2025年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務協議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務協議合同目錄一、協議概述1.協議名稱2.協議簽訂雙方3.協議簽訂時間4.協議簽訂地點5.協議生效時間二、項目背景1.項目名稱2.項目地點3.項目規(guī)模4.項目類型5.項目投資三、服務內容1.施工范圍2.施工內容3.施工工藝4.施工標準5.施工進度四、合同價款及支付方式1.合同價款2.支付方式3.支付時間4.付款條件5.違約責任五、工期及節(jié)點1.工期安排2.工期節(jié)點3.工期延誤責任4.工期調整5.工期驗收六、工程質量及驗收1.質量標準2.驗收程序3.驗收標準4.質量保證期5.質量問題處理七、安全生產及文明施工1.安全生產責任2.安全生產措施3.文明施工要求4.事故處理5.安全生產監(jiān)督八、知識產權及保密1.知識產權歸屬2.保密義務3.保密期限4.違約責任5.爭議解決九、違約責任1.違約情形2.違約責任3.違約金4.爭議解決5.法律適用十、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序4.爭議解決費用5.爭議解決期限十一、其他1.協議附件2.協議變更3.協議解除4.協議終止5.協議生效十二、合同附件1.項目設計方案2.施工組織設計3.安全生產措施4.質量保證措施5.爭議解決協議十三、協議簽署1.簽署人2.簽署日期3.簽署地點4.簽署單位5.簽署代表十四、協議附件清單1.設計圖紙2.材料清單3.施工方案4.質量檢驗報告5.安全生產記錄合同編號2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務協議一、協議概述1.協議名稱：2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務協議3.協議簽訂時間：2024年X月X日4.協議簽訂地點：[具體地點]5.協議生效時間：自雙方簽字蓋章之日起生效二、項目背景1.項目名稱：[具體項目名稱]2.項目地點：[具體地點]3.項目規(guī)模：[具體規(guī)模]4.項目類型：建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)5.項目投資：[具體投資金額]三、服務內容1.施工范圍：包括但不限于光伏組件安裝、支架系統(tǒng)安裝、電氣系統(tǒng)施工等2.施工內容：詳細施工內容見附件一3.施工工藝：按照國家相關標準和規(guī)范執(zhí)行，詳見附件二4.施工標準：符合國家相關質量標準，詳見附件三5.施工進度：具體進度安排見附件四四、合同價款及支付方式1.合同價款：[具體金額]2.支付方式：分階段支付，詳見附件五3.支付時間：按施工進度和節(jié)點完成情況支付4.付款條件：按合同約定和實際完成情況5.違約責任：如乙方未按時完成工作，甲方有權扣除相應款項五、工期及節(jié)點1.工期安排：總工期為[具體工期]2.工期節(jié)點：詳細節(jié)點安排見附件六3.工期延誤責任：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任4.工期調整：如因不可抗力等原因導致工期調整，雙方應協商一致5.工期驗收：按合同約定進行工期驗收六、工程質量及驗收1.質量標準：符合國家相關質量標準，詳見附件七2.驗收程序：詳見附件八3.驗收標準：詳細驗收標準見附件九4.質量保證期：自驗收合格之日起[具體期限]5.質量問題處理：詳見附件十七、安全生產及文明施工1.安全生產責任：乙方負責施工過程中的安全生產，確保施工人員安全2.安全生產措施：詳見附件十一3.文明施工要求：詳見附件十二4.事故處理：詳見附件十三5.安全生產監(jiān)督：甲方有權對乙方安全生產進行監(jiān)督八、知識產權及保密1.知識產權歸屬：本協議涉及的知識產權歸甲方所有，乙方不得未經甲方同意擅自使用或轉讓。2.保密義務：乙方對本協議內容以及甲方提供的所有技術資料、商業(yè)秘密負有保密義務，未經甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。3.保密期限：本保密義務自本協議簽訂之日起至協議終止后[具體期限]。4.違約責任：如乙方違反保密義務，應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。5.爭議解決：保密爭議的解決方式與協議其他爭議解決條款相同。九、違約責任1.違約情形：包括但不限于未按時完成施工、施工質量不符合標準、泄露商業(yè)秘密等。2.違約責任：根據違約情形，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.違約金：具體違約金數額及計算方法見附件十四。4.爭議解決：違約爭議的解決方式與協議其他爭議解決條款相同。5.法律適用：本協議違約責任條款適用中華人民共和國法律。十、爭議解決1.爭議解決方式：雙方應友好協商解決爭議，如協商不成，可提交[具體仲裁機構]仲裁。2.爭議解決機構：[具體仲裁機構名稱]3.爭議解決程序：按照仲裁機構的規(guī)定進行。4.爭議解決費用：除仲裁費用外，雙方各自承擔因解決爭議而產生的費用。5.爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起[具體期限]內解決。十一、其他1.協議附件：本協議附件與本協議具有同等法律效力。2.協議變更：任何對本協議的變更均需以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章。3.協議解除：本協議的解除需經雙方協商一致，并以書面形式通知對方。4.協議終止：本協議終止后，雙方應按照協議約定處理相關事宜。5.協議生效：本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。十二、合同附件清單1.設計圖紙2.材料清單3.施工方案4.質量檢驗報告5.安全生產記錄十三、協議簽署1.簽署人：[甲方代表姓名][乙方代表姓名]2.簽署日期：[具體日期]3.簽署地點：[具體地點]4.簽署單位：[甲方單位名稱][乙方單位名稱]5.簽署代表：[甲方代表職務][乙方代表職務]十四、合同附件[此處列出所有附件的具體內容][甲方單位名稱]（蓋章）[乙方單位名稱]（蓋章）[甲方代表姓名]（簽字）[乙方代表姓名]（簽字）[日期][日期]多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方主導設計變更：說明：在施工過程中，如因設計不合理或現場實際情況需要，甲方有權提出設計變更。乙方應積極配合，并確保變更后的設計符合相關標準和規(guī)范。2.甲方主導進度調整：說明：如因甲方原因導致施工進度受到影響，甲方應提前通知乙方，并協商調整施工進度計劃。乙方應配合調整，并確保不影響項目整體進度。3.甲方主導材料采購：說明：甲方有權指定或推薦材料供應商，乙方應按照甲方要求進行材料采購。甲方對材料質量負責，乙方應保證材料符合合同要求。4.甲方主導驗收標準：說明：甲方有權制定驗收標準，乙方應按照甲方標準進行施工，并接受甲方組織的驗收。5.甲方主導爭議解決：說明：在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，甲方有權決定爭議解決方式，包括但不限于協商、調解、仲裁等。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方主導施工方案：說明：乙方有權提出施工方案，經甲方審核同意后執(zhí)行。乙方應確保施工方案的科學性、合理性和安全性。2.乙方主導進度控制：說明：乙方應制定詳細的施工進度計劃，并確保按計劃完成施工任務。如因乙方原因導致進度延誤，乙方應承擔相應責任。3.乙方主導質量保證：說明：乙方應建立完善的質量保證體系，確保施工質量符合合同要求。乙方對施工過程中的質量問題負全部責任。4.乙方主導安全管理：說明：乙方應制定安全管理措施，確保施工過程中人員安全和設備安全。乙方對施工過程中的安全事故負全部責任。5.乙方主導爭議解決：說明：在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，乙方有權決定爭議解決方式，包括但不限于協商、調解、仲裁等。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責：說明：第三方中介負責監(jiān)督合同執(zhí)行情況，包括施工進度、質量、安全等方面。第三方中介應獨立、客觀、公正地履行職責。2.第三方中介費用：說明：第三方中介費用由甲方承擔，具體費用根據中介服務內容和合同約定確定。3.第三方中介報告：說明：第三方中介應定期向甲方和乙方提交工作報告，報告內容包括但不限于施工進度、質量、安全等情況。4.第三方中介爭議解決：說明：在合同執(zhí)行過程中，如第三方中介與甲方或乙方發(fā)生爭議，爭議解決方式參照本協議爭議解決條款。5.第三方中介更換：說明：如第三方中介無法履行職責或雙方協商一致，可更換第三方中介。更換過程中，雙方應確保新中介具備相應資質和經驗。附件及其他補充說明一、附件列表：1.設計圖紙2.材料清單3.施工方案4.質量檢驗報告5.安全生產記錄6.施工進度計劃7.質量驗收標準8.安全生產措施9.第三方中介服務協議10.設計變更文件11.材料采購合同12.付款進度表13.爭議解決協議14.違約金計算標準15.第三方中介工作報告二、違約行為及認定：1.違約行為：乙方未按時完成施工任務。認定：以施工進度計劃為準，如乙方未能在規(guī)定時間內完成施工任務，則認定為違約。2.違約行為：施工質量不符合合同要求。認定：以質量驗收標準為準，如施工質量不符合標準，則認定為違約。3.違約行為：泄露甲方商業(yè)秘密。認定：未經甲方書面同意，乙方泄露甲方商業(yè)秘密，則認定為違約。4.違約行為：未按規(guī)定進行安全生產。認定：如因乙方原因導致安全事故，則認定為違約。三、法律名詞及解釋：1.知識產權：指權利人對其創(chuàng)作的文學、藝術和科學作品所享有的專有權利。2.保密義務：指當事人對對方提供的商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息的保護義務。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。4.仲裁：指當事人根據仲裁協議，將爭議提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。5.違約金：指當事人因違約行為應向對方支付的一定金額的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：施工過程中出現設計變更。解決辦法：及時溝通，協商確定變更方案，并簽訂書面變更協議。2.問題：材料采購出現問題。解決辦法：嚴格審查供應商資質，確保材料質量。3.問題：施工進度延誤。解決辦法：分析延誤原因，制定解決方案，并調整施工計劃。4.問題：質量問題。解決辦法：嚴格按照質量標準進行施工，發(fā)現問題及時整改。五、所有應用場景：1.建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工項目。2.光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務。3.建設工程合同管理。4.光伏發(fā)電行業(yè)合同規(guī)范。5.工程項目爭議解決。全文完。2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務協議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方信息2.1承攬方信息2.2業(yè)主方信息3.項目概況3.1項目名稱3.2項目地點3.3項目規(guī)模3.4項目進度4.承攬服務內容4.1施工范圍4.2施工內容4.3施工標準4.4施工質量要求5.施工工期5.1工期安排5.2工期延誤處理6.施工費用6.1費用構成6.2費用支付方式6.3費用調整7.技術支持與配合7.1技術支持7.2配合要求8.質量保證8.1質量標準8.2質量檢驗8.3質量責任9.安全生產9.1安全責任9.2安全措施9.3事故處理10.保密與知識產權10.1保密義務10.2知識產權歸屬11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序14.其他約定14.1合同生效14.2合同變更14.3合同終止14.4合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)”指在建筑物屋頂或墻面安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng)。1.1.2“施工承攬服務”指承攬方按照本合同約定，對業(yè)主方指定的建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)進行施工、安裝、調試等服務。1.1.3“合同”指本《2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務協議》。1.1.4“雙方”指業(yè)主方和承攬方。1.2解釋1.2.1本合同中未明確定義的術語，應按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)慣例進行解釋。2.合同雙方信息2.1承攬方信息2.1.1名稱：[承攬方名稱]2.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.1.3注冊地址：[注冊地址]2.1.4聯系電話：[聯系電話]2.2業(yè)主方信息2.2.1名稱：[業(yè)主方名稱]2.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.2.3注冊地址：[注冊地址]2.2.4聯系電話：[聯系電話]3.項目概況3.1項目名稱：[項目名稱]3.2項目地點：[項目地點]3.3項目規(guī)模：[項目規(guī)模]3.4項目進度3.4.1施工準備階段：[時間]3.4.2施工階段：[時間]3.4.3調試階段：[時間]4.承攬服務內容4.1施工范圍4.1.1光伏組件安裝4.1.2逆變器安裝4.1.3控制系統(tǒng)安裝4.1.4配電系統(tǒng)安裝4.2施工內容4.2.1施工圖紙的審核4.2.2材料設備的采購與供應4.2.3施工現場的管理4.2.4施工過程中的技術指導4.3施工標準4.3.1符合國家相關標準和規(guī)范4.3.2達到設計要求4.3.3確保施工質量4.4施工質量要求4.4.1材料質量合格4.4.2施工工藝規(guī)范4.4.3系統(tǒng)運行穩(wěn)定5.施工工期5.1工期安排5.1.1施工準備階段：[時間]5.1.2施工階段：[時間]5.1.3調試階段：[時間]5.2工期延誤處理5.2.1因業(yè)主方原因導致的工期延誤，由業(yè)主方負責賠償承攬方相應的損失。5.2.2因不可抗力導致的工期延誤，雙方協商解決。6.施工費用6.1費用構成6.1.1材料費6.1.2人工費6.1.3設備租賃費6.1.4管理費6.2費用支付方式6.2.1按工程進度分期支付6.2.2首付款：合同簽訂后5個工作日內支付6.2.3中期付款：每完成一個階段工程后5個工作日內支付6.2.4結算付款：工程驗收合格后5個工作日內支付6.3費用調整6.3.1因材料價格波動，雙方協商調整費用。6.3.2因工程量增加，雙方協商調整費用。8.技術支持與配合8.1技術支持8.1.1承攬方應提供必要的技術支持，包括但不限于施工圖紙的解讀、技術交底、現場技術指導等。8.1.2業(yè)主方有權要求承攬方提供相關技術文件的復印件。8.2配合要求8.2.1業(yè)主方應提供施工現場的必要條件，包括但不限于水電供應、安全通道等。8.2.2業(yè)主方應配合承攬方進行施工過程中的各項檢查和驗收。9.質量保證9.1質量標準9.1.1施工質量應符合國家相關標準和規(guī)范。9.1.2施工質量應達到業(yè)主方的要求。9.2質量檢驗9.2.1承攬方應按照合同約定進行自檢，并確保施工質量。9.2.2業(yè)主方有權對施工質量進行抽檢。9.3質量責任9.3.1承攬方對施工過程中的質量問題承擔主要責任。9.3.2因業(yè)主方提供的材料或設計問題導致的質量問題，由業(yè)主方承擔責任。10.安全生產10.1安全責任10.1.1承攬方負責施工現場的安全管理，確保施工安全。10.1.2業(yè)主方負責施工現場的消防安全管理。10.2安全措施10.2.1承攬方應制定安全施工方案，并嚴格執(zhí)行。10.2.2業(yè)主方應提供必要的安全防護設施和用品。10.3事故處理10.3.1發(fā)生安全事故，承攬方應立即采取措施，防止擴大損失。10.3.2承攬方應及時向業(yè)主方報告事故情況，并配合事故調查。11.保密與知識產權11.1保密義務11.1.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。11.2知識產權歸屬11.2.1本合同項下的技術資料、圖紙等知識產權歸承攬方所有。12.違約責任12.1違約情形12.1.1承攬方未按合同約定完成施工任務的；12.1.2業(yè)主方未按合同約定支付費用的；12.1.3雙方違反合同約定的其他行為。12.2違約責任12.2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。13.爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方應友好協商解決合同爭議。13.1.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.其他約定14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同變更14.2.1合同的任何變更，必須以書面形式經雙方同意。14.3合同終止14.3.1合同期滿或雙方協商一致終止合同時，本合同終止。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于施工圖紙、技術文件、工程量清單等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過程中，經甲乙雙方同意，介入合同履行過程中的中介方、咨詢方、監(jiān)理方、檢測方或其他相關方。15.1.2第三方應具備相應的資質和條件，并能夠獨立承擔法律責任。15.2第三方的責任15.2.1第三方應根據甲乙雙方的要求，履行其職責，并對自身的行為承擔責任。15.2.2第三方在履行職責過程中，若因自身原因導致合同履行受阻或違約，應承擔相應的違約責任。15.3第三方的權利15.3.1第三方有權根據合同約定，獲得相應的服務費用或報酬。15.3.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和配合。15.4第三方的介入程序15.4.1第三方的介入需經甲乙雙方書面同意，并簽訂相應的合作協議。15.4.2第三方的介入協議應與本合同具有同等法律效力。16.甲乙雙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應確保第三方具備相應的資質和條件，并對其行為進行監(jiān)督。16.1.2甲方應承擔第三方在履行職責過程中產生的合理費用。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應按照合同約定，配合第三方履行職責，并對其工作提出合理建議。16.2.2乙方應承擔第三方在履行職責過程中因乙方原因導致的損失。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方的責任限額應根據其介入合同的具體職責和風險進行評估，并在合作協議中明確。17.1.2第三方的責任限額不應超過其合作協議中約定的賠償限額。17.2責任限額的調整17.2.1若第三方在履行職責過程中發(fā)生重大違約或造成嚴重損失，甲乙雙方有權要求第三方提高責任限額。17.2.2責任限額的調整需經甲乙雙方和第三方協商一致，并以書面形式確認。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方在履行職責過程中，對甲方負有直接責任。18.1.2甲方有權要求第三方對自身的行為承擔責任。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方在履行職責過程中，對乙方負有間接責任。18.2.2乙方有權要求第三方對因其行為導致的損失承擔責任。18.3第三方與其他各方的劃分18.3.1第三方與其他各方之間的關系，應根據合作協議和本合同的相關條款確定。18.3.2若第三方與其他各方之間發(fā)生爭議，應按照合作協議和本合同的相關條款解決。19.第三方的退出19.1第三方的退出程序19.1.1第三方退出合同，需經甲乙雙方書面同意，并簽訂相應的退出協議。19.1.2第三方的退出協議應與本合同具有同等法律效力。19.2第三方的退出責任19.2.1第三方在退出合同前，應完成其職責范圍內的各項工作。19.2.2第三方退出合同后，對已完成的各項工作不再承擔責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙與技術規(guī)范詳細要求：提供符合國家相關標準和規(guī)范的施工圖紙，包括但不限于平面圖、立面圖、剖面圖等。附件說明：施工圖紙是施工的重要依據，應清晰、準確。2.材料設備清單詳細要求：列出所有施工所需的材料設備名稱、規(guī)格、數量、品牌等信息。附件說明：材料設備清單是確保施工質量的基礎，應詳細、完整。3.施工進度計劃詳細要求：制定詳細的施工進度計劃，包括每個階段的開始和結束時間。附件說明：施工進度計劃是確保施工按期完成的重要工具。4.安全生產措施詳細要求：制定安全生產措施，包括但不限于施工現場安全規(guī)定、應急預案等。附件說明：安全生產措施是保障施工人員安全的重要保障。5.質量檢驗報告詳細要求：對施工過程中的關鍵節(jié)點進行質量檢驗，并提供檢驗報告。附件說明：質量檢驗報告是確保施工質量的重要證據。6.工程量清單詳細要求：列出所有施工項目的工程量，包括但不限于人工、材料、機械等。附件說明：工程量清單是計算工程費用的重要依據。7.施工日志詳細要求：記錄施工過程中的重要事件、問題及解決方案。附件說明：施工日志是反映施工過程的重要記錄。8.驗收報告詳細要求：在工程完工后，進行驗收并出具驗收報告。附件說明：驗收報告是確認工程完成質量的重要文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：承攬方未按合同約定完成施工任務。責任認定標準：根據合同約定的工期和施工標準，承攬方未按時完成施工任務。示例說明：承攬方應在合同約定的工期內完成施工任務，若超過工期，則視為違約。2.違約行為：業(yè)主方未按合同約定支付費用。責任認定標準：根據合同約定的支付方式和時間，業(yè)主方未按時支付費用。示例說明：業(yè)主方應在合同約定的每個支付節(jié)點前支付費用，若未按時支付，則視為違約。3.違約行為：第三方未按合作協議履行職責。責任認定標準：根據合作協議約定的職責和標準，第三方未履行或未正確履行職責。示例說明：第三方應在合同約定的期限內完成其職責，若未按時完成或完成質量不符合要求，則視為違約。4.違約行為：因一方原因導致合同無法履行。責任認定標準：根據合同約定，因一方原因導致合同無法履行，應承擔違約責任。示例說明：若因承攬方原因導致工程無法繼續(xù)施工，則承攬方應承擔違約責任。全文完。2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務協議2合同編號_________一、合同主體1.甲方名稱：____________________地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：____________________2.乙方名稱：____________________地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：____________________3.其他相關方：（如有其他相關方，請在此處填寫相關方名稱、地址、聯系人及聯系電話）二、合同前言2.1背景和目的本協議旨在明確甲乙雙方在2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務過程中的權利、義務、責任及違約處理等事項，以確保建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工項目的順利進行。2.2合同依據本協議依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國電力法》等相關法律法規(guī)，以及雙方協商一致的原則制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語（1）建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)：指利用建筑物的屋頂、墻面等空間安裝光伏組件，將太陽能轉化為電能，為建筑物提供電力或并入電網的系統(tǒng)。（2）施工承攬服務：指乙方按照甲方要求，對建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)進行設計、采購、施工、安裝、調試、驗收等一系列服務。3.2關鍵詞解釋（1）光伏組件：指將太陽能轉化為電能的半導體器件。（2）逆變器：指將直流電轉換為交流電的設備。（3）并網：指將光伏發(fā)電系統(tǒng)產生的電能接入電網。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、地點、質量、標準完成施工承攬服務。（2）甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督。（3）甲方應按合同約定支付乙方施工承攬服務費用。4.2乙方的權利和義務（1）乙方應按照甲方要求，在約定的時間內完成施工承攬服務。（2）乙方應保證施工質量，確保建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行。（3）乙方應配合甲方進行質量、進度、安全等方面的監(jiān)督檢查。（4）乙方應按合同約定收取施工承攬服務費用。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2024年度建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工承攬服務全部完成之日止。5.2合同履行地點建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)施工地點：____________________5.3合同履行方式乙方負責建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計、采購、施工、安裝、調試、驗收等全過程服務。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）本合同履行完畢；（2）經甲乙雙方協商一致，決定終止合同；（3）因不可抗力導致合同無法履行。6.3終止程序（1）一方提出終止合同，應提前30日書面通知對方；（2）經雙方協商一致，終止合同。6.4終止后果（1）合同終止后，雙方應按約定進行結算，結清所有費用；（2）終止合同后，雙方應妥善處理剩余的工程、材料、設備等；（3）終止合同后，雙方應按照法律法規(guī)和約定承擔相應的法律責任。七、費用與支付7.1費用構成（1）設計費：根據設計工作量及標準，由甲方支付乙方相應的設計費用。（2）材料費：乙方根據工程需要采購的光伏組件、逆變器等材料費用。（3）施工費：乙方進行施工過程中的勞務、機械等費用。（4）安裝調試費：乙方對建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)進行安裝、調試的費用。（5）驗收費：乙方對建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)進行驗收的費用。（6）其他費用：根據實際情況，經甲乙雙方協商一致的其他費用。7.2支付方式（1）本合同費用支付采用銀行轉賬方式。（2）乙方應在完成每項服務后，向甲方提交相應的發(fā)票及費用清單，甲方應在收到發(fā)票及費用清單后的十個工作日內支付相應費用。7.3支付時間（1）設計費：在簽訂合同后十個工作日內支付50%的設計費，剩余50%在設計完成并通過甲方驗收后支付。（2）材料費：在材料采購后十個工作日內支付50%的材料費，剩余50%在材料驗收合格后支付。（3）施工費：按施工進度分期支付，每完成一定比例的施工任務后支付相應比例的施工費。（4）安裝調試費：在安裝調試完成后十個工作日內支付。（5）驗收費：在系統(tǒng)驗收合格后十個工作日內支付。7.4支付條款（1）甲方在支付費用時，應按照國家有關稅收政策規(guī)定，依法繳納相關稅費。（2）甲方在支付費用時，應確保資金來源合法、合規(guī)。八、違約責任8.1甲方違約（1）甲方未按合同約定支付費用的，應向乙方支付違約金，違約金為應支付費用總額的2%。（2）甲方未按合同約定提供施工場地、設備等條件的，應承擔相應責任，并賠償乙方因此造成的損失。8.2乙方違約（2）乙方在施工過程中出現重大質量問題的，應承擔相應責任，并賠償甲方因此造成的損失。8.3賠償金額和方式（1）違約金的具體金額由甲乙雙方根據實際情況協商確定。（2）賠償金額以人民幣計算，支付方式為銀行轉賬。九、保密條款9.1保密內容（1）本合同項下涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等。（2）雙方在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等。9.2保密期限本合同項下的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后五年。9.3保密履行方式（1）雙方應采取必要措施，防止保密內容的泄露。（2）未經對方同意，不得以任何形式向任何第三方泄露保密內容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力，是指因自然災害、政府行為、社會異常事件等原因，導致合同無法履行或履行困難的情況。10.2不可抗力事件（1）自然災害：地震、洪水、臺風、火災等。（2）政府行為：政策調整、法律修改等。（3）社會異常事件：罷工、暴動、恐怖襲擊等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務（1）發(fā)生不可抗力事件時，雙方應及時通知對方，并提供相關證明材料。（2）不可抗力事件導致合同無法履行或履行困難的，雙方應根據實際情況協商解決。10.4不可抗力實例地震、洪水、火災、政策調整、法律修改、罷工、暴動、恐怖襲擊等。十一、爭議解決11.1協商解決雙方發(fā)生爭議，應友好協商解決。11.2調解、仲裁或訴訟協商不成的，可提交相關調解機構進行調解；調解不成的，可提交仲裁機構仲裁；仲裁不成的，可依法向人民法院提起訴訟。十二、合同的轉讓12.1轉讓規(guī)定未經對方同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權利、義務轉讓給第三方。12.2不得轉讓的情形（1）涉及國家安全、公共利益的；（2）法律法規(guī)規(guī)定不得轉讓的；（3）雙方約定不得轉讓的。十三、權利的保留13.1權力保留（1）甲方保留對建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)設計、技術、品牌等方面的所有權和使用權。（2）乙方在合同履行過程中，不得將甲方提供的技術、設計等泄露給任何第三方。13.2特殊權力保留（1）在合同履行期間，甲方保留對施工過程中的重大變更進行審批的權力。（2）乙方在施工過程中，如需對設計方案進行調整，應事先征得甲方同意。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序（1）合同的修改和補充，應經甲乙雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議。（2）補充協議與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補充效力合同的修改和補充，自雙方簽字蓋章之日起生效。十五、協助與配合15.1相互協作事項（1）甲方應協助乙方解決施工過程中遇到的技術問題。（2）乙方應按照甲方要求，提供必要的施工場地、設備等。15.2協作與配合方式（1）雙方應定期召開協調會議，解決施工過程中的問題。（2）雙方應通過電話、郵件等方式保持溝通，及時解決相關問題。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成甲乙雙方之間的完整協議，任何一方不得以口頭形式對本合同進行修改或補充。16.3增減條款本合同如有增減條款，應經甲乙雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：簽訂日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲乙雙方的身份證明文件；2.建筑光伏發(fā)電系統(tǒng)設計圖紙；3.材料采購清單及質量證明；4.施工方案及進度計劃；5.甲方提供的施工場地相關資料；6.施工過程中的照片、視頻等資料；7.系統(tǒng)驗收報告；8.任何雙方協商一致認為需要作為合同附件的其他文件。二、違約行為及認定：1.甲方違約：未按合同約定支付費用的，認定為甲方違約。未按合同約定提供施工場地、設備等條件的，認定為甲方違約。未按時完成驗收的，認定為甲方違約。2.乙方違約：未按合同約定完成施工任務的，認定為乙方違約。施工過程中出現重大質量問題的，認定為乙方違約。未按合同約定進行安裝調試的，認定為乙方違約。違約行為的認定依據合同條款及雙方提供的證據材料。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，規(guī)定合同的訂立、效力、履行、變更、解除、違約責任等內容。2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》，規(guī)定建筑活動的基本原則、建筑企業(yè)的資質、建筑工程的施工管理等。3.電力法：指《中華人民共和國電力法》，規(guī)定電力供應與使用的基本原則、電力市場的管理等內容。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克