2025年園林景觀工程施工合同書

2025年園林景觀工程施工合同書合同編號：__________園林景觀工程施工合同書鑒于：2.雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容（1）園林景觀設計；（2）園林景觀施工；（3）園林景觀設施安裝；（4）園林景觀綠化；（5）園林景觀小品制作；（6）工程驗收及保修等。1.2工程地點：________________。1.3工程規(guī)模：________________。1.4工程預算：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。第二條工程期限2.1工程自雙方簽訂本合同之日起至工程驗收合格之日止。2.2承包商承諾按照約定的工期完成工程。如因不可抗力等特殊情況導致工程延期，雙方可協(xié)商延長合同工期。第三條工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標準應符合國家及行業(yè)相關規(guī)范和標準。3.2工程驗收合格后，業(yè)主應在驗收單上簽字確認，并支付剩余工程款。如驗收不合格，承包商應在業(yè)主指定的時間內(nèi)整改到位，直至達到驗收標準。第四條工程費用及支付4.1工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。4.2業(yè)主支付工程款分三個階段：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付工程預算的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，支付工程預算的30%；（3）工程驗收合格后，支付剩余的40%。4.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付或其他雙方約定的方式。第五條合同的解除和終止5.1雙方協(xié)商一致，可以解除或終止本合同。5.2如一方違約，導致合同無法履行，對方有權(quán)解除合同，并追究違約方的法律責任。5.3合同解除或終止后，尚未支付的工程款應按照本合同約定的支付方式及時支付。第六條違約責任6.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務。如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2違約金計算方式：違約金為本合同總價款的1%5%，具體比例由雙方協(xié)商確定。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.園林景觀工程施工設計圖紙2.工程預算明細表3.工程進度計劃表4.工程驗收標準及方法5.違約金計算公式及相關說明6.合同履行過程中所需的其他文件和資料二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預付款或工程款2.甲方未按約定提供施工場地、電源、水源等必要條件3.甲方提供的資料、設備、材料等存在質(zhì)量問題4.乙方未按約定工期完成工程5.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準6.乙方擅自變更設計、降低工程質(zhì)量7.雙方未按約定協(xié)商解決爭議，一方拒絕履行合同義務三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托進行園林景觀工程施工的當事人。2.乙方：指承擔園林景觀工程施工的當事人。3.工程：指合同約定的園林景觀工程施工內(nèi)容。4.工期：指合同約定的工程開始施工至工程驗收合格的時間。5.工程質(zhì)量：指工程符合國家及行業(yè)相關規(guī)范和標準的程度。6.違約金：指一方違約時，向守約方支付的賠償金。7.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到設計變更：雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容，重新簽訂補充協(xié)議。2.遇到工期延誤：雙方協(xié)商確定延誤原因及責任方，調(diào)整工期計劃。3.遇到工程質(zhì)量問題：及時停工整改，重新驗收，直至達到約定標準。4.遇到支付問題：雙方協(xié)商確定支付方式和時間，確保工程款及時支付。5.遇到爭議：協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類園林景觀工程施工項目。2.適用于甲方為公共設施、住宅