建筑抗震承攬合同范本

建筑抗震承攬合同范本合同編號(hào)：__________名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于承攬方具備本項(xiàng)目所需的專業(yè)技術(shù)能力、人員、設(shè)備和資金，并愿意承擔(dān)本工程的抗震加固設(shè)計(jì)與施工；第一條工程內(nèi)容1.1本項(xiàng)目包括____________等內(nèi)容。1.2承攬方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、抗震加固技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為委托方提供完整的設(shè)計(jì)方案，并負(fù)責(zé)組織施工。第二條合同價(jià)格2.1本項(xiàng)目的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2承攬方在合同簽訂后，應(yīng)向委托方提供正式的發(fā)票。第三條合同履行3.1委托方應(yīng)按照本合同約定，向承攬方支付合同價(jià)款。3.2承攬方應(yīng)按照本合同約定，完成本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與施工。3.3承攬方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成本項(xiàng)目，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)、抗震加固技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.4委托方應(yīng)協(xié)助承攬方辦理本項(xiàng)目所需的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保等部門的審批手續(xù)。第四條合同價(jià)款的支付4.1委托方在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總價(jià)款的50%。4.2承攬方在完成本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與施工后，向委托方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。委托方應(yīng)在驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總價(jià)款的50%。4.3承攬方在收到合同價(jià)款后，應(yīng)向委托方提供正式的發(fā)票。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同總價(jià)款的10%。5.2承攬方如未能按照約定的工期完成本項(xiàng)目，應(yīng)按日向委托方支付違約金，違約金為本合同總價(jià)款的0.5%。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________乙方（承攬方）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.抗震加固工程設(shè)計(jì)方案2.施工圖紙3.工程預(yù)算書4.相關(guān)法律法規(guī)、抗震加固技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范5.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定支付合同價(jià)款，視為違約。2.承攬方未按約定完成設(shè)計(jì)與施工，視為違約。3.承攬方未按約定工期完成工程，視為違約。4.任何一方違反合同其他約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.抗震加固工程：指為提高建筑物抗震能力，采取的結(jié)構(gòu)加固、構(gòu)造優(yōu)化等措施。2.合同價(jià)款：指雙方約定的為本項(xiàng)目支付的金額。3.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。4.工期：指雙方約定的完成本項(xiàng)目的時(shí)間。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.委托方延遲支付合同價(jià)款：催促委托方按時(shí)支付，必要時(shí)可協(xié)商延期支付或采取法律手段。2.承攬方延期完成工程：協(xié)商延期，并根據(jù)約定支付違約金；如嚴(yán)重違約，可終止合同并采取法律手段。3.工程質(zhì)量問(wèn)題：要求承攬方按約定修復(fù)或重新施工，必要時(shí)可終止合同并采取法律手段。4.設(shè)計(jì)方案不合理：與承攬方協(xié)商修改，確保滿足抗震要求。5.相關(guān)手續(xù)辦理問(wèn)題：協(xié)助雙方辦理，提供必要的證明材料。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.建筑物抗震加固設(shè)計(jì)及施工。2.抗震加固工程預(yù)算與