2025院墻施工合同

2025院墻施工合同合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于甲方為進(jìn)行院墻施工，需要乙方提供相應(yīng)的施工服務(wù)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________第二條乙方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成院墻施工任務(wù)。2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保施工安全。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工。2.4乙方應(yīng)提供施工所需的各種材料、設(shè)備等。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付乙方的施工費(fèi)用。3.2甲方應(yīng)提供施工所需的場(chǎng)地、水源、電源等。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決施工過程中的有關(guān)問題。第四條合同價(jià)格4.1雙方確認(rèn)，本工程的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的____%；（2）工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方支付乙方合同總價(jià)款的____%；（3）剩余的合同總價(jià)款，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。第五條工期5.1雙方確認(rèn)，本工程的工期為____天。5.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的相應(yīng)違約責(zé)任。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保施工安全。6.2工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。6.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)一定的質(zhì)保期責(zé)任，質(zhì)保期為____年。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定時(shí)間完成施工的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的____%。7.2甲方未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的____%。7.3雙方違反合同其他條款的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。8.2雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如有與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的條款，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件4.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件5.院墻施工設(shè)計(jì)圖紙6.施工材料采購(gòu)清單7.施工設(shè)備清單8.施工人員名單9.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法10.付款憑證及收據(jù)二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成施工，視為違約。2.甲方未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.甲方提供施工場(chǎng)地、水源、電源等條件不符合約定，視為違約。5.雙方未按照約定履行合同義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的甲方當(dāng)事人，即院墻施工項(xiàng)目的委托方。2.乙方：指合同中的乙方當(dāng)事人，即院墻施工項(xiàng)目的承攬方。3.合同總價(jià)款：指雙方約定的完成院墻施工任務(wù)后，甲方應(yīng)支付給乙方的總金額。4.違約金：指違約方應(yīng)支付給對(duì)方的一種經(jīng)濟(jì)賠償金，用于彌補(bǔ)對(duì)方因違約所造成的損失。5.質(zhì)保期：指乙方對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)保證責(zé)任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，乙方加大施工力度，確保按期完成工程。2.遇到施工質(zhì)量問題：解決辦法：立即停工，由乙方負(fù)責(zé)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.遇到付款延誤：解決辦法：甲方按時(shí)支付合同價(jià)款，如有延誤，應(yīng)支付違約金。4.遇到合同條款爭(zhēng)議：解決辦法：雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。5.遇到法律法規(guī)變化：解決辦法：雙方應(yīng)及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)變化，如有與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的條款，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為進(jìn)行院墻施工，需要乙方提供施工服務(wù)。2.乙方具備院墻施工能力，愿意承擔(dān)施工任務(wù)。3.雙方就施工內(nèi)容、工期、