房屋裝修設計協(xié)議范本

房屋裝修設計協(xié)議范本合同目錄第一章總則1.1合同雙方的含義1.2合同的目的和原則1.3合同的生效和終止條件第二章房屋裝修設計2.1房屋的基本情況2.2設計要求和標準2.3設計方案的提交和修改2.4設計文件的交付和保護第三章裝修施工3.1施工方的義務和責任3.2施工期限和進度3.3施工質量和標準3.4施工材料和設備第四章工程款項4.1款項的支付方式和時間4.2工程變更與款項調整4.3款項的退還和賠償4.4工程決算和結算第五章質量保修5.1質量保修的范圍和期限5.2質量問題的處理程序5.3保修費用和責任5.4保修記錄和資料第六章合同的變更和解除6.1變更和解除的條件6.2變更和解除的程序6.3變更和解除的法律后果第七章違約責任7.1違約行為的界定7.2違約責任的形式和計算7.3違約責任的免除和減輕第八章爭議解決8.1爭議解決的方式和地點8.2仲裁程序和裁決的執(zhí)行8.3法院訴訟和判決的承認第九章合同的履行和監(jiān)督9.1合同履行的期限和方式9.2合同履行的監(jiān)督和檢查9.3合同履行中的信息溝通和協(xié)調第十章合同的轉讓和繼承10.1合同轉讓的條件和程序10.2合同繼承的效力和限制第十一章隱私保護與信息安全11.1隱私保護的原則和內(nèi)容11.2信息安全的風險評估和控制第十二章法律適用和爭議解決12.1合同適用的法律12.2爭議解決的方式和地點第十三章其他條款13.1合同的保密條款13.2合同的不可抗力條款13.3合同的附則和附件第十四章合同的簽署14.1合同簽署的時間和地點14.2合同簽署人的權利和義務14.3合同的生效和備案程序合同編號：_________第一章總則1.1合同雙方的含義甲方：________________乙方：________________1.2合同的目的和原則本合同旨在規(guī)范甲方和乙方之間的房屋裝修設計合作行為，確保雙方的權利和義務得到明確保障，實現(xiàn)合同的履行和雙方的共贏。1.3合同的生效和終止條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的裝修設計工程完成并驗收合格后終止。第二章房屋裝修設計2.1房屋的基本情況房屋地址：________________房屋面積：________________2.2設計要求和標準乙方應根據(jù)甲方的要求，制定符合規(guī)范、安全、環(huán)保、美觀的裝修設計方案。2.3設計方案的提交和修改乙方應在合同約定的時間內(nèi)向甲方提交設計方案，并根據(jù)甲方的反饋進行修改。2.4設計文件的交付和保護乙方應將設計文件以電子或紙質形式交付給甲方，并確保設計文件的安全和保密。第三章裝修施工3.1施工方的義務和責任乙方應按照設計方案和合同約定進行施工，確保施工質量和進度。3.2施工期限和進度施工期限為：________________乙方應按照約定的進度進行施工，如有延遲，應承擔相應的違約責任。3.3施工質量和標準乙方應按照設計方案和合同約定的標準進行施工，確保施工質量。3.4施工材料和設備乙方應使用符合國家標準的材料和設備，并提供相應的材料和設備合格證明。第四章工程款項4.1款項的支付方式和時間甲方應按照約定的時間和方式向乙方支付工程款項。4.2工程變更與款項調整如因設計變更或施工進度調整導致工程款額外支出，雙方可協(xié)商調整款項。4.3款項的退還和賠償如乙方未按約定完成施工，應向甲方退還已支付的款項，并承擔相應的賠償責任。4.4工程決算和結算工程完成后，乙方應向甲方提供工程決算報告，雙方按照約定的方式進行結算。第五章質量保修5.1質量保修的范圍和期限乙方應對施工質量提供______年的免費保修服務。5.2質量問題的處理程序如發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方應立即通知乙方，乙方應在約定的時間內(nèi)進行維修或更換。5.3保修費用和責任如屬乙方施工質量問題，乙方承擔保修費用；如屬甲方原因或不可抗力因素導致的問題，乙方不承擔保修費用。5.4保修記錄和資料乙方應建立健全保修記錄和資料，以備查驗。第六章合同的變更和解除6.1變更和解除的條件合同變更或解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。6.2變更和解除的程序變更和解除協(xié)議應明確變更或解除的內(nèi)容、范圍、時間和責任等。6.3變更和解除的法律后果合同變更或解除后，雙方應按照約定的方式處理后續(xù)事宜，并承擔相應的法律責任。第八章爭議解決8.1爭議解決的方式和地點（1）向合同簽訂地人民法院提起訴訟；（2）提交合同約定的仲裁機構仲裁。8.2仲裁程序和裁決的執(zhí)行如選擇仲裁，仲裁申請應在爭議發(fā)生之日起______日內(nèi)提出。仲裁裁決生效后，雙方應按照裁決結果履行義務。8.3法院訴訟和判決的承認如選擇訴訟，雙方應遵守法院訴訟程序，對法院判決予以承認和執(zhí)行。第九章合同的履行和監(jiān)督9.1合同履行的期限和方式乙方應按照合同約定的方式和期限完成裝修設計工程。9.2合同履行的監(jiān)督和檢查甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督和檢查，確保施工質量。9.3合同履行中的信息溝通和協(xié)調雙方應保持密切溝通，協(xié)調解決施工過程中出現(xiàn)的問題。第十章合同的轉讓和繼承10.1合同轉讓的條件和程序未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。10.2合同繼承的效力和限制本合同履行過程中，如一方發(fā)生繼承或合并等情形，本合同對繼承或合并后的主體繼續(xù)有效。第十一章隱私保護與信息安全11.1隱私保護的原則和內(nèi)容雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和個人信息予以保密，不得泄露給第三方。11.2信息安全的風險評估和控制雙方應采取適當措施保護信息安全，防止信息泄露、篡改或丟失。第十二章其他條款12.1合同的保密條款雙方應對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。12.2合同的不可抗力條款不可抗力事件發(fā)生后，雙方應立即通知對方，并采取合理措施減少損失。12.3合同的附則和附件本合同附件為合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。第十三章違約責任13.1違約行為的界定違約行為包括不履行合同義務或履行合同義務不符合約定的情況。13.2違約責任的形式和計算違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。13.3違約責任的免除和減輕不可抗力事件發(fā)生時，根據(jù)本合同第十二章不可抗力條款的約定，可免除或減輕違約責任。第十四章合同的簽署14.1合同簽署的時間和地點本合同于____年__月__日簽署，地點為：________________。14.2合同簽署人的權利和義務授權代表甲乙雙方簽署本合同，代表人有權代表雙方履行合同義務和享有合同權利。14.3合同的生效和備案程序本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并由雙方共同備案。合同編號：_________甲方（蓋章）：________________授權代表（簽字）：________________日期：____年__月__日乙方（蓋章）：________________授權代表（簽字）：________________日期：____年__月__日多方為主導時的，附件條款及說明附件一：甲方為主導時的附加條款及說明1.甲方變更要求處理如甲方在合同履行過程中提出變更要求，乙方應根據(jù)甲方的變更要求及時調整設計和施工方案。變更導致的額外費用和工期延誤由甲方承擔。2.甲方驗收標準甲方對裝修設計工程享有最終驗收權。甲方應在合同約定的驗收期限內(nèi)對工程進行驗收，并將驗收結果通知乙方。如甲方未在約定時間內(nèi)提出驗收，視為甲方已同意接受工程。3.甲方額外費用承擔如甲方要求乙方提供額外服務或材料，乙方有權根據(jù)實際情況提出額外費用，經(jīng)雙方協(xié)商一致后予以執(zhí)行。4.甲方遲延付款處理如甲方未按約定時間支付款項，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付遲延付款的違約金。違約金的計算方式為：遲延付款金額×日利率×遲延付款天數(shù)。5.甲方單方面解除合同處理如甲方單方面解除合同，乙方有權要求甲方支付合同解除后的工程款、已發(fā)生的費用以及因合同解除導致的乙方損失。附件二：乙方為主導時的附加條款及說明1.乙方設計方案修改乙方應在合同約定的時間內(nèi)向甲方提交設計方案，并根據(jù)甲方的反饋進行修改。如甲方對乙方提交的設計方案提出合理修改意見，乙方應予以采納。2.乙方施工質量保障乙方應保證施工質量符合合同約定的標準。如施工過程中出現(xiàn)質量問題，乙方應在約定的時間內(nèi)進行維修或更換，并承擔相應費用。3.乙方工期延誤處理如乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方因工期延誤而產(chǎn)生的損失，包括但不限于人工費、材料費等。4.乙方額外服務提供如乙方在合同履行過程中提供額外服務或材料，乙方應向甲方提供額外費用明細，經(jīng)雙方協(xié)商一致后予以執(zhí)行。5.乙方單方面解除合同處理如乙方單方面解除合同，乙方應向甲方支付合同解除后的工程款、已發(fā)生的費用以及因合同解除導致的甲方損失。附件三：有第三方中介時的附加條款及說明1.第三方中介的角色和責任第三方中介作為甲乙雙方的協(xié)調者和見證人，應確保合同的履行和雙方利益的平衡。第三方中介應客觀公正地處理合同履行過程中出現(xiàn)的爭議和問題。2.第三方中介的報酬第三方中介的報酬由甲方和乙方協(xié)商確定，并應在合同約定的時間內(nèi)支付。如甲方和乙方未能就報酬達成一致，第三方中介有權暫停中介服務。3.第三方中介的調解效力4.第三方中介的退出5.第三方中介的保密義務第三方中介應對在合同履行過程中獲得的甲乙雙方的商業(yè)秘密和個人信息予以保密，不得泄露給第三方。違反保密義務的，第三方中介應承擔相應責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.附件一：甲方為主導時的附加條款及說明2.附件二：乙方為主導時的附加條款及說明3.附件三：有第三方中介時的附加條款及說明二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定未按約定時間支付款項未按約定履行驗收義務提出不合理變更要求單方面解除合同未履行合同約定的其他義務2.乙方違約行為及認定未按約定時間提交設計方案施工質量不符合約定標準工期延誤提供額外服務或材料未及時通知甲方單方面解除合同3.第三方中介違約行為及認定未能客觀公正地處理爭議和問題未按約定提供調解方案泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和個人信息未履行保密義務三、法律名詞及解釋：1.合同履行：合同雙方按照約定履行各自的義務和責任。2.違約行為：合同一方未履行合同約定的義務。3.違約責任：違約方因違約行為應承擔的法律責任。4.不可抗力：無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。5.合同解除：合同雙方同意終止合同關系。6.賠償損失：違約方因違約行為導致對方遭受的損失。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.設計方案調整解決辦法：雙方協(xié)商確定修改方案，乙方及時調整。2.工期延誤解決辦法：協(xié)商確定延誤責任和補償措施。3.額外費用承擔解決辦法：雙方協(xié)商確定額外費用的承擔方式和金額。4.違約金計算解決辦法：按照合同約定的違約金計算方式進行計算。5.合同解除解決辦法