責任5.1甲方未按照合同約定支付工程款的，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為應付工程款的1%。5.2乙方未按照合同約定完成施工任務的，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為合同價的1%。第六條爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.燃氣管道工程設計圖紙2.電工施工方案和技術要求3.工程量清單4.安全生產(chǎn)措施及應急預案5.乙方資質證明文件6.甲方支付工程款的銀行賬戶信息7.工程驗收標準和方法二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。2.乙方未按約定時間完成施工任務，視為違約。3.乙方施工質量不符合約定標準，視為違約。4.甲方未提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件，視為違約。5.甲方未按約定提供技術協(xié)助和指導，視為違約。6.雙方未按約定解決爭議，可向法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.燃氣管道工程：指輸送燃氣的管道系統(tǒng)及其配套設施。2.電工施工：指電氣設備安裝、電纜敷設、接線箱（盒）安裝等工作。3.質保金：為確保工程質量，合同約定的一定比例的工程款。4.違約金：違反合同約定應承擔的金錢賠償。5.安全生產(chǎn)措施：為防止事故發(fā)生，采取的組織措施、技術措施和應急措施。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：雙方協(xié)商調整工期，如需加班或增派人員，甲方應給予必要的支持。2.施工質量問題：乙方應立即整改，直至符合約定標準，費用由乙方承擔。3.工程變更：雙方協(xié)商確定變更內容，相應調整工程價款和工期。4.爭議解決：協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.燃氣管道工程中的電工施工分包。2.需要專業(yè)電工施