2024版辦公樓土建勞務施工合同履約保證金合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版辦公樓土建勞務施工合同履約保證金合同1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同雙方1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期2.保證金金額及支付方式2.1保證金總額2.2保證金支付方式2.3保證金退還條件3.保證金扣除及退還3.1保證金扣除條件3.2保證金扣除程序3.3保證金退還程序4.保證金賬戶管理4.1保證金賬戶開設4.2保證金賬戶管理責任4.3保證金賬戶變更5.保證金利息計算及支付5.1利息計算方式5.2利息支付方式5.3利息支付時間6.違約責任6.1違約情形6.2違約責任承擔6.3違約責任追究7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構7.3爭議解決期限8.合同解除8.1合同解除條件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同生效、變更及終止9.1合同生效9.2合同變更9.3合同終止10.其他約定事項10.1法律適用10.2語言文本10.3合同附件11.合同附件清單11.1附件一：辦公樓土建勞務施工合同11.2附件二：保證金支付憑證11.3附件三：其他相關文件12.合同簽署12.1簽署時間12.2簽署地點12.3簽署人員13.合同附件簽署13.1附件一簽署13.2附件二簽署13.3附件三簽署14.合同生效及備案14.1合同生效14.2合同備案14.3合同備案機構第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱本合同名稱為《2024版辦公樓土建勞務施工合同履約保證金合同》。1.2合同雙方甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為____年____月____日。1.4合同生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.保證金金額及支付方式2.1保證金總額本合同履約保證金總額為人民幣____元整。2.2保證金支付方式乙方應在合同簽訂后____日內，按照甲方指定賬戶支付履約保證金。2.3保證金退還條件乙方履行合同義務完畢，且無違約行為，甲方應在收到乙方履約證明后____日內退還保證金。3.保證金扣除及退還3.1保證金扣除條件a.乙方未按合同約定的時間、質量、數(shù)量完成施工任務；b.乙方違反合同約定的其他義務；c.乙方因自身原因導致工程停工、延誤或損失。3.2保證金扣除程序甲方應在扣除保證金前書面通知乙方，并說明扣除原因及金額。3.3保證金退還程序甲方應在乙方履行合同義務完畢且無違約行為的情況下，按照合同約定退還保證金。4.保證金賬戶管理4.1保證金賬戶開設甲方應在合同簽訂前，在銀行開設專門用于收取和退還履約保證金的賬戶。4.2保證金賬戶管理責任甲方負責保證金賬戶的管理，確保賬戶資金安全。4.3保證金賬戶變更若保證金賬戶信息發(fā)生變更，甲方應及時通知乙方。5.保證金利息計算及支付5.1利息計算方式保證金利息按照銀行同期存款利率計算。5.2利息支付方式利息按季支付，甲方在支付保證金的同時支付利息。5.3利息支付時間利息支付時間為每個計息周期結束后____日內。6.違約責任6.1違約情形a.乙方未按合同約定的時間、質量、數(shù)量完成施工任務；b.乙方違反合同約定的其他義務；c.乙方因自身原因導致工程停工、延誤或損失。6.2違約責任承擔乙方應按照合同約定承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方損失。6.3違約責任追究甲方有權依法追究乙方的違約責任，包括但不限于扣除保證金、解除合同等。7.爭議解決7.1爭議解決方式雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。7.2爭議解決機構若協(xié)商不成，雙方可選擇向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.3爭議解決期限雙方應在爭議發(fā)生后____日內協(xié)商解決，逾期未解決的，可向爭議解決機構申請解決。8.合同解除8.1合同解除條件a.甲方因故取消項目，經雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。b.乙方嚴重違約，經甲方書面通知后____日內未予糾正，甲方有權解除合同。c.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。8.2合同解除程序a.雙方協(xié)商一致解除合同，應簽訂書面解除協(xié)議。b.一方解除合同，應書面通知對方，并說明解除原因。8.3合同解除后果a.合同解除后，乙方應立即停止施工，并按合同約定進行工程交接。b.甲方應在合同解除后____日內退還乙方已支付的履約保證金。9.合同生效、變更及終止9.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同變更合同的任何變更，均應以書面形式作出，并由雙方簽字（或蓋章）確認。9.3合同終止合同履行完畢或經雙方協(xié)商一致解除后，合同終止。10.其他約定事項10.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。10.2語言文本本合同以中文書寫，具有同等法律效力。10.3合同附件a.辦公樓土建勞務施工合同b.保證金支付憑證c.其他相關文件11.合同附件清單11.1附件一：辦公樓土建勞務施工合同11.2附件二：保證金支付憑證11.3附件三：其他相關文件12.合同簽署12.1簽署時間本合同簽署時間為____年____月____日。12.2簽署地點本合同簽署地點為____________________。12.3簽署人員甲方代表（簽字）：____________________乙方代表（簽字）：____________________13.合同附件簽署13.1附件一簽署附件一《辦公樓土建勞務施工合同》經雙方代表簽字（或蓋章）確認。13.2附件二簽署附件二《保證金支付憑證》經雙方代表簽字（或蓋章）確認。13.3附件三簽署附件三《其他相關文件》經雙方代表簽字（或蓋章）確認。14.合同生效及備案14.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同備案本合同需報送相關部門備案。14.3合同備案機構本合同備案機構為____________________。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方定義本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、審計方、咨詢方等在合同履行過程中提供專業(yè)服務或協(xié)助的獨立實體。15.2第三方介入范圍第三方介入的范圍包括但不限于：合同履行的監(jiān)督、工程質量與進度控制、合同爭議的調解、技術支持等。16.第三方介入的程序及要求16.1介入程序a.甲方或乙方在需要第三方介入時，應提前____日向對方提出書面申請，并說明介入原因、第三方的基本情況和介入目的。b.對方應在收到申請后____日內給予答復，同意介入的，應簽署書面協(xié)議。16.2介入要求a.第三方介入應遵循公平、公正、公開的原則。b.第三方應具備相應的資質和專業(yè)知識，能夠勝任介入工作。17.第三方介入的職責與權限17.1第三方職責a.監(jiān)理方：負責監(jiān)督施工過程，確保工程質量、進度符合合同要求。b.審計方：負責對工程款項支付進行審計，確保資金使用合理。c.咨詢方：提供專業(yè)咨詢意見，協(xié)助解決合同履行中的問題。17.2第三方權限a.監(jiān)理方：有權要求乙方提供施工資料，對施工過程進行檢查。b.審計方：有權查閱工程款項支付的相關資料，對支付進行審核。c.咨詢方：有權就合同履行中的問題提出建議。18.第三方介入的責權利界定18.1責任限額第三方在履行職責過程中，因自身原因造成損失的，應承擔相應的責任。責任限額由雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。18.2權利a.第三方有權獲得與其介入工作相關的合理費用。b.第三方有權獲得乙方提供的必要資料和協(xié)助。18.3利益第三方在合同履行過程中，應維護甲乙雙方的利益，不得損害任何一方的合法權益。19.第三方介入的變更及終止19.1變更第三方介入?yún)f(xié)議的變更，需經甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式作出。19.2終止a.合同履行完畢或達到終止條件，第三方介入自然終止。b.雙方協(xié)商一致或第三方不再具備履行職責的能力時，可終止第三方介入。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1職責劃分a.甲方負責合同履行過程中的總體協(xié)調和管理。b.乙方負責具體施工任務的執(zhí)行。c.第三方負責提供專業(yè)服務或協(xié)助。20.2利益關系a.甲方與乙方之間的利益關系以合同約定為準。b.第三方與甲乙雙方之間的利益關系以第三方介入?yún)f(xié)議為準。c.第三方在履行職責過程中，應保持中立，不得偏袒任何一方。21.第三方介入的爭議解決21.1爭議解決方式第三方介入過程中產生的爭議，應由甲乙雙方和第三方協(xié)商解決。21.2爭議解決機構若協(xié)商不成，爭議可提交合同簽訂地人民法院解決。22.第三方介入的費用承擔22.1費用計算第三方介入的費用按照實際發(fā)生計算，包括但不限于人工費、差旅費、資料費等。22.2費用支付第三方介入的費用由甲方承擔，并在每次費用發(fā)生后____日內支付。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.辦公樓土建勞務施工合同詳細要求：包括施工范圍、工期、質量標準、工程量清單、合同價款、付款方式、違約責任等條款。附件說明：為本合同履約保證金合同的基礎合同，明確了甲乙雙方的權利義務。2.保證金支付憑證詳細要求：包括支付時間、金額、支付方式、收款人信息等。附件說明：證明乙方已向甲方支付履約保證金。3.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：包括第三方的基本情況、介入目的、職責權限、費用承擔、爭議解決等條款。附件說明：明確了第三方介入的具體事項和雙方的權利義務。4.施工圖紙及技術資料詳細要求：包括施工圖紙、設計變更、技術規(guī)范、施工方案等。附件說明：為施工過程中的技術依據(jù)。5.工程量清單及變更單詳細要求：包括工程量、變更原因、變更后的工程量、合同價款調整等。附件說明：用于結算工程款。6.工程進度報告詳細要求：包括施工進度、質量情況、存在問題及解決方案等。附件說明：用于跟蹤工程進度和質量。7.質量驗收報告詳細要求：包括驗收時間、驗收人員、驗收結果、存在問題及整改措施等。附件說明：證明工程符合質量要求。8.工程款支付憑證詳細要求：包括支付時間、金額、支付方式、收款人信息等。附件說明：證明甲方已支付工程款。9.違約證明詳細要求：包括違約行為、違約責任、違約責任認定等。附件說明：用于證明違約行為和責任。10.爭議解決文件詳細要求：包括爭議解決方式、爭議解決結果等。附件說明：用于證明爭議已得到解決。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為乙方未按合同約定的時間、質量、數(shù)量完成施工任務。乙方違反合同約定的其他義務，如擅自改變施工方案、延誤工期等。乙方因自身原因導致工程停工、延誤或損失。2.違約責任認定標準乙