2024年度國際工程承包委托擔(dān)保合同匯編3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度國際工程承包委托擔(dān)保合同匯編本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方信息1.1合同雙方名稱及地址1.2合同雙方法定代表人及授權(quán)代表2.合同標(biāo)的及范圍2.1工程項目名稱及地點2.2工程項目規(guī)模及內(nèi)容2.3合同工期及進度安排3.合同金額及支付方式3.1合同總金額3.2付款方式及時間節(jié)點3.3預(yù)付款及進度款比例4.擔(dān)保方式及責(zé)任4.1擔(dān)保類型及形式4.2擔(dān)保期限及生效條件4.3擔(dān)保責(zé)任及追償5.合同履行及監(jiān)督5.1工程進度及質(zhì)量要求5.2工程驗收及交付5.3監(jiān)理單位及職責(zé)6.合同變更及解除6.1變更條件及程序6.2解除條件及程序6.3變更及解除后的責(zé)任承擔(dān)7.違約責(zé)任及處理7.1違約情形及判定標(biāo)準(zhǔn)7.2違約責(zé)任及賠償7.3違約糾紛解決方式8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同生效及終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同終止后的處理10.合同附件及補充協(xié)議10.1合同附件10.2補充協(xié)議11.其他約定事項11.1保密條款11.2通知方式及送達11.3合同份數(shù)及效力12.合同簽訂日期及地點13.合同附件清單13.1附件一：工程項目概況13.2附件二：工程量清單13.3附件三：合同附件14.合同簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條合同簽訂雙方信息1.1合同雙方名稱及地址甲方：[甲方全稱]地址：[甲方詳細地址]乙方：[乙方全稱]地址：[乙方詳細地址]1.2合同雙方法定代表人及授權(quán)代表甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]授權(quán)代表：[甲方授權(quán)代表姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]授權(quán)代表：[乙方授權(quán)代表姓名]第二條合同標(biāo)的及范圍2.1工程項目名稱及地點工程項目名稱：[工程項目名稱]地點：[工程項目具體地址]2.2工程項目規(guī)模及內(nèi)容規(guī)模：[工程規(guī)模描述]內(nèi)容：[工程具體內(nèi)容描述]2.3合同工期及進度安排工期：[合同工期起止日期]進度安排：[工程進度計劃表]第三條合同金額及支付方式3.1合同總金額人民幣：[合同總金額]3.2付款方式及時間節(jié)點付款方式：[付款方式描述]時間節(jié)點：[付款時間節(jié)點表]3.3預(yù)付款及進度款比例預(yù)付款比例：[預(yù)付款比例]進度款比例：[進度款比例]第四條擔(dān)保方式及責(zé)任4.1擔(dān)保類型及形式擔(dān)保類型：[擔(dān)保類型描述]形式：[擔(dān)保形式描述]4.2擔(dān)保期限及生效條件期限：[擔(dān)保期限]生效條件：[擔(dān)保生效條件]4.3擔(dān)保責(zé)任及追償責(zé)任：[擔(dān)保責(zé)任描述]追償：[追償程序描述]第五條合同履行及監(jiān)督5.1工程進度及質(zhì)量要求進度要求：[工程進度要求]質(zhì)量要求：[工程質(zhì)量要求]5.2工程驗收及交付驗收標(biāo)準(zhǔn)：[工程驗收標(biāo)準(zhǔn)]交付時間：[工程交付時間]5.3監(jiān)理單位及職責(zé)監(jiān)理單位：[監(jiān)理單位名稱]職責(zé)：[監(jiān)理單位職責(zé)描述]第六條合同變更及解除6.1變更條件及程序條件：[變更條件描述]程序：[變更程序描述]6.2解除條件及程序條件：[解除條件描述]程序：[解除程序描述]6.3變更及解除后的責(zé)任承擔(dān)責(zé)任承擔(dān)：[變更及解除后的責(zé)任承擔(dān)描述]第七條違約責(zé)任及處理7.1違約情形及判定標(biāo)準(zhǔn)情形：[違約情形描述]判定標(biāo)準(zhǔn)：[判定標(biāo)準(zhǔn)描述]7.2違約責(zé)任及賠償責(zé)任：[違約責(zé)任描述]賠償：[賠償金額及方式描述]7.3違約糾紛解決方式方式：[糾紛解決方式描述]第八條爭議解決8.1爭議解決方式方式：[爭議解決方式描述]8.2爭議解決機構(gòu)機構(gòu)：[爭議解決機構(gòu)名稱]8.3爭議解決程序程序：[爭議解決程序描述]第八條（續(xù)）8.1爭議解決方式協(xié)商解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；仲裁解決：協(xié)商不成時，任何一方均可向[仲裁委員會名稱]申請仲裁；司法解決：協(xié)商和仲裁均無效時，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為[仲裁委員會名稱]，地址為[仲裁委員會地址]。8.3爭議解決程序爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)自知道或應(yīng)當(dāng)知道爭議之日起30日內(nèi)提出書面仲裁申請或起訴；仲裁或訴訟程序應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及爭議解決機構(gòu)的規(guī)定進行。第九條合同生效及終止9.1合同生效條件條件：[合同生效條件描述]9.2合同終止條件條件：[合同終止條件描述]9.3合同終止后的處理處理：[合同終止后的處理描述]第九條（續(xù)）9.1合同生效條件雙方簽字蓋章后；甲方支付首筆預(yù)付款；乙方提交有效的擔(dān)保文件。9.2合同終止條件合同約定的工程驗收合格；雙方協(xié)商一致解除合同；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；一方嚴(yán)重違約。9.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定結(jié)算剩余款項；乙方應(yīng)將工程項目交付甲方；雙方應(yīng)各自承擔(dān)因合同終止而產(chǎn)生的責(zé)任。第十條合同附件及補充協(xié)議10.1合同附件附件一：工程項目概況；附件二：工程量清單；附件三：合同附件。10.2補充協(xié)議任何補充協(xié)議均應(yīng)以書面形式簽訂，并作為本合同不可分割的一部分。第十一條其他約定事項11.1保密條款雙方對本合同內(nèi)容及項目信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。11.2通知方式及送達通知應(yīng)以書面形式進行，通過[指定方式]送達至對方指定的地址。11.3合同份數(shù)及效力本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。第十二條合同簽訂日期及地點簽訂日期：[合同簽訂日期]簽訂地點：[合同簽訂地點]第十三條合同附件清單13.1附件一：工程項目概況工程項目名稱、地點、規(guī)模、內(nèi)容等。13.2附件二：工程量清單工程量、單價、總價等。13.3附件三：合同附件合同雙方簽字蓋章頁。第二部分：第三方介入后的修正第八條（續(xù)）第三方介入8.1第三方定義及范圍第三方指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方一致同意，介入合同履行中的獨立第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評估方、鑒定方等。第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保證工程質(zhì)量、降低風(fēng)險等。8.2第三方選擇及授權(quán)第三方的選擇應(yīng)經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署相應(yīng)的合作協(xié)議。第三方授權(quán)需明確其權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任范圍以及介入的具體事項。8.3第三方責(zé)任限額第三方在本合同中的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，包括但不限于賠償限額、違約責(zé)任限額等。第三方責(zé)任限額應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進行合理設(shè)定。第九條（續(xù)）第三方介入的合同變更9.1合同變更程序當(dāng)?shù)谌浇槿霑r，合同變更需經(jīng)過甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。9.2合同變更內(nèi)容變更協(xié)議應(yīng)包括但不限于第三方介入的具體事項、責(zé)任范圍、權(quán)利義務(wù)、費用承擔(dān)等。第十四條第三方責(zé)任及權(quán)益14.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和合作協(xié)議履行其職責(zé)，因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三方責(zé)任限額應(yīng)按照第九條（續(xù)）第三方責(zé)任限額中的約定執(zhí)行。14.2第三方權(quán)益第三方在合同履行過程中享有合法權(quán)益，包括但不限于知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)等。第三方權(quán)益的行使應(yīng)符合法律法規(guī)及合同約定。第十五條第三方與其他各方的劃分15.1職責(zé)劃分第三方在合同履行過程中的職責(zé)應(yīng)與甲乙雙方職責(zé)明確劃分，避免權(quán)責(zé)不清。第三方應(yīng)獨立行使職責(zé)，不得干預(yù)甲乙雙方的正常業(yè)務(wù)活動。15.2爭議解決第三方與其他各方的爭議應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。第三方在爭議解決過程中應(yīng)遵守法律法規(guī)及合同約定。第十六條第三方變更及退出16.1第三方變更第三方變更需經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更后的第三方職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。16.2第三方退出第三方退出合同需提前[天數(shù)]通知甲乙雙方，并簽署書面退出協(xié)議。退出協(xié)議應(yīng)明確退出后的責(zé)任劃分、權(quán)益處理等。第十七條合同解除與終止17.1合同解除當(dāng)?shù)谌揭蜃陨碓驘o法繼續(xù)履行合同或違反合同約定時，甲乙雙方可解除合同。合同解除后，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。17.2合同終止當(dāng)合同約定的工期完成、工程驗收合格或因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行時，合同終止。合同終止后，第三方應(yīng)按照合同約定結(jié)算剩余款項，并履行相關(guān)義務(wù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程項目概況詳細要求：包括工程項目名稱、地點、規(guī)模、合同金額、工期、質(zhì)量要求等基本信息。說明：此附件作為合同附件，用于明確工程項目的整體情況。2.附件二：工程量清單詳細要求：列出工程項目所需的各項材料、設(shè)備、人工、施工等費用明細。說明：此附件用于計算工程款項，確保雙方對工程量有共同的理解。3.附件三：合同附件詳細要求：包括合同雙方簽字蓋章頁、第三方合作協(xié)議、變更協(xié)議等。說明：此附件包含所有合同相關(guān)的附加文件，是合同不可分割的一部分。4.附件四：工程進度計劃表詳細要求：詳細列出工程項目的各個階段、時間節(jié)點及預(yù)期完成情況。說明：此附件用于監(jiān)控工程進度，確保工程按計劃推進。5.附件五：質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)詳細要求：明確工程項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括材料、施工工藝、驗收流程等。說明：此附件用于確保工程質(zhì)量符合合同約定。6.附件六：付款進度表詳細要求：列出付款時間節(jié)點、付款金額、付款條件等。說明：此附件用于指導(dǎo)付款流程，確保資金按時到位。7.附件七：第三方責(zé)任限額協(xié)議詳細要求：明確第三方責(zé)任限額、賠償方式、追償程序等。說明：此附件用于保障合同雙方的權(quán)益，減少第三方責(zé)任風(fēng)險。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：甲方未按時支付款項責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照合同約定的付款時間節(jié)點支付款項，逾期支付視為違約。示例：若甲方逾期支付款項，應(yīng)按照合同約定的逾期利率支付利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約行為：乙方未按時完成工程責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，逾期完成視為違約。示例：若乙方逾期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔(dān)工期延誤造成的損失。3.違約行為：第三方未能履行合同約定責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照合作協(xié)議履行其職責(zé)，未能履行或違反約定視為違約。示例：若第三方未能履行監(jiān)理職責(zé)，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：合同變更未經(jīng)雙方一致同意責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：合同變更需經(jīng)過甲乙雙方一致同意，未經(jīng)同意變更視為違約。示例：若合同變更未經(jīng)雙方一致同意，變更內(nèi)容無效，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.違約行為：合同解除未經(jīng)雙方一致同意責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：合同解除需經(jīng)過甲乙雙方一致同意，未經(jīng)同意解除視為違約。示例：若合同解除未經(jīng)雙方一致同意，解除行為無效，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。2024年度國際工程承包委托擔(dān)保合同匯編1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方注冊地址1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同背景及目的2.1項目背景2.2合同目的3.合同主體及權(quán)利義務(wù)3.1合同主體3.2合同雙方權(quán)利3.3合同雙方義務(wù)4.項目概況4.1項目名稱4.2項目地點4.3項目規(guī)模4.4項目工期5.擔(dān)保方式及金額5.1擔(dān)保方式5.2擔(dān)保金額5.3擔(dān)保期限6.擔(dān)保費用及支付6.1擔(dān)保費用6.2支付方式6.3付款時間7.合同履行及變更7.1合同履行7.2合同變更8.違約責(zé)任及處理8.1違約責(zé)任8.2違約處理9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同解除及終止10.1合同解除10.2合同終止11.合同生效及期限11.1合同生效11.2合同期限12.合同附件12.1附件一：項目合同12.2附件二：擔(dān)保協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署及生效13.1簽署日期13.2生效日期14.其他約定事項14.1其他約定事項一14.2其他約定事項二14.3其他約定事項三第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：X國際工程承包有限公司（2）乙方：X擔(dān)保有限公司1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同雙方注冊地址（1）甲方注冊地址：中國省市區(qū)路號（2）乙方注冊地址：中國省市區(qū)路號1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同背景及目的2.1項目背景（1）甲方作為承包方，承接了某國際工程項目的建設(shè)任務(wù)。（2）乙方作為擔(dān)保方，為甲方提供擔(dān)保服務(wù)，確保甲方履行合同義務(wù)。2.2合同目的（1）明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，確保工程項目的順利實施。（2）保障項目資金的合理使用，降低項目風(fēng)險。3.合同主體及權(quán)利義務(wù)3.1合同主體（1）甲方：承擔(dān)國際工程項目的建設(shè)、管理及維護工作。（2）乙方：為甲方提供擔(dān)保服務(wù)，確保甲方履行合同義務(wù)。3.2合同雙方權(quán)利（1）甲方有權(quán)要求乙方履行擔(dān)保義務(wù)，確保工程項目的順利實施。（2）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。3.3合同雙方義務(wù)（1）甲方應(yīng)按照合同約定，履行工程建設(shè)、管理及維護工作。（2）乙方應(yīng)按照合同約定，履行擔(dān)保義務(wù)，確保甲方履行合同義務(wù)。4.項目概況4.1項目名稱（1）項目名稱：某國際工程項目4.2項目地點（1）項目地點：中國省市4.3項目規(guī)模（1）項目規(guī)模：建筑面積萬平方米4.4項目工期（1）項目工期：自合同生效之日起，共計個月5.擔(dān)保方式及金額5.1擔(dān)保方式（1）采用銀行保函擔(dān)保方式。5.2擔(dān)保金額（1）擔(dān)保金額：人民幣萬元整。5.3擔(dān)保期限（1）擔(dān)保期限：自合同生效之日起，至項目竣工驗收合格之日止。6.擔(dān)保費用及支付6.1擔(dān)保費用（1）擔(dān)保費用：人民幣萬元整。6.2支付方式（1）甲方在合同簽訂后個工作日內(nèi)，向乙方支付擔(dān)保費用。6.3付款時間（1）付款時間：每月末前5個工作日內(nèi)。7.合同履行及變更7.1合同履行（1）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的權(quán)利義務(wù)。7.2合同變更（1）如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商一致，對合同進行變更。8.違約責(zé)任及處理8.1違約責(zé)任（1）甲方未能按合同約定完成工程建設(shè)任務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。（2）乙方未能按合同約定履行擔(dān)保義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。8.2違約處理（1）任何一方違約，違約方應(yīng)在接到違約通知后個工作日內(nèi)采取補救措施。（2）如違約行為導(dǎo)致合同無法履行，非違約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.爭議解決9.1爭議解決方式（1）本合同項下發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)（1）爭議解決機構(gòu)：合同簽訂地人民法院。9.3爭議解決程序（1）爭議雙方應(yīng)在接到法院起訴狀后個工作日內(nèi)提交答辯狀。（2）法院應(yīng)在受理案件后個月內(nèi)作出判決。10.合同解除及終止10.1合同解除（1）在合同履行期間，如任何一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。（2）在合同履行期間，如遇不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行，雙方均可協(xié)商解除合同。10.2合同終止（1）合同履行完畢，雙方無爭議時，合同終止。（2）合同解除后，合同即行終止。11.合同生效及期限11.1合同生效（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同期限（1）合同期限自合同生效之日起至項目竣工驗收合格之日止。12.合同附件12.1附件一：項目合同（1）項目合同的具體內(nèi)容，包括但不限于工程范圍、建設(shè)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。12.2附件二：擔(dān)保協(xié)議（1）擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容，包括但不限于擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保責(zé)任等。12.3附件三：其他相關(guān)文件（1）其他與合同履行相關(guān)的文件，如工程圖紙、設(shè)計變更通知等。13.合同簽署及生效13.1簽署日期（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2生效日期（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.其他約定事項14.1其他約定事項一（1）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.2其他約定事項二（1）本合同如有修改或補充，應(yīng)以書面形式進行。14.3其他約定事項三（1）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義（1）本合同中“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人或法人，包括但不限于咨詢顧問、監(jiān)理單位、檢驗機構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)、法律顧問等。15.2第三方介入目的（1）第三方介入旨在提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方更好地履行合同義務(wù)，確保項目順利進行。15.3第三方介入方式（1）第三方可通過提供咨詢服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、檢驗服務(wù)、保險服務(wù)等方式介入。16.第三方責(zé)任限額16.1責(zé)任限額定義（1）本合同中“責(zé)任限額”指第三方因其專業(yè)服務(wù)過程中產(chǎn)生的違約或侵權(quán)行為，對甲乙雙方或項目本身應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。16.2責(zé)任限額確定1.1對于咨詢服務(wù)，責(zé)任限額為萬元人民幣；1.2對于監(jiān)理服務(wù)，責(zé)任限額為萬元人民幣；1.3對于檢驗服務(wù)，責(zé)任限額為萬元人民幣；1.4對于保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)，責(zé)任限額為萬元人民幣；1.5對于法律顧問服務(wù)，責(zé)任限額為萬元人民幣。16.3責(zé)任限額履行（1）第三方應(yīng)在合同簽訂時提供相應(yīng)的責(zé)任限額擔(dān)保，如保證書、保險單等。17.第三方責(zé)權(quán)利17.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獨立開展專業(yè)服務(wù)，不受甲乙雙方干預(yù)。（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以完成專業(yè)服務(wù)。17.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定，提供高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)。（2）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保其服務(wù)符合相關(guān)要求。17.3第三方與其他各方的關(guān)系（1）第三方與甲乙雙方的關(guān)系為委托服務(wù)關(guān)系，第三方不得以任何形式損害甲乙雙方的合法權(quán)益。（2）第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和項目信息。18.第三方介入的額外條款18.1第三方介入程序（1）甲乙雙方需在合同中明確第三方介入的程序，包括介入時間、介入方式、介入范圍等。18.2第三方介入費用的承擔(dān)（1）第三方介入費用由甲乙雙方按照合同約定分攤，具體分擔(dān)比例在合同中明確。18.3第三方介入的變更與解除（1）如需變更或解除第三方介入，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知第三方。（2）第三方介入的變更或解除不影響甲乙雙方根據(jù)本合同應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。19.第三方介入的爭議解決19.1爭議解決方式（1）第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。19.2爭議解決機構(gòu)（1）爭議解決機構(gòu)：合同簽訂地人民法院。19.3爭議解決程序（1）爭議雙方應(yīng)在接到法院起訴狀后個工作日內(nèi)提交答辯狀。（2）法院應(yīng)在受理案件后個月內(nèi)作出判決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：項目合同詳細要求：包含項目名稱、地點、規(guī)模、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)等詳細信息。附件說明：項目合同是雙方合作的主體文件，詳細規(guī)定了項目的各項基本要素和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.附件二：擔(dān)保協(xié)議詳細要求：包含擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保費用、支付方式等詳細信息。附件說明：擔(dān)保協(xié)議是乙方為甲方提供擔(dān)保服務(wù)的具體協(xié)議，明確了擔(dān)保的具體內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。3.附件三：工程圖紙詳細要求：包含項目的設(shè)計圖紙、施工圖紙、材料清單、設(shè)備清單等。附件說明：工程圖紙是項目實施的重要依據(jù)，確保施工過程符合設(shè)計要求。4.附件四：設(shè)計變更通知詳細要求：包含設(shè)計變更的原因、內(nèi)容、影響、費用等。附件說明：設(shè)計變更是項目實施過程中可能發(fā)生的變更，需及時通知并記錄。5.附件五：工程進度報告附件說明：工程進度報告是監(jiān)控項目進度的重要工具，確保項目按計劃進行。6.附件六：驗收報告詳細要求：包含工程驗收的時間、地點、參與人員、驗收結(jié)果等。附件說明：驗收報告是項目完工后，確認工程質(zhì)量的重要文件。7.附件七：付款憑證詳細要求：包含付款時間、付款金額、付款方、收款方、付款方式等。附件說明：付款憑證是記錄項目資金流轉(zhuǎn)的重要文件，確保資金支付的正確性。8.附件八：擔(dān)保費用支付憑證詳細要求：包含擔(dān)保費用支付的時間、金額、付款方、收款方、付款方式等。附件說明：擔(dān)保費用支付憑證是記錄擔(dān)保費用支付情況的重要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：甲方未能按合同約定完成工程建設(shè)任務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，如未按時或未達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。示例說明：若甲方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，應(yīng)承擔(dān)延期違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.違約行為：乙方未能按合同約定履行擔(dān)保義務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照合同約定的擔(dān)保方式、金額、期限履行擔(dān)保義務(wù)，如未履行或履行不力，視為違約。示例說明：若乙方未能按合同約定提供有效的擔(dān)保，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約行為：第三方未能按合同約定提供專業(yè)服務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照合同約定提供高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)，如未履行或服務(wù)質(zhì)量不符合要求，視為違約。示例說明：若第三方提供的咨詢服務(wù)存在重大失誤，導(dǎo)致項目損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：甲乙雙方未能按合同約定履行付款義務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的付款方式、時間履行付款義務(wù)，如未按時付款，視為違約。示例說明：若甲方未能在合同約定的付款時間內(nèi)支付款項，應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。全文完。2024年度國際工程承包委托擔(dān)保合同匯編2本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.2合同簽訂日期及地點1.3合同生效條件2.合同標(biāo)的2.1承包工程概況2.2工程地點2.3工程范圍3.擔(dān)保事項3.1擔(dān)保范圍3.2擔(dān)保期限3.3擔(dān)保金額4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保人責(zé)任4.2承包人責(zé)任4.3擔(dān)保人追償權(quán)5.合同履行5.1工程進度要求5.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.3工程驗收6.合同變更6.1變更條件6.2變更程序6.3變更后的合同條款7.合同解除7.1解除條件7.2解除程序7.3解除后的責(zé)任8.違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.合同終止10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后的責(zé)任11.合同附件11.1附件一：工程合同11.2附件二：擔(dān)保合同11.3附件三：其他相關(guān)文件12.合同履行及爭議解決12.1合同履行期限12.2爭議解決期限12.3合同履行及爭議解決地點13.合同附件13.1附件一：工程合同13.2附件二：擔(dān)保合同13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定14.1法律適用14.2合同語言14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.1.1擔(dān)保人名稱：____________________1.1.2擔(dān)保人地址：____________________1.1.3擔(dān)保人法定代表人：____________________1.1.4承包人名稱：____________________1.1.5承包人地址：____________________1.1.6承包人法定代表人：____________________1.2合同簽訂日期及地點1.2.1簽訂日期：____年____月____日1.2.2簽訂地點：____________________1.3合同生效條件1.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3.2本合同生效前，雙方應(yīng)按照約定完成相關(guān)手續(xù)。2.合同標(biāo)的2.1承包工程概況2.1.1工程名稱：____________________2.1.2工程地點：____________________2.1.3工程規(guī)模：____________________2.1.4工程類型：____________________2.2工程地點2.2.1工程具體地址：____________________2.3工程范圍2.3.1工程具體內(nèi)容：____________________3.擔(dān)保事項3.1擔(dān)保范圍3.1.1擔(dān)保范圍包括但不限于工程款支付、質(zhì)量保證金、違約金等。3.2擔(dān)保期限3.2.1擔(dān)保期限自合同簽訂之日起至工程驗收合格后____個工作日止。3.3擔(dān)保金額3.3.1擔(dān)保金額為合同總額的_____%。4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保人責(zé)任4.1.1擔(dān)保人應(yīng)按照本合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。4.1.2擔(dān)保人如未履行擔(dān)保責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2承包人責(zé)任4.2.1承包人應(yīng)按照合同約定，履行工程承包義務(wù)。4.2.2承包人如未履行工程承包義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3擔(dān)保人追償權(quán)4.3.1擔(dān)保人有權(quán)向承包人追償因其履行擔(dān)保責(zé)任而產(chǎn)生的損失。5.合同履行5.1工程進度要求5.1.1工程進度應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點完成。5.1.2承包人應(yīng)定期向擔(dān)保人報告工程進度情況。5.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2.1工程質(zhì)量應(yīng)達到國家及行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2承包人應(yīng)確保工程質(zhì)量符合要求。5.3工程驗收5.3.1工程驗收應(yīng)按照合同約定進行。5.3.2驗收不合格的，承包人應(yīng)負責(zé)整改，直至合格為止。6.合同變更6.1變更條件6.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致。6.1.2變更內(nèi)容應(yīng)明確、具體。6.2變更程序6.2.1變更內(nèi)容經(jīng)雙方確認后，應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議。6.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.3變更后的合同條款6.3.1變更后的合同條款應(yīng)與本合同原有條款相一致。8.違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1擔(dān)保人未履行擔(dān)保責(zé)任的，視為違約行為。8.1.2承包人未按合同約定完成工程或未達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約行為。8.1.3雙方協(xié)商一致解除合同的，不視為違約行為。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1擔(dān)保人違約的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。8.2.2承包人違約的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于返工、賠償損失、支付違約金等。8.3違約賠償8.3.1違約賠償金額應(yīng)根據(jù)實際損失和合同約定計算。8.3.2雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約賠償事宜，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1提起訴訟的一方應(yīng)向人民法院提交書面訴狀。9.2.2人民法院應(yīng)依法受理并審理案件。9.3爭議解決地點9.3.1爭議解決地點為合同簽訂地。10.合同終止10.1終止條件10.1.1合同約定的終止條件成就。10.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。10.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。10.2終止程序10.2.1合同終止前，雙方應(yīng)完成合同約定的各項工作。10.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。10.3終止后的責(zé)任10.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的責(zé)任。11.合同附件11.1附件一：工程合同11.1.1附件一為工程合同全文。11.2附件二：擔(dān)保合同11.2.1附件二為擔(dān)保合同全文。11.3附件三：其他相關(guān)文件11.3.1附件三包括但不限于項目可行性研究報告、工程設(shè)計文件、施工圖紙等。12.合同履行及爭議解決12.1合同履行期限12.1.1合同履行期限自合同生效之日起至工程驗收合格之日止。12.2爭議解決期限12.2.1爭議解決期限自爭議發(fā)生之日起計算，最長不超過____個月。12.3合同履行及爭議解決地點12.3.1合同履行及爭議解決地點為合同簽訂地。13.合同附件13.1附件一：工程合同13.1.1附件一為工程合同全文。13.2附件二：擔(dān)保合同13.2.1附件二為擔(dān)保合同全文。13.3附件三：其他相關(guān)文件13.3.1附件三包括但不限于項目可行性研究報告、工程設(shè)計文件、施工圖紙等。14.其他約定14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同語言14.2.1本合同以中文書寫，具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，介入合同履行過程中的任何個人、企業(yè)或其他組織。15.1.2第三方可以是中介方、監(jiān)理方、審計方、評估方等。15.2第三方的責(zé)權(quán)利15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.2.2第三方享有合同中約定的權(quán)利，包括但不限于：a)監(jiān)督和檢查甲乙雙方的合同履行情況；b)提供專業(yè)意見或服務(wù)；c)參與合同爭議的調(diào)解或仲裁。15.3第三方介入的條件15.3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.3.2第三方介入應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。16.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款16.1甲方的額外條款16.1.1甲方應(yīng)向第三方提供必要的資料和協(xié)助，確保第三方能夠履行其職責(zé)。16.1.2甲方應(yīng)承擔(dān)第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的合理費用。16.2乙方的額外條款16.2.1乙方應(yīng)配合第三方的工作，及時提供相關(guān)信息和資料。16.2.2乙方應(yīng)接受第三方的監(jiān)督和檢查，并按照第三方的意見進行整改。