包工按時完成合同范例

包工按時完成合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方承攬甲方工程項目，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規(guī)模：____________________

1.4工程期限：____________________

二、工程承包范圍及內容

2.1乙方負責上述工程項目的施工、安裝、調試及售后服務等全部工作。

2.2乙方在承包范圍內，應按照國家及地方有關工程建設標準、規(guī)范、規(guī)定進行施工，確保工程質量、安全、進度滿足甲方要求。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：____________________

3.2工程價款支付方式：

（1）工程開工前，乙方應向甲方提交工程預付款申請，甲方應在收到申請后5個工作日內支付預付款。

（2）工程進度達到合同約定節(jié)點時，乙方應向甲方提交工程進度款申請，甲方應在收到申請后5個工作日內支付進度款。

（3）工程竣工驗收合格后，乙方應向甲方提交竣工結算款申請，甲方應在收到申請后10個工作日內支付竣工結算款。

四、工期及違約責任

4.1工程期限：____________________

4.2乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，應向甲方支付相當于工程價款萬分之五的違約金。

4.3如甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求甲方賠償因其延誤造成的損失。

五、工程質量及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家及地方有關工程建設標準、規(guī)范、規(guī)定進行施工，確保工程質量。

5.2工程竣工驗收合格后，甲方應在收到乙方提交的竣工驗收報告后15個工作日內組織驗收。

5.3驗收不合格的，乙方應在接到驗收不合格通知后30個工作日內整改，整改合格后方可重新驗收。

六、保密條款

6.1雙方對本合同及工程內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2本保密條款在本合同有效期內及合同終止后仍具有約束力。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.工程設計方案

2.工程施工圖紙

3.工程預算書

4.乙方資質證書

5.乙方相關人員資質證書

6.乙方安全生產許可證

7.乙方其他相關證明材料

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障工程項目的順利進行，維護自身合法權益，特與乙方（以下簡稱“乙方”）及第三方（以下簡稱“丙方”）就乙方承攬甲方工程項目事宜，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規(guī)模：____________________

1.4工程期限：____________________

二、工程承包范圍及內容

2.1乙方負責上述工程項目的施工、安裝、調試及售后服務等全部工作。

2.2丙方作為第三方，負責對乙方的施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質量、安全、進度滿足甲方要求。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：____________________

3.2工程價款支付方式：

（1）工程開工前，乙方應向甲方提交工程預付款申請，甲方應在收到申請后5個工作日內支付預付款。

（2）工程進度達到合同約定節(jié)點時，乙方應向甲方提交工程進度款申請，甲方應在收到申請后5個工作日內支付進度款。

（3）工程竣工驗收合格后，乙方應向甲方提交竣工結算款申請，甲方應在收到申請后10個工作日內支付竣工結算款。

四、工期及違約責任

4.1工程期限：____________________

4.2乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，應向甲方支付相當于工程價款萬分之五的違約金。

4.3丙方在監(jiān)督管理過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在延誤工期等違約行為，應及時通知甲方，甲方有權要求乙方承擔違約責任。

4.4如甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求甲方賠償因其延誤造成的損失。

五、工程質量及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家及地方有關工程建設標準、規(guī)范、規(guī)定進行施工，確保工程質量。

5.2丙方負責對工程質量進行監(jiān)督管理，確保工程質量達到合同約定標準。

5.3工程竣工驗收合格后，甲方應在收到乙方提交的竣工驗收報告后15個工作日內組織驗收。

六、保密條款

6.1雙方對本合同及工程內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2本保密條款在本合同有效期內及合同終止后仍具有約束力。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、第三方責任及權利

8.1丙方作為第三方，有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質量、安全、進度滿足甲方要求。

8.2丙方有權要求乙方提供相關施工資料，乙方應予以配合。

8.3丙方有權對乙方進行現(xiàn)場檢查，乙方應予以配合。

九、甲方權益保障

9.1甲方有權要求乙方在施工過程中，按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，確保工程進度。

9.2甲方有權要求乙方在施工過程中，嚴格按照國家及地方有關工程建設標準、規(guī)范、規(guī)定進行施工，確保工程質量。

9.3甲方有權要求乙方在施工過程中，對施工現(xiàn)場進行安全防護，確保施工安全。

十、乙方違約及限制條款

10.1如乙方違反合同約定，延誤工期、降低工程質量或發(fā)生安全事故，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

10.2如乙方在施工過程中，違反國家法律法規(guī)或侵害他人合法權益，甲方有權要求乙方承擔相應法律責任。

10.3乙方在施工過程中，不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

第三方介入的意義和目的在于，通過丙方的監(jiān)督管理，確保工程項目的質量、安全、進度滿足甲方要求，降低甲方在施工過程中的風險。甲方為主導的目的和意義在于，通過加強對工程項目的監(jiān)督和管理，保障自身合法權益，確保工程項目的順利進行，實現(xiàn)甲方投資回報的最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及第三方（以下簡稱“丙方”）就乙方承攬甲方工程項目事宜，為明確各方的權利、義務和責任，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規(guī)模：____________________

1.4工程期限：____________________

二、工程承包范圍及內容

2.1乙方負責上述工程項目的施工、安裝、調試及售后服務等全部工作。

2.2丙方作為第三方，負責對乙方的施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質量、安全、進度滿足甲方要求。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：____________________

3.2工程價款支付方式：

（1）工程開工前，乙方應向甲方提交工程預付款申請，甲方應在收到申請后5個工作日內支付預付款。

（2）工程進度達到合同約定節(jié)點時，乙方應向甲方提交工程進度款申請，甲方應在收到申請后5個工作日內支付進度款。

（3）工程竣工驗收合格后，乙方應向甲方提交竣工結算款申請，甲方應在收到申請后10個工作日內支付竣工結算款。

四、工期及違約責任

4.1工程期限：____________________

4.2乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，如因甲方原因導致工期延誤，每延誤一天，甲方應向乙方支付相當于工程價款萬分之五的違約金。

4.3丙方在監(jiān)督管理過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在延誤工期等違約行為，應及時通知乙方，乙方有權要求甲方承擔違約責任。

五、工程質量及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家及地方有關工程建設標準、規(guī)范、規(guī)定進行施工，確保工程質量。

5.2丙方負責對工程質量進行監(jiān)督管理，確保工程質量達到合同約定標準。

5.3工程竣工驗收合格后，甲方應在收到乙方提交的竣工驗收報告后15個工作日內組織驗收。

六、丙方責任及權利

6.1丙方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質量、安全、進度滿足甲方要求。

6.2丙方有權要求乙方提供相關施工資料，乙方應予以配合。

6.3丙方有權對乙方進行現(xiàn)場檢查，乙方應予以配合。

七、乙方權益保障

7.1乙方有權要求甲方按照合同約定的時間節(jié)點支付工程進度款，如甲方延誤付款，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金。

7.2乙方有權要求甲方在工程變更或設計調整時，及時提供相關資料，并按照實際工程量調整工程價款。

7.3乙方有權要求甲方在工程竣工驗收合格后，及時支付竣工結算款。

八、甲方違約及限制條款

8.1如甲方違反合同約定，延誤付款或變更設計未及時提供資料，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

8.2如甲方在工程過程中提出無理要求，導致工程進度延誤或增加額外費用，乙方有權拒絕執(zhí)行，并要求甲方承擔相應責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。