2024年河北省光伏發(fā)電項(xiàng)目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年河北省光伏發(fā)電項(xiàng)目施工合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1發(fā)包方1.2承包方1.3光伏發(fā)電項(xiàng)目1.4施工合同2.合同標(biāo)的及范圍2.1施工內(nèi)容2.2施工地點(diǎn)2.3施工期限2.4施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.合同價(jià)格及支付3.1合同總價(jià)3.2支付方式3.3進(jìn)度付款3.4質(zhì)量保證金4.合同履行及驗(yàn)收4.1承包方的義務(wù)4.2發(fā)包方的義務(wù)4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序4.4驗(yàn)收合格證書5.合同變更及解除5.1合同變更5.2合同解除6.違約責(zé)任及賠償6.1違約行為6.2違約責(zé)任6.3賠償金額7.爭(zhēng)議解決及法律適用7.1爭(zhēng)議解決方式7.2適用法律8.合同的生效、終止及保密8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3保密條款9.合同附件及附錄9.1附件一：合同圖紙9.2附件二：技術(shù)規(guī)格書9.3附件三：施工計(jì)劃9.4附錄一：合同價(jià)款明細(xì)表9.5附錄二：支付時(shí)間表10.其他約定10.1保險(xiǎn)10.2環(huán)境保護(hù)10.3安全生產(chǎn)11.合同的修訂及補(bǔ)充11.1修訂方式11.2補(bǔ)充協(xié)議12.合同的解除及終止12.1解除條件12.2終止條件13.合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件13.2轉(zhuǎn)讓程序14.合同的爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.2爭(zhēng)議解決程序第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方1.2承包方1.3光伏發(fā)電項(xiàng)目1.4施工合同第二條合同標(biāo)的及范圍2.1施工內(nèi)容乙方應(yīng)按照本合同約定的技術(shù)規(guī)格書、圖紙以及其他技術(shù)文件的要求，完成本項(xiàng)目的施工，包括但不限于場(chǎng)地平整、基礎(chǔ)施工、光伏支架安裝、光伏組件安裝、電纜敷設(shè)、逆變器安裝、系統(tǒng)調(diào)試等工作。2.2施工地點(diǎn)本項(xiàng)目施工地點(diǎn)位于河北省某地，具體位置以甲方提供的施工圖紙為準(zhǔn)。2.3施工期限乙方應(yīng)在本合同約定的施工期限內(nèi)完成本項(xiàng)目的施工。施工期限自甲方提供施工場(chǎng)地、施工圖紙等施工條件之日起計(jì)算，至本項(xiàng)目通過驗(yàn)收合格之日止。具體施工期限見附錄一。2.4施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照本合同約定的技術(shù)規(guī)格書、圖紙以及其他技術(shù)文件的要求進(jìn)行施工，保證本項(xiàng)目施工質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見附錄二。第三條合同價(jià)格及支付3.1合同總價(jià)本合同總價(jià)為本項(xiàng)目的施工費(fèi)用，包括但不限于施工人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。合同總價(jià)詳見附件一。3.2支付方式本合同價(jià)款采用按施工進(jìn)度分期支付的方式。具體支付方式見附錄二。3.3進(jìn)度付款甲方按照乙方的施工進(jìn)度和質(zhì)量情況，分階段支付合同價(jià)款。進(jìn)度付款的具體條件和比例見附錄二。3.4質(zhì)量保證金乙方在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，應(yīng)按合同約定向甲方支付質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的金額、退還條件和程序詳見附錄二。第四條合同履行及驗(yàn)收4.1承包方的義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定的施工內(nèi)容、施工期限和施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工，并保證施工過程中的人員安全和設(shè)備安全。4.2發(fā)包方的義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式提供施工場(chǎng)地、施工圖紙等施工條件，并按照約定的進(jìn)度支付合同價(jià)款。4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序本項(xiàng)目驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)和程序詳見附錄三。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后向乙方出具驗(yàn)收合格證書。4.4驗(yàn)收合格證書本項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)向乙方出具驗(yàn)收合格證書。如甲方在驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)未出具驗(yàn)收合格證書，視為本項(xiàng)目已驗(yàn)收合格。第五條合同變更及解除5.1合同變更本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力或其他特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行或繼續(xù)履行對(duì)甲乙雙方均無利益的，雙方可協(xié)商變更或解除本合同。5.2合同解除本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力或其他特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行或繼續(xù)履行對(duì)甲乙雙方均無利益的，雙方可協(xié)商解除本合同。第六條違約責(zé)任及賠償6.1違約行為乙方如未按照本合同約定的施工內(nèi)容、施工期限和施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式和金額詳見附錄二。6.2違約責(zé)任乙方如違反本合同的約定，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額的計(jì)算方式和限額詳見附錄二。6.3賠償金額乙方應(yīng)按照本合同約定的方式和標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。賠償金額的計(jì)算方式和限額詳見附錄二。第八條爭(zhēng)議解決及法律適用7.1爭(zhēng)議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。7.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條合同的生效、終止及保密8.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同終止條件本合同在履行完畢、驗(yàn)收合格且乙方支付完畢合同價(jià)款后終止。8.3保密條款乙方應(yīng)對(duì)本合同和本項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)、商業(yè)等秘密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露。第十條合同的修訂及補(bǔ)充9.1修訂方式本合同的修訂和補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署。9.2補(bǔ)充協(xié)議本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條合同的解除及終止10.1解除條件雙方同意解除本合同的，應(yīng)簽署書面解除協(xié)議，并按照本合同約定的方式處理后續(xù)事項(xiàng)。10.2終止條件本合同履行完畢、驗(yàn)收合格且乙方支付完畢合同價(jià)款后終止。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓11.1轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。11.2轉(zhuǎn)讓程序乙方如確需轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)提前書面通知甲方，并征得甲方同意。第十三條合同的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方對(duì)本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院解決。12.2爭(zhēng)議解決程序雙方應(yīng)按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式，積極履行相關(guān)程序，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。第十四條合同的效力13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。13.2本合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書面形式作出，并經(jīng)甲乙雙方共同簽署。13.3本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則協(xié)商解決。13.4本合同的失效、解除或終止，不影響本合同中結(jié)算、清理?xiàng)l款和獨(dú)立存在的解決爭(zhēng)議方法的條款的效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)的合同當(dāng)事人、利益相關(guān)者或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：監(jiān)理機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司等。第二條第三方介入的程序及責(zé)任2.1第三方介入程序第三方介入本合同的，應(yīng)事先與甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。未經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，任何第三方不得介入本合同。2.2第三方責(zé)任第三方介入本合同的，應(yīng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三方未按照約定履行義務(wù)或造成甲方和乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三條第三方介入的權(quán)益及義務(wù)3.1第三方權(quán)益第三方介入本合同的，有權(quán)根據(jù)合同約定獲取相關(guān)權(quán)益，包括但不限于費(fèi)用支付、質(zhì)量保證等。3.2第三方義務(wù)第三方介入本合同的，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本合同的約定，保證施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，并按照約定履行相關(guān)義務(wù)。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額包括但不限于第三方介入的費(fèi)用、賠償限額等，具體限額由甲方和乙方在簽訂合同時(shí)協(xié)商確定，并在書面協(xié)議中明確。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲方和乙方可以根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額，并簽訂書面協(xié)議。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方介入本合同的，不影響甲方和乙方之間的合同關(guān)系。第三方與甲方和乙方的關(guān)系，應(yīng)當(dāng)按照本合同及書面協(xié)議的約定處理。5.2第三方與甲乙方權(quán)益的劃分第三方介入本合同的，其權(quán)益的劃分應(yīng)當(dāng)按照本合同及書面協(xié)議的約定處理。如本合同及書面協(xié)議未作約定，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第六條第三方介入的終止及解除6.1第三方介入終止第三方介入本合同的，在合同約定的事由發(fā)生后，有權(quán)終止介入。第三方終止介入的，應(yīng)提前書面通知甲方和乙方。6.2第三方介入解除第三方介入本合同的，在合同約定的事由發(fā)生后，甲方和乙方均有權(quán)解除第三方介入。第三方解除介入的，應(yīng)提前書面通知甲方和乙方。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方違約行為第三方未按照本合同及書面協(xié)議的約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方違約責(zé)任第三方違約的，應(yīng)按照本合同及書面協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。如本合同及書面協(xié)議未作約定，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1第三方爭(zhēng)議解決方式第三方介入本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2第三方爭(zhēng)議解決程序第三方介入本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)按照本合同及書面協(xié)議的約定處理。如本合同及書面協(xié)議未作約定，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第九條第三方介入的效力9.1第三方介入的效力第三方介入本合同的，應(yīng)當(dāng)本合同及書面協(xié)議的約定具有法律效力。9.2第三方介入與本合同的關(guān)聯(lián)第三方介入本合同的，不影響本合同的效力和履行。本合同的履行，應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定進(jìn)行。第十條附件及附錄10.1附件本合同附件包括但不限于：第三方介入?yún)f(xié)議、第三方責(zé)任限額協(xié)議等。10.2附錄本合同附錄包括但不限于：第三方介入費(fèi)用支付明細(xì)表、第三方責(zé)任限額明細(xì)表等。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同圖紙?jiān)敿?xì)描述本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙等，包括光伏支架布局、光伏組件安裝位置、電纜敷設(shè)圖等，以及圖紙的修改和更新版本。附件二：技術(shù)規(guī)格書詳細(xì)列出本項(xiàng)目所需的光伏組件型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、逆變器型號(hào)等技術(shù)規(guī)格要求，以及相關(guān)設(shè)備的操作手冊(cè)和維護(hù)指南。附件三：施工計(jì)劃詳細(xì)制定本項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃，包括各階段的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、施工內(nèi)容、施工人員配置等，以及項(xiàng)目的里程碑計(jì)劃。附件四：合同價(jià)款明細(xì)表詳細(xì)列出本合同的價(jià)款構(gòu)成，包括施工人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、管理費(fèi)等，以及各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和明細(xì)。附件五：支付時(shí)間表詳細(xì)制定本合同的支付時(shí)間表，包括各階段的支付時(shí)間、支付金額、支付條件等，以及支付憑證的要求。附件六：驗(yàn)收合格證書詳細(xì)描述驗(yàn)收合格證書的格式、內(nèi)容、頒發(fā)機(jī)構(gòu)等，以及驗(yàn)收合格證書的申請(qǐng)和獲取流程。附件七：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)規(guī)定第三方介入本合同的條件、程序、權(quán)益和義務(wù)等，以及第三方與甲乙方的關(guān)系界定和責(zé)任限額。附件八：第三方責(zé)任限額協(xié)議詳細(xì)列出第三方責(zé)任限額的具體金額或比例，以及第三方責(zé)任限額的調(diào)整條件和程序。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照約定的施工內(nèi)容、施工期限和施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工。2.乙方違反合同約定的保密義務(wù)，泄露本項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)、商業(yè)等秘密信息。3.乙方未按照約定的進(jìn)度支付合同價(jià)款。4.甲方未按照約定的時(shí)間和方式提供施工場(chǎng)地、施工圖紙等施工條件。5.甲方未按照約定的進(jìn)度支付合同價(jià)款。6.雙方未按照約定的爭(zhēng)議解決方式處理爭(zhēng)議。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：乙方未按照約定的施工內(nèi)容、施工期限和施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，具體金額根據(jù)合同約定和實(shí)際損失計(jì)算。2.賠償金額：乙方違反合同約定的保密義務(wù)，泄露本項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)、商業(yè)等秘密信息的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，具體金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算。3.支付滯納金：乙方未按照約定的進(jìn)度支付合同價(jià)款的，甲方有權(quán)按照逾期支付金額的一定比例收取滯納金。4.損害賠償：甲方未按照約定的時(shí)間和方式提供施工場(chǎng)地、施工圖紙等施工條件的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決費(fèi)用：雙方未按照約定的爭(zhēng)議解決方式處理爭(zhēng)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的爭(zhēng)議解決費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、仲裁費(fèi)等。示例說明：如果乙方未按照約定的施工內(nèi)容、施工期限和施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。例如，如果乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成光伏組件的安裝工作，導(dǎo)致項(xiàng)目延期交付，甲方可以根據(jù)合同約定要求乙方支付一定金額的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.光伏發(fā)電項(xiàng)目：指利用光伏效應(yīng)將太陽光能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電系統(tǒng)，包括光伏組件、逆變器、電纜等設(shè)施及其相關(guān)輔助工程。2.施工期限：指乙方完成本項(xiàng)目施工的時(shí)間期限，自甲方提供施工場(chǎng)地、施工圖紙等施工條件