生態(tài)修復(fù)人防施工合同

生態(tài)修復(fù)人防施工合同合同編號：__________生態(tài)修復(fù)人防施工合同1.名稱：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程規(guī)模：____________________4.工程內(nèi)容：包括但不限于生態(tài)修復(fù)、人防施工等。二、合同金額1.本合同總金額為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的工程進(jìn)度和質(zhì)量要求，完成工程。三、合同工期1.工期自雙方簽訂本合同之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。2.乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)支付甲方逾期違約金，具體違約金計(jì)算方式如下：（1）每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方合同總價款的千分之一作為違約金。（2）違約金最高不超過合同總金額的10%。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求，保證工程質(zhì)量。2.工程驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)：按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。五、付款方式1.本合同價款采用進(jìn)度付款方式，具體付款進(jìn)度如下：（1）工程進(jìn)度達(dá)到30%時，支付合同總金額的30%。（2）工程進(jìn)度達(dá)到60%時，支付合同總金額的60%。（3）工程進(jìn)度達(dá)到90%時，支付合同總金額的90%。（4）工程驗(yàn)收合格后，支付剩余的10%。2.甲方支付價款時，乙方應(yīng)提供等額的稅務(wù)發(fā)票。六、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。2.乙方如未按照約定工期完成工程，應(yīng)按照本合同約定的違約金計(jì)算方式向甲方支付違約金。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________甲方代表（簽名）：____________乙方代表（簽名）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.生態(tài)修復(fù)人防施工合同2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件3.工程進(jìn)度計(jì)劃4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求5.驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)6.稅務(wù)發(fā)票7.法律文件（如法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定工期完成工程：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際完成時間與合同約定完成時間不符。2.工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為未達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求。3.未按約定支付價款：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際支付金額與合同約定支付金額不符。4.未提供稅務(wù)發(fā)票：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為在支付價款時，乙方未提供等額的稅務(wù)發(fā)票。5.未履行合同其他約定：包括但不限于工程變更、停工、復(fù)工等事項(xiàng)。三、法律名詞及解釋：1.生態(tài)修復(fù)：指對生態(tài)環(huán)境進(jìn)行治理和恢復(fù)，使其達(dá)到或接近原有生態(tài)功能的過程。2.人防施工：指根據(jù)國家人防法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對建筑物進(jìn)行防空防護(hù)設(shè)施的施工。3.工程進(jìn)度：指工程實(shí)際完成情況與合同約定完成情況的比例。4.質(zhì)量要求：指工程應(yīng)達(dá)到的國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。5.工程驗(yàn)收：指對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行評估，以確定工程是否達(dá)到合同約定要求的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，如協(xié)商不成，按合同約定支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：要求乙方按照合同約定進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。3.支付價款問題：解決辦法：按照合同約定支付價款，并要求乙方提供等額的稅務(wù)發(fā)票。4.工程變更：解決辦法：雙方協(xié)商一致后進(jìn)行變更，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。5.爭議解決：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于甲方擁有某項(xiàng)目的生態(tài)修復(fù)和人防施