一建工程法規(guī)-一級建造師《建設工程法規(guī)》高分模擬卷264

一建工程法規(guī)-一級建造師《建設工程法規(guī)》高分模擬卷264單選題（共70題，共70分）(1.)根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，對發(fā)布有誤的信息，應()。A.撤銷該信息B.縮短信息公布期限（江南博哥）C.縮小信息公布范圍D.由發(fā)布該信息的建設行政主管部門進行修正正確答案：D參考解析：《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，對發(fā)布有誤的信息，由發(fā)布該信息的省、自治區(qū)和直轄市建設行政主管部門進行修正，根據被曝光單位對不良行為的整改情況，調整其信息公布期限，保證信息的準確和有效。(2.)在法院的主持下，甲乙雙方達成了調解協(xié)議，法院依法制作了調解書，在簽字前甲方反悔，此時法院應該()。A.及時判決B.強制執(zhí)行C.留置送達D.重新調節(jié)正確答案：A參考解析：A正確，解書經雙方當事人簽收后，即具有法律效力。調解不成的，如調解未達成協(xié)議或者調解書送達前一方反悔的，法院應當及時判決。(3.)某工程施工合同中約定2013年11月20日竣工，并于1個月內交付給發(fā)包方使用，但是施工過程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3個月，發(fā)包方在合同約定的竣工日期后2個月時，未經驗收直接使用和占有了該工程，因此，該工程的竣工日期為()。A.2013年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日正確答案：C參考解析：建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。(4.)甲單位與采購員乙因矛盾解除代理關系，但有兩份蓋有甲公章的空白授權書未收回。乙為泄憤，持授權書向供應商丙、丁高價采購材料。丙丁均及時發(fā)貨至施工現場。經查，丙不知乙離職，而丁明知乙離職。關于本案，說法正確的是()。A.甲有權拒絕向丙、丁承擔責任B.由于甲單位存在過失，兩份合同均屬于表見代理C.由于乙行為違法，兩份合同均屬于無效合同D.甲對丙應承擔付款義務正確答案：D參考解析：丙不知乙離職，構成表見代理。但丁明知乙離職，還與乙實施民事行為給甲造成損害，則由丁與乙向甲負連帶責任。A選項，甲不當拒絕丙，合同有效；B選項，丁的合同不是表見代理；C選項，丙的合同有效、丁的合同無效；D選項，甲應對丙承擔付款義務。(5.)下列行為中，屬于《招標投標法實施條例》中規(guī)定的招標人與投標人串通投標情形的是()。A.招標人直接或者間接向投標人泄露標底B.屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協(xié)同投標C.不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異D.不同投標人的投標文件相互混裝正確答案：A參考解析：本題考核的是招標人與投標人串通投標的情形。有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：(1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人；(2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息；(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價；(4)招標人授意投標人撤換、修改投標文件；(5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便;(6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。BCD選項，是投標人相互串通投標的情形。(6.)甲公司與乙公司(建筑企業(yè))于2015年4月簽訂了一份買賣合同，約定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100噸。同年5月初，甲公司所在地發(fā)生洪水災害，甲公司未將災情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交貨，甲公司未交。同年9月30日，甲公司發(fā)貨，同時致函乙公司，表明因受水災遲延交貨事實。乙公司因延期收到水泥而影響工程進度，被發(fā)包方扣罰工程款1萬元。有關該案的正確表達是()。A.甲公司因不可抗力而延遲交貨，對乙公司被扣罰的1萬元損失不承擔賠償責任B.甲公司因不可抗力而延遲交貨，只對乙公司被扣罰的1萬元承擔賠償責任C.甲公司在取得主管機關有關災情的證明后，免予承擔賠償乙公司1萬元損失的責任D.由于甲公司未能及時通知乙公司不能按時交貨，故應向乙公司承擔1萬元損失的賠償責任正確答案：D參考解析：《民法典》規(guī)定，當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但是法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。直接承受不可抗力的一方有義務將發(fā)生不可抗力的事實以及對履行的影響及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失。不可抗力并不是在任何情況下都免責，甲公司沒有履行及時通知的法定義務，因此甲公司應向乙公司承擔1萬元損失的賠償責任，因此選D項。(7.)全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起()年內，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，設置專門機構或者指定專人負責管理。A.1B.2C.3D.5正確答案：A參考解析：2022教材P219/2021教材P218一、文物保護單位的保護范圍全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起1年內，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，設置專門機構或者指定專人負責管理。(8.)關于聯合體中標后的合同簽訂，下列說法正確的是()A.聯合體各方分別與招標人簽訂合同B.聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同C.聯合體各方推選出代表人與招標人簽訂合同D.由聯合體中資質等級最高的單位代表聯合體與招標人簽訂合同正確答案：B參考解析：《招標投標法》規(guī)定，聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。(9.)《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，損壞或者擅自遷移、拆除歷史建筑的，由()責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施。A.省級人民政府建設行政主管部門B.省級人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門C.城市、縣人民政府建設行政主管部門D.城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門正確答案：D參考解析：本題考核的是歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護范圍內違法行為應承擔的法律責任?！稓v史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，損壞或者擅自遷移、拆除歷史建筑的，由城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施；有違法所得的，沒收違法所得；逾期不恢復原狀或者不采取其他補救措施的，城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門可以指定有能力的單位代為恢復原狀或者采取其他補救措施，所需費用由違法者承擔；造成嚴重后果的，對單位并處20萬元以上50萬元以下的罰款，對個人并處10萬元以上20萬元以下的罰款；造成損失的，依法承擔賠償責任。(10.)某工程分包單位因施工質量問題導致建設單位經濟損失，建設單位要求總承包單位全部賠償，總承包單位不得以分包單位的過錯為由拒絕賠付，這是因為()。A.總承包單位應該負總責B.總承包單位與建設單位是合同關系C.分包單位對總承包合同沒有責任D.總承包單位與分包單位是連帶責任正確答案：D參考解析：總分包連帶質量責任：總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任，即分包工程發(fā)生質量問題時，建設單位或其他受害人既可以向分包單位請求賠償，也可以向總承包單位請求賠償；進行賠償的一方，有權依據分包合同的約定，對不屬于自己責任的那部分賠償向對方追償。(11.)下列合同中，屬于實踐合同的是()。A.保管合同B.運輸合同C.租賃合同D.建設工程合同正確答案：A參考解析：2022教材P127/2021教材P126實踐合同又稱要物合同是指除當事人雙方意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合同，如保管合同。(12.)保存文物特別豐富并且具有重大歷史價值或者革命紀念意義的城鎮(zhèn)、街道、村莊，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府核定公布為歷史文化街區(qū)、村鎮(zhèn)，并報()備案。A.全國人民代表大會B.最高人民法院C.文物保護主管部門D.國務院正確答案：D參考解析：2022教材P220/2021教材P219本題考核的是歷史文化名城名鎮(zhèn)名村的保護。保存文物特別豐富并且具有重大歷史價值或者革命紀念意義的城鎮(zhèn)、街道、村莊，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府核定公布為歷史文化街區(qū)、村鎮(zhèn)，并報國務院備案。(13.)下列關于建筑施工企業(yè)負責人施工現場帶班制度，不正確的是()。A.企業(yè)負責人指的是法定代表人、總經理、主管質量安全和生產工作的副總經理、總工程師和副總工程師B.施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%C.對于有分公司的企業(yè)集團，集團負責人因故不能到現場的應口頭通知工程所在地的分公司負責人對施工現場進行帶班檢查D.企業(yè)主要負責人和領導班子成員輪流現場帶班正確答案：C參考解析：C錯誤，對于有分公司的企業(yè)集團，集團負責人因故不能到現場的，可書面委托工程所在地的分公司負責人對施工現場進行帶班檢查。(14.)某業(yè)主甲起訴某房地產開發(fā)公司乙位于T市N區(qū)的商品房質量不合格的糾紛，T市中級人民法院于2014年10月15日作出生效判決。要求乙在判決生效之日起10日內賠償甲人民幣3萬元人民幣，當事人當庭領取了判決書。那么，如果乙拒絕履行判決，甲應當最遲在()之前申請人民法院強制執(zhí)行。A.2015年4月15日B.2015年10月15日C.2016年4月25日D.2016年10月25日正確答案：D參考解析：本題考核的是申請強制執(zhí)行的期間。人民法院作出的判決、裁定等法律文書，當事人必須履行。如果無故不履行，另一方當事人可向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行。根據《民事訴訟法》的規(guī)定，申請執(zhí)行的期間為2年。這里的期間，從法律文書規(guī)定履行期間的最后1日起計算。本題中，履行日是2014年10月25日，故最遲應當在2016年10月25日之前申請人民法院強制執(zhí)行。(15.)投標方安全防護、文明施工措施的報價，不得低于依據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的()。A.60％B.75％C.80％D.90％正確答案：D參考解析：投標方安全防護、文明施工措施的報價，不得低于依據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的90％。(16.)建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期為()年。A.1B.2C.3D.5正確答案：D參考解析：《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》中規(guī)定，資質證書有效期為5年。(17.)法定代理的成立，是基于()。A.代理人與被代理人之間的親屬關系B.法律的直接規(guī)定C.被代理人的請求D.代理人的請求正確答案：B參考解析：法定代理是指根據法律的規(guī)定而發(fā)生的代理。例如，《民法典》規(guī)定，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是其法定代理人。(18.)甲公司根據與乙公司建設工程合同中的仲裁條款，向仲裁委員會申請仲裁。在仲裁過程中，甲公司發(fā)現某仲裁員是對方當事人的近親屬，則甲公司最晚應于()提出回避申請。A.在首次開庭前B.裁決書送達之前C.辯論終結前D.最后一次開庭結束前正確答案：D參考解析：仲裁員有下列情形之一的，必須回避，當事人也有權提出回避申請：①是本案當事人或者當事人、代理人的近親屬；②與本案有利害關系；③與本案當事人、代理人有其他關系，可能影響公正仲裁的；④私自會見當事人、代理人，或者接受當事人、代理人的請客送禮。當事人申請回避的，應當說明理由，在首次開庭前提出?；乇苁掠稍谑状伍_庭后知道的，可以在最后一次開庭結束前提出。本題是在仲裁過程中發(fā)現的，回避事由屬于開庭后知道的，在最后一次開庭結束前提出。故本題D選項正確。(19.)某企業(yè)與張某簽訂勞動合同。張某工作后，單位發(fā)現其嚴重近視，因該工種對視力有嚴格要求，張某不能適應該工作。經企業(yè)了解得知張某在錄用時隱瞞其視力真實情況，于是決定與張某解除勞動合同。此勞動合同應認定為()A.因張某不能適應該工作，勞動合同應予解除B.因已考核錄用，企業(yè)無權單方解除勞動合同C.該勞動合同不應解除，應變更D.無效勞動合同，自訂立時起即無法律效力正確答案：D參考解析：《勞動合同法》第二十六條規(guī)定，下列勞動合同無效或者部分無效：(1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；(2)用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的；(3)違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定的。題中的勞動合同屬于以欺詐手段訂立的勞動合同，應認定為無效勞動合同。無效合同自訂立時起就沒有法律效力。(20.)小王將自有的一幢房屋賣給小李，與其簽訂了房屋買賣合同，并約定任何一方違約須向對方支付購房款20％的違約金。但在交房前，小王又與小張簽訂合同，將該房屋賣給小張，并與小張辦理了過戶登記手續(xù)。則下列說法錯誤的是()。A.小張取得該房屋的所有權B.小王必須收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王實際交付該房屋，但可以要求小王承擔違約責任D.小李與小王簽訂的合同有效正確答案：B參考解析：不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，經依法登記，發(fā)生效力；未經登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，依照法律規(guī)定應當登記的，自記載于不動產登記簿時發(fā)生效力。當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力。題中小王雖然與小李簽訂合同在先，但是并沒有辦理房屋登記手續(xù)，小李并沒有獲得房屋所有權；而小王、小張之間則進行了登記，小張取得了房屋所有權，小王無權收回房屋，只能向小李承擔違約責任。小李與小王之間簽訂的合同有效，雖未辦理物權登記的，不影響合同效力，合同自成立時生效。題干要求選擇錯誤的選項，故本題答案為B選項。(21.)仲裁協(xié)議的內容不包括()。A.請求仲裁的意思表示B.仲裁期限C.仲裁事項D.選定的仲裁委員會正確答案：B參考解析：根據《仲裁法》的規(guī)定，仲裁協(xié)議應當具有下列內容：①請求仲裁的意思表示；②仲裁事項；③選定的仲裁委員會。這三項內容必須同時具備，仲裁協(xié)議才能有效。(22.)根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，組織竣工驗收的應是()。A.監(jiān)理單位B.設計單位C.勘察單位D.建設單位正確答案：D參考解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監(jiān)理等有關單位進行竣工驗收。(23.)關于建設工程節(jié)能分部工程的驗收的組織及參加人員，表述正確的是()。A.應由監(jiān)理工程師主持，施工單位相關專業(yè)的質量檢查員與施工員參加B.應由監(jiān)理工程師主持，必要時可邀請設計單位相關專業(yè)的人員參加C.應由總監(jiān)理工程師主持，必要時可邀請設計單位相關專業(yè)的人員參加D.應由總監(jiān)理工程師主持，設計單位節(jié)能設計人員應當參加正確答案：D參考解析：D正確，節(jié)能分部工程驗收應由總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）主持，施工單位項目經理、項目技術負責人和相關專業(yè)的質量檢查員、施工員參加；施工單位的質量或技術負責人應參加，設計單位節(jié)能設計人員應參加。(24.)關于女職工特殊勞動保護的說法，正確的是()。A.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動B.禁止安排女職工從事高處、低溫、冷水作業(yè)C.用人單位應當對女職工定期進行健康檢查D.女職工懷孕6個月的，可以安排夜班工作正確答案：D參考解析：A選項，女職工的經期、產期、哺乳期，不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動，非經期、產期、哺乳期，不得安排女職工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動。B選項，不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動；C選項，用人單位應當對未成年工定期進行健康檢查；D選項，不得安排懷孕期7個月女職工從事夜班和加班工作，不得從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。(25.)下列安全生產條件中，屬于建筑施工企業(yè)取得安全生產許可證應當具備的條件是()。A.有職業(yè)危害應急救援預案，并配備必要的應急救援器材和設備B.管理人員和作業(yè)人員每年至少進行2次安全生產教育培訓并考核合格C.特種作業(yè)人員經有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書D.設置安全生產管理機構，按照國家有關規(guī)定配備兼職安全生產管理人員正確答案：C參考解析：本題考查的是申請安全生產許可證的條件。A選項，應為“有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝”；B選項，管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格；D選項，設置安全生產管理機構，按照國家有關規(guī)定配備專職安全生產管理人員。(26.)根據《行政訴訟法》，因不動產提起的行政訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.被告住所地C.由原告選擇被告住所地或不動產所在地D.不動產所在地正確答案：D參考解析：因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄。(27.)總承包單位甲公司經建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現了施工質量問題。建設單位要求乙賠償。下列責任賠償的說法中，能夠成立的是()。A.乙與建設單位無直接合同關系，建設單位應要求甲賠償B.若甲已全部賠償建設單位損失，則建設單位無權再向乙要求賠償C.該質量問題是乙造成的，與甲無關D.對該質量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償額的50％正確答案：B參考解析：總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。(28.)關于建設工程見證取樣的說法，正確的是()。A.試樣的真實性只能由取樣人員負責B.標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量C.見證人員應由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術人員擔任D.取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，并由其簽字后即可正確答案：B參考解析：A錯誤，見證人員和取樣人員應對試樣的代表性和真實性負責；C錯誤，見證人員應由建設單位或該工程的監(jiān)理單位中具備施工試驗知識的專業(yè)技術人員擔任。B正確、D錯誤，取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志。標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員簽字。(29.)關于建設工程質量保修書，說法正確的是()。A.施工單位應當在竣工驗收合格后向建設單位提出質量保修書B.質量保修書中應當明確工程保修范圍、保修期限和保修責任C.質量保修書規(guī)定的保修期限與法定期限不一致，按照法定期限保修D.房屋建筑的地基基礎和主體結構工程，其保修期限為50年正確答案：B參考解析：A錯誤，提交竣工報告同時提交保修書；C選項，約定高于法定按約定，約定低于法定按法定；D選項，房屋建筑的地基基礎和主體結構工程，其保修期限為設計文件規(guī)定的合理使用年限。(30.)行政法規(guī)可以規(guī)定的行政強制措施包括（）。A.限制人身自由B.凍結存款、匯款C.查封場所、設施D.代履行正確答案：C參考解析：AB錯誤，行政法規(guī)可以設定除限制公民人身自由、凍結存款、匯款和應當由法律規(guī)定的行政強制措施以外的其他行政強制措施。D選項屬于行政強制執(zhí)行。(31.)根據《民法典》，不能設定權利質權的是（）。A.專利中的財產權B.可以轉讓的基金C.可以轉讓的股權D.房屋所有權正確答案：D參考解析：可以質押的權利包括：（1）匯票、本票、支票；（2）債券、存款單；（3）倉單、提單；（4）可以轉讓的基金份額、股權；（5）可以轉讓的注冊商標專用權、專利權、著作權等知識產權中的財產權；（6）現有的以及將有的應收賬款；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定可以出質的其他財產權利。(32.)關于物權的說法，錯誤的是（）。A.所有民事主體都能夠成為物權權利人B.物權的客體一般是物，包括不動產和動產C.物權的權利人可以對抗一切不特定的人D.物權不具有排他性，存在一物多權的情形正確答案：D參考解析：物權具有排他性。物權人有權排除他人對于他行使物權的干涉。而且同一物上不許有內容不相容的物權并存，即“一物一權”。故選項D錯誤。(33.)有關建筑施工企業(yè)安全生產教育培訓，說法正確的是（）。A.施工企業(yè)新員工參加安全生產培訓不少于20學時B.作業(yè)人員在同一施工現場更換崗位的，可以不再進行專門的安全教育培訓C.施工企業(yè)對被派遣勞動者應當進行崗位安全操作規(guī)程和技能培訓D.高危崗位新職工安全培訓合格后，應實習至少1個月才能獨立上崗正確答案：C參考解析：A選項，建筑企業(yè)要對新職工進行至少32學時的安全培訓，每年進行至少20學時的再培訓；B選項，作業(yè)人員進入新的崗位或者新的施工現場前，應當接受安全生產教育培訓；D選項，至少2個月。(34.)關于建設工程竣工驗收備案的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)自竣工驗收合格之日起15日內辦理備案B.竣工驗收備案必須提交監(jiān)理單位出具的工程正式驗收合格證明文件C.工程竣工驗收完成后，建設單位應向備案機關提交工程質量監(jiān)督報告D.工程竣工驗收備案表一式二份，一份由建設單位保存，一份留備案機關存檔正確答案：D參考解析：A錯誤，建設單位自竣工驗收合格之日起15日內辦理備案；B錯誤，竣工驗收備案提供公安消防部門出具的工程正式驗收合格證明文件；C錯誤，工程竣工驗收完成后，工程質量監(jiān)督機構應向備案機關提交工程質量監(jiān)督報告。(35.)根據《建設工程施工許可管理辦法》，下列工程項目需要申請施工許可證的是()。A.部隊導彈發(fā)射塔B.長江汛期搶險工程C.農民自建低層住宅D.投資額為35萬元的工程正確答案：D參考解析：不需要辦理施工許可證的建設工程：①限額以下的小型工程。按照《建筑法》的規(guī)定，國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程，可以不申請辦理施工許可證。據此，《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門可以根據當地的實際情況，對限額進行調整，并報國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門備案。②搶險救災等工程。《建筑法》規(guī)定，搶險救災及其他臨時性房屋建筑和農民自建低層住宅的建筑活動，不適用本法。另行規(guī)定的建設工程：《建筑法》規(guī)定，軍用房屋建筑工程建筑活動的具體管理辦法，由國務院、中央軍事委員會依據本法制定。BC選項，不需要辦理施工許可證。A選項，屬于另行規(guī)定的建設工程，不適用。(36.)施工企業(yè)在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的。其應當承擔()責任。A.合同B.不當得利C.無因管理D.侵權正確答案：D參考解析：侵權，是指公民或者法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或者人身權利的行為。(37.)施工企業(yè)法定代表人甲超出公司章程的規(guī)定權限與鋼材經銷商乙訂立了價值800萬元人民幣的鋼材采購合同，鋼材經銷商乙由于不了解施工企業(yè)的內部規(guī)定，因而并不知道甲超出公司章程的規(guī)定權限。則該代理行為()。A.有效B.無效C.可撤銷D.可變更正確答案：A參考解析：本題考核的是表見代理。《民法典》規(guī)定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。題干中，鋼材經銷商乙由于不了解施工企業(yè)的內部規(guī)定，并不知道甲超出公司章程的規(guī)定權限，而甲作為公司的施工企業(yè)法定代表人，使乙有理由相信甲具有代理權，即相對人為善意。這是構成表見代理的主觀要件。如果相對人明知行為人無代理權而仍與之實施民事行為，則相對人為主觀惡意，不構成表見代理。(38.)關于商標專用權的說法，正確的是()。A.商標專用權是一種有形財產權B.轉讓注冊商標的，由轉讓人向商標局提出申請C.注冊商標的有效期為10年D.商標專用權的有效期自提出申請之日起計算正確答案：C參考解析：A錯誤，知識產權商標權又稱為無形財產權。B錯誤，注冊商標的轉讓是指商標專用人將其所有的注冊商標依法轉移給他人所有并由其專用的法律行為。轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當共同向商標局提出申請。C正確，D錯誤，注冊商標的有效期為10年，自核準注冊之日起計算。(39.)下列不當得利，應當予以返還的有（）。A.為履行道德義務進行的給付B.債務到期之前的清償C.明知無給付義務而進行的債務清償D.甲將本應支付給乙的貨款，支付給丙的正確答案：D參考解析：得利人沒有法律根據取得不當利益的，受損失的人可以請求得利人返還取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（1）為履行道德義務進行的給付；（2）債務到期之前的清償；（3）明知無給付義務而進行的債務清償。(40.)必須招標范圍內的各類工程建設項目的重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣()萬元以上的，必須進行招標。A.30B.50C.80D.200正確答案：D參考解析：本題考核的是建設工程必須招標的規(guī)模標準。規(guī)定范圍內的項目，其勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：(1)施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；(2)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；(3)勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規(guī)定標準的，必須招標。(41.)某工程項目招標人的下列行為中，不屬于以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或投標人的有()。A.招標文件設有最高投標限價B.向投標人提供了有差別的項目信息C.設定了資格、技術、商務條件與項目特點和實際需要不符D.對投標人采取不同的資格審查條件正確答案：A參考解析：下列屬于不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：（1）就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息；（2）設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；（3）依法必須進行招標的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標條件；（4）對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準；（5）限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商；（6）依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式；（7）以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。(42.)2014年3月5日，某建筑公司所承攬的某住宅小區(qū)施工項目竣工驗收合格。按照施工承包合同的約定，建設單位應該在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建設單位以各種理由推托遲遲不予支付?？紤]到人際關系問題，建筑公司沒有立即對建設單位提起訴訟。2014年12月3日，建筑公司聽說銀行正計劃將該住宅小區(qū)拍賣，理由是建設單位沒有償還貸款，而這些住宅是作為貸款的抵押物。于是建筑公司提出自己對該小區(qū)拍賣所得價款享有優(yōu)先受償權。以下的表述正確的是()。A.建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失B.建筑公司享有優(yōu)先權，期限為1年，可以自己對小區(qū)進行拍賣C.建設單位沒有償還貸款，所以銀行享有最優(yōu)先受償權D.2014年12月3日已經超過了國家規(guī)定的行使優(yōu)先權的期限，所以建筑公司無權享有優(yōu)先受償權正確答案：D參考解析：承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優(yōu)先受償的，人民法院不予支持。A選項錯。發(fā)包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。承包人行使建設工程價款優(yōu)先受償權的期限為6個月，自發(fā)包人應當給付建設工程價款之日起算。B選項錯，不能自己對小區(qū)進行拍賣。D選項正確，合同約定于2014年4月1日支付全部剩余工程款，承包人行使建設工程價款優(yōu)先受償權從2014年4月1日起算，在2014年12月3日已超過了6個月的期限，故無權享有優(yōu)先受償權?！静实啊繅壕?，，建設工程質量合格，承包人請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償的，人民法院應予支持。C選項錯。(43.)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作指南》(建辦質函(2020)489號)規(guī)定，()是工程項目疫情常態(tài)化防控總牽頭單位，負責施工現場疫情常態(tài)化防控工作指揮、協(xié)調和保障等事項。A.施工總承包單位B.監(jiān)理單位C.建設單位D.分包單位正確答案：C參考解析：住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳《房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作指南》(建辦質函(2020)489號)規(guī)定，建設單位是工程項目疫情常態(tài)化防控總牽頭單位，負責施工現場疫情常態(tài)化防控工作指揮、協(xié)調和保障等事項。(44.)某工程項目施工現場突發(fā)生產安全事故，造成5人死亡，20人受傷，直接經濟損失5000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故等級應定為()。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故正確答案：B參考解析：《生產安全事故報告和調查處理條例》第三條規(guī)定，根據生產安全事故(以下簡稱事故)造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同)，或者1億元以上直接經濟損失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數。采用就高原則。(45.)省級、設區(qū)的市、自治州級和縣級文物保護單位的建設控制地帶，經省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，由核定公布該文物保護單位的人民政府的文物行政主管部門會同()部門劃定并公布。A.環(huán)保行政B.城鄉(xiāng)規(guī)劃C.建設行政D.工商行政正確答案：B參考解析：省級、設區(qū)的市、自治州級和縣級文物保護單位的建設控制地帶，經省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，由核定公布該文物保護單位的人民政府的文物行政主管部門會同城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門劃定并公布。(46.)根據《建設工程安全生產管理條例》，工程安全技術措施或者專項施工方案的審查的是（）。A.是否達到工程使用功能要素B.是否適用施工要求C.是否符合工程建設強制性標準D.是否達到造價控制目標正確答案：C參考解析：《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。(47.)某建筑施工企業(yè)的安全生產許可證遺失，正確的做法是()。A.需申請人在官網發(fā)布信息B.先由申請人告知資質許可機關C.需申請人繳納罰款后補辦D.無需在官網發(fā)布信息，由申請人告知資質許可機關后補辦正確答案：B參考解析：建筑施工企業(yè)安全生產許可證遺失補辦，由申請人告知資質許可機關，由資質許可機關在官網發(fā)布信息。（注：報告、聲明作廢、補辦）(48.)根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，除了交通事故、火災事故外的其他事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當自事故發(fā)生()內及時補報。A.60日B.50日C.40日D.30日正確答案：D參考解析：自事故發(fā)生之日起30日內，事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時補報。道路交通事故、火災事故自發(fā)生之日起7日內，事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時補報。(49.)下列關于工程質量檢測單位的說法，錯誤的是（）。A.質量檢測業(yè)務由工程項目施工單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測B.檢測機構應當建立檔案管理制度,并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬C.檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署,并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效D.檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構正確答案：A參考解析：2022教材P303/2021教材P302本題考察的是：工程質量檢測單位的資質和檢測規(guī)定。質量檢測業(yè)務由工程項目建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測。檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬。檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構。(50.)重點工程的施工現場多為消防安全重點單位，除應當履行所有單位都應當履行的職責外，還應當履行的消防安全職責不包括()。A.確定消防安全管理人，組織實施本單位消防安全管理工作B.建立消防檔案，確定消防安全重點部位，設置防火標志，實行嚴格管理C.實行每月防火巡查，建立巡查記錄D.對職工進行崗前消防安全培訓，定期組織消防安全培訓和消防演練正確答案：C參考解析：重點工程的施工現場多定為消防安全重點單位，按照《消防法》的規(guī)定，除應當履行所有單位都應當履行的職責外，還應當履行下列消防安全職責：(1)確定消防安全管理人，組織實施本單位的消防安全管理工作；(2)建立消防檔案，確定消防安全重點部位，設置防火標志，實行嚴格管理；(3)實行每日防火巡查，并建立巡查記錄；(4)對職工進行崗前消防安全培訓，定期組織消防安全培訓和消防演練。C選項，應為每日防火巡查。(51.)施工單位在施工過程中，如發(fā)現設計文件和圖紙差錯，其正確做法是()。A.進行修改B.按照規(guī)范施工C.提出意見和建議D.拒絕施工正確答案：C參考解析：本題考核的是施工單位的質量責任和義務?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。(52.)下列不屬于仲裁特點的是()。A.自愿性B.專業(yè)性C.公開性D.快捷性正確答案：C參考解析：仲裁具有保密性，不公開審理，仲裁及仲裁基本特點：（1）自愿性；（2）專業(yè)性；（3）獨立性；（4）保密性；（5）快捷性；（6）域外執(zhí)行力。(53.)合同的變更、解除、終止或者無效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協(xié)議的效力，體現出仲裁協(xié)議的()。A.快捷性B.靈活性C.獨立性D.強制性正確答案：C參考解析：本題考核的是仲裁協(xié)議的獨立性。仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協(xié)議的效力。當事人在訂立合同時就爭議解決達成仲裁協(xié)議的，合同未成立也不影響仲裁協(xié)議的效力。(54.)根據《民事訴訟法》的規(guī)定，下列不屬于證據種類的是()。A.律師代理意見B.書證C.視聽資料D.勘驗筆錄正確答案：A參考解析：本題考核的是證據的種類。根據《民事訴訟法》的規(guī)定，根據表現形式的不同。民事證據有以下8種，分別是：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數據、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄。(55.)施工單位與物資供應單位因采購的鋼筋質量問題發(fā)生爭議，雙方多次協(xié)商，但沒有達成和解，則關于此爭議的處理，下列說法中，正確的是()。A.如果雙方通過訴訟方式解決爭議，不能再和解B.如果雙方在申請仲裁后達成了和解協(xié)議，該和解協(xié)議即具有法律強制執(zhí)行力C.雙方依仲裁協(xié)議申請仲裁后，仍可以和解D.執(zhí)行中的和解是在發(fā)生法律效力的民事判決、裁定前正確答案：C參考解析：和解可以在民事糾紛的任何階段進行，無論是否已經進入訴訟或仲裁程序。A選項錯。需要注意的是，當事人自行達成的和解協(xié)議不具有強制執(zhí)行力，在性質上仍屬于當事人之間的約定。如果一方當事人不按照和解協(xié)議執(zhí)行，另一方當事人不可以請求法院強制執(zhí)行，但可要求對方就不執(zhí)行該和解協(xié)議承擔違約責任。B選項錯。當事人申請仲裁后，可以自行和解。達成和解協(xié)議的，可以請求仲裁庭根據和解協(xié)議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。C選項正確。執(zhí)行中的和解是在【發(fā)生法律效力的民事判決、裁定后】，法院在執(zhí)行中，當事人互相協(xié)商，達成協(xié)議，解決雙方的爭執(zhí)。一方當事人不履行和解協(xié)議的，人民法院可以根據對方當事人的申請，恢復對原生效法律文書的執(zhí)行。D選項錯。故本題最符合題意的答案為C選項。(56.)經人民調解委員會調解達成調解協(xié)議后，雙方當事人認為有必要的，可以共同向()基層人民法院申請司法確認調解協(xié)議。A.被告住所地B.原告住所地C.調解協(xié)議簽訂地D.調解組織所在地正確答案：D參考解析：經人民調解委員會調解達成調解協(xié)議后，雙方當事人認為有必要的，可以按照《民事訴訟法》的規(guī)定，自調解協(xié)議生效之日起30日內共同向調解組織所在地基層人民法院申請司法確認調解協(xié)議。(57.)在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內進行多村公共設施和公益事業(yè)建設時，應當辦理()。A.鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證B.鄉(xiāng)村建設工程規(guī)劃許可證C.鄉(xiāng)村建設用地規(guī)劃許可證D.土地性質變更登記手續(xù)正確答案：A參考解析：在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設施和公益事業(yè)建設的，須核發(fā)鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證。(58.)當事人有權申請財產保全和證據保全，申請人在人民法院采取保全措施后()日內不依法申請仲裁的，人民法院應當解除保全。A.12B.24C.30D.72正確答案：C參考解析：為保證仲裁程序順利進行、仲裁案件公正審理以及仲裁裁決有效執(zhí)行，當事人有權申請財產保全和證據保全。申請人在人民法院采取保全措施后30日內不依法申請仲裁的，人民法院應當解除保全。(59.)關于施工企業(yè)資質序列的說法，不正確的是()。A.施工總承包資質一般分為4個等級，即特級、一級、二級和三級B.專業(yè)承包序列設有60個類別C.建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包資質、專業(yè)承包資質、施工勞務資質三個序列D.施工勞務資質不分類別與等級正確答案：B參考解析：施工總承包資質一般分為4個等級，即特級、一級、二級和三級。A選項正確。專業(yè)承包序列設有36個類別。B選項錯誤。建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包資質、專業(yè)承包資質、施工勞務資質三個序列。C選項正確。施工勞務資質不分類別與等級。D選項正確。(60.)依據《工程建設項目施工招標投標辦法》，某施工項目總承包招標，合同估算價為人民幣6000萬元，則要求投標方提供的投標保證金數額最高應為()元。A.240萬B.120萬C.80萬D.20萬正確答案：C參考解析：《工程建設項目施工招標投標辦法》進一步規(guī)定，投標保證金不得超過招標項目估算價的2%，且最高不得超過80萬。(61.)關于建設工程招標投標活動中的相關文件，下列說法中錯誤的是()。A.招標文件是要約邀請B.招標文件對招標人不具有法律約束力C.投標文件是要約人向受要約人的承諾D.招標人向投標人發(fā)出的中標通知書是承諾正確答案：C參考解析：招標文件是要約邀請，對招標人不具有法律約束力。AB選項正確。投標文件是要約，應受自己作出的與他人訂立合同的意思表示的約束。C選項錯。招標人向投標人發(fā)出的中標通知書是承諾。D選項正確。(62.)關于違約金和定金的表述中，不正確的是()。A.違約金有法定違約金和約定違約金兩種B.定金合同自實際交付定金時成立C.約定的違約金高于造成的損失的，當事人可請求人民法院或者仲裁機構予以減少D.實際交付的定金數額多于或者少于約定數額的，視為變更約定的定金數額正確答案：C參考解析：本題考核的是違約金和定金。違約金有法定違約金和約定違約金兩種：由法律規(guī)定的違約金為法定違約金；由當事人約定的違約金為約定違約金。定金合同自實際交付定金時成立。AB選項正確。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金【過分】高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以【適當】減少。C選項錯。實際交付的定金數額多于或者少于約定數額的，視為變更約定的定金數額。D選項正確。(63.)根據《民法典》，債權人將合同中的權利轉讓第三人的()。A.需經債務人同意，且需辦理公證手續(xù)B.無需經債務人同意，也不必通知債務人C.無需債務人同意，但需辦理公證手續(xù)D.無需經債務人同意，但需通知債務人正確答案：D參考解析：債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發(fā)生效力。(64.)甲與乙簽訂了倉儲合同，約定由乙儲存甲交付的材料。材料入庫，乙方保管員在一次盤庫中發(fā)現，為甲保管的材料與倉儲合同約定的數量和質量不符，不僅數量不足，而且品質因保管不當而下降。對此，下列關于甲、乙雙方權利和義務的表述中錯誤的是（）。A.倉儲合同自成立時生效B.入庫時，乙有驗收甲交付材料的義務C.甲有權要求乙賠償相應的損失D.甲和乙應共同分擔相應的損失正確答案：D參考解析：保管人應當按照約定對入庫倉儲物進行驗收。保管人驗收后，發(fā)生倉儲物的品種、數量、質量不符合約定的，保管人應當承擔損害賠償責任。BC選項正確。倉儲合同自成立時生效，不以倉儲物是否交付為要件。A選項正確。(65.)買賣合同雙方約定執(zhí)行政府指導價，賣方逾期交付標的物時，政府價格調整，根據《民法典》，則該合同的計價原則為()。A.按照交付標的物時的價格計價B.按照合同簽定時的價格計價C.價格上漲時按原價格計價D.價格下降時按原價格計價正確答案：C參考解析：執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付時的價格計價。逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行；價格下降時，按照新價格執(zhí)行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行；價格下降時，按照原價格執(zhí)行。按照懲罰違約方的原則執(zhí)行。(66.)施工合同履行過程中常出現以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責任的是()。A.施工過程中發(fā)生罕見洪災，導致工期延誤B.施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導致工期延誤C.施工企業(yè)的設備損壞，導致工期延誤D.施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤正確答案：A參考解析：A選項，發(fā)生罕見洪災屬于不可抗力。在合同履行過程中，如果出現法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《民法典》僅承認不可抗力為法定的免責事由。(67.)《建設工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(配)件和設備的，或者有不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的其他行為的，責令改正，處工程合同價款()的罰款。A.1％以上3％以下B.2％以上4％以下C.3％以上5％以下D.5％以上10％以下正確答案：B參考解析：本題考核的是施工企業(yè)違法行為應承擔的法律責任?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(配)件和設備的，或者有不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的其他行為的，責令改正，處工程合同價款2％以上4％以下的罰款；造成建設工程質量不符合規(guī)定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書。(68.)關于建筑意外傷害保險的規(guī)定，說法正確的是()。A.保險費由施工企業(yè)支付后向職工進行攤派B.投保應實行記名制C.意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收止D.投保人辦理建筑意外傷害保險的投保手續(xù)后，應將投保有關信息以布告形式張貼于施工現場，告之被保險人正確答案：D參考解析：保險費由施工企業(yè)支付，施工企業(yè)【不得】向職工攤派。A選項錯。建筑意外傷害保險，投保應實行【不記名和不計人數】的方式。B選項錯。意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至【竣工驗收合格】止。C選項錯。投保人辦理建筑意外傷害保險的投保手續(xù)后，應將投保有關信息以布告形式張貼于施工現場，告之被保險人。D選項正確。(69.)根據《民事訴訟法》，當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起()日內向上一級人民法院提起上訴。A.3B.5C.10D.I5正確答案：D參考解析：當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴；當事人不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴。(70.)根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏工程的最低保修期限為()年。A.2B.3C.5D.7正確答案：C參考解析：本題考核的是建設工程質量的最低保修期限。《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期;(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。多選題（共30題，共30分）(71.)某工程開工前，發(fā)包人為該建設工程辦理了建筑工程一切險及第三方責任險，并支付了保險費用，不屬于保險的責任范圍()。A.由設計院設計范圍錯誤引起的損失和費用B.原材料缺陷或工藝不善引起的保險財產本身的損失以及為置換、修理或矯正這些缺點錯誤所支付的費用C.大氣變化、正常水位變化或者其他漸變原因造成的保險財產自身的損失和費用D.突然性的被保險人無法控制并造成物質損失的爆炸E.盤點時發(fā)現的短缺正確答案：A、B、C、E參考解析：D在保險責任范圍內，屬于意外事故。(72.)關于增值稅應納稅額計算的說法，正確的有()。A.納稅人進口貨物,按照組成計稅價格和《增值稅暫行條例》規(guī)定的稅率計算應納稅額B.納稅人發(fā)生應稅銷售行為,按照銷售額和《增值稅暫行條例》規(guī)定的稅率計算收取的增值稅額,為銷項稅額C.納稅人發(fā)生應稅銷售行為的價格明顯偏低并無正當理由的,由主管稅務機關核定其銷售額D.納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產、不動產支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額E.納稅人發(fā)生應稅銷售行為,應當向索取增值稅專用發(fā)票的購買方開具增值稅專用發(fā)票,應稅銷售行為的購買方為消費者個人的,也必須開具增值稅專用發(fā)票正確答案：A、B、C、D參考解析：2022/2021版教材P47納稅人進口貨物，按照組成計稅價格和《增值稅暫行條例》規(guī)定的稅率計算應納稅額。納稅人發(fā)生應稅銷售行為，按照銷售額和《增值稅暫行條例》規(guī)定的稅率計算收取的增值稅額，為銷項稅額。納稅人發(fā)生應稅銷售行為的價格明顯偏低并無正當理由的，由主管稅務機關核定其銷售額。納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產、不動產支付或者負擔的增值稅額，為進項稅額。納稅人發(fā)生應稅銷售行為，應當向索取增值稅專用發(fā)票的購買方開具增值稅專用發(fā)票，并在增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和銷項稅額。。屬于下列情形之一的，不得開具增值稅專用發(fā)票：1)應稅銷售行為的購買方為消費者個人的；2)發(fā)生應稅銷售行為適用免稅規(guī)定的。(73.)《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)必須按照()，對建筑材料、建筑構配件和設備進行檢驗，不合格的不得使用。A.工程設計要求B.企業(yè)標準C.施工技術標準D.通行慣例E.合同約定正確答案：A、C、E參考解析：2022教材P302/2021教材P301本題考察的知識點是對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規(guī)定度?！督ㄖā芬?guī)定，建筑施工企業(yè)必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同的約定，對建筑材料、建筑構配件和設備進行檢驗，不合格的不得使用。(74.)《標準化法》按照標準等級不同，把標準分為()。A.行業(yè)標準B.國家標準C.地方標準D.企業(yè)標準E.管理標準正確答案：A、B、C、D參考解析：《標準化法》規(guī)定，標準包括國家標準、行業(yè)標準、地方標準和團體標準、企業(yè)標準。國家標準分為強制性標準、推薦性標準，行業(yè)標準、地方標準是推薦性標準。(75.)《水污染防治法》規(guī)定，不得新建排污口的地域包括()。A.生活飲用水源地B.風景名勝區(qū)水體C.漁業(yè)水體D.城市敏感建筑集中區(qū)水體E.有特殊經濟文化價值的水體正確答案：B、E參考解析：在飲用水水源保護區(qū)內，禁止設置排污口。在風景名勝區(qū)水體、重要漁業(yè)水體和其他具有特殊經濟文化價值的水體的保護區(qū)內，不得新建排污口。提示：A選項，屬于禁止設置排污口的情形。在風景名勝區(qū)水體、重要漁業(yè)水體和其他具有特殊經濟文化價值的水體的保護區(qū)內，不得新建排污口。法規(guī)需要注意用詞，是對重要漁業(yè)水體的限制。C選項不符合題意。D選項，屬于干擾迷惑選項。(76.)根據《綠色施工導則》,關于水資源利用的說法,正確的有()。A.優(yōu)先采用中水攪拌、中水養(yǎng)護，有條件的地區(qū)和工程應收集雨水養(yǎng)護B.施工現場分別對生活用水與工程用水確定用水定額指標，合并計量管理C.處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先采用地下水作為混凝土攪拌用水D.施工現場噴灑路面、綠化澆灌優(yōu)先選擇使用市政自來水E.力爭施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量大于30%正確答案：A、C、E參考解析：選項B錯誤：應分別計量管理。選項D錯誤：施工現場噴灑路面、綠化澆灌不宜使用市政自來水。(77.)根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，建設單位在組織建設工程竣工驗收應當具備的條件包括()。A.有施工單位簽署的工程保修書B.有完整的技術檔案和施工管理資料C.建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結算文件D.完成建設工程設計和合同約定的各項內容E.有勘察、設計、施工單位共同簽署的質量合格文件正確答案：A、B、D參考解析：ABD正確，竣工驗收應具備的法定條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容（2）有完整的技術檔案和施工管理資料（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告（4）有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件（5）有施工單位簽署的工程保修書(78.)下列關于融資租賃合同的表述，正確的有()。A.融資租賃是將融資和融物結合在一起的特殊交易方式B.融資租賃合同涉及出租人、出賣人、買受人和承租人四方主體C.融資租賃合同的法律效力是買賣合同和租賃合同兩者效力之和D.在融資租賃合同中，出賣人向出租人履行交付標的物和瑕疵擔保義務E.在融資租賃合同中，承租人享有買受人的權利但不承擔買受人的義務正確答案：A、E參考解析：融資租賃是將融資與融物結合在一起的特殊交易方式。融資租賃合同涉及出租人、出賣人和承租人三方主體。選項A正確，選項B錯誤。融資租賃合同是由出賣人與買受人(租賃合同的出租人)之間的買賣合同和出租人與承租人之間的租賃合同構成的，但其法律效力又不是買賣和租賃兩個合同效力的簡單疊加。選項C錯誤。在融資租賃合同中，出賣人向承租人履行交付標的物和瑕疵擔保義務。故選項D錯誤。在融資租賃合同中，出賣人是向承租人履行交付標的物和瑕疵擔保義務，而不是向買受人(出租人)履行義務，即承租人享有買受人的權利但不承擔買受人的義務。E選項正確。(79.)依據《勞動合同法》，下列關于勞務派遣的說法中，正確的是()。A.勞務派遣單位應當與勞動者簽訂勞務派遣協(xié)議B.派遣單位負責支付勞動者的工資和社會保險費用C.派遣單位可以向被派遣勞動者收取一定工作介紹費用D.勞務派遣的用工方式使勞動者的聘用與使用分離E.用工單位可以將被派遣的勞動者再派遣到其他用工單位正確答案：B、D參考解析：A選項，勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬；C選項，勞務派遣單位和用工單位不得向被派遣勞動者收取費用；E選項，用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。(80.)在合同沒有具體約定違約責任的情況下，被違約方可依法要求違約方()。A.繼續(xù)履行B.采取補救措施C.賠償損失D.支付違約金E.定金正確答案：A、B、C參考解析：違約金、定金這兩個違約責任的承擔方式需要當事人約定，其他為法定的承擔方式，不需要約定。(81.)建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，應當符合的規(guī)定有()。A.應當向登記機構申請變更登記B.當事人應當采取書面形式訂立相應的合同C.當事人可以采取書面或口頭形式訂立相應的合同D.附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施分開處分E.使用期限由當事人約定，但不得超過建設用地使用權的剩余期限正確答案：A、B、E參考解析：CD錯誤，建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，應當符合的以下規(guī)定（1）當事人應當采取書面形式訂立相應的合同。使用期限由當事人約定，但不能超過建設用地使用權的剩余期限。（2）應當向登記機構申請變更登記。（3）附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施一并處分。(82.)根據《環(huán)境噪聲污染防治法》，關于對產生環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位監(jiān)管的說法，正確的有()。A.產生環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位，拆除或者閑置環(huán)境噪聲污染防治設施的，必須事先報批B.征收的超標準排污費可以用于污染的防治C.在噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內造成嚴重環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位，限期治理D.產生環(huán)境噪聲污染的單位，應當采取措施進行治理，并按照國家規(guī)定繳納超標準排污費E.產生環(huán)境噪聲污染的建設項目，建設單位需在開工15日前向政府相關部門進行申報正確答案：A、C、D參考解析：B錯誤，征收的超標準排污費必須用于污染的防治，E錯誤，應當由施工單位申報。(83.)根據《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，可以對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督的是（）。A.建設項目規(guī)劃審查機構B.設計圖設計文件審查單位C.建筑安全監(jiān)督管理機構D.工程質量監(jiān)督機構E.標準批準部門正確答案：A、E參考解析：A正確，建設項目規(guī)劃審查機構應當對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。BCD錯誤，施工圖設計文件審查單位應當對工程建設勘察、設計階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督；建筑安全監(jiān)督管理機構應當對工程建設施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督；工程質量監(jiān)督機構應當對工程建設施工、監(jiān)理、驗收等階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。E正確，工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可以采取重點檢查、抽查和專項檢查的方式。(84.)2010年3月10日，甲建筑設備生產企業(yè)與乙施工單位簽訂了一份買賣合同，合同約定4月22日交付設備。但甲建筑設備生產企業(yè)將乙施工單位訂購的價值50萬元的某設備錯發(fā)給了丙施工單位，幾天后，甲索回該設備并交付給乙，乙因丙曾使用過該設備造成部分磨損而要求甲減少價款3萬元。下列關于本案中債的性質的表述，錯誤的有()。A.甲錯發(fā)設備給丙屬于無因管理之債B.丙向甲返還設備屬于不當得利之債C.乙向甲支付設備款屬于合同之債D.甲向乙少收3萬元貨款屬于侵權之債E.丙擅自使用該設備對乙應承擔侵權之債正確答案：A、D、E參考解析：本題考核的是債的發(fā)生根據。甲錯發(fā)設備給丙，丙應予返還，甲丙之間構成不當得利之債，故A選項錯誤，B選項正確。甲乙之間簽訂了買賣合同，C選項正確，D選項，所述應為合同之債；《民法典》規(guī)定，得利人沒有法律根據取得不當利益的，受損失的人可以請求得利人返還取得的利益。丙擅自使用該設備，應當對設備的物權人（甲）承擔不當得利之債，和乙無關，故E選項錯誤。注意本題需要選擇錯誤的選項，故本題答案為BC。(85.)外觀設計必須具備的條件包括()。A.具有美感B.是對產品的外表所作的設計C.是形狀、圖案、色彩或者其結合的設計D.是適合于工業(yè)上應用的新設計E.對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案正確答案：A、B、C、D參考解析：2022/2021版教材P25本題考核的是外觀設計必須具備的條件。外觀設計必須具備以下條件：(1)是形狀、圖案、色彩或者其結合的設計；(2)是對產品的外表所作的設計；(3)具有美感；(4)是適合于工業(yè)上應用的新設計。(86.)關于建設工程債的說法中，正確的有()A.建設工程債的產生，最主要的是合同B.因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌、塌陷造成他人損害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承擔侵權責任C.管理人員沒有法定或約定義務，自覺為他人管理事務，與受益人之間產生的債為合同之債D.沒有法律上的依據，有損于他人利益，而自身取得利益的行為稱為不當得利E.施工噪聲對工地附近居民構成侵權時，施工單位是債權人正確答案：A、B、D參考解析：建設工程債的產生，最主要的也是合同。A選項正確。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌、塌陷造成他人損害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承擔侵權責任。B選項正確。無因管理，是指未受他人委托，也無法律上的義務，為避免他人利益受損失而自愿為他人管理事務或提供服務的事實行為。C選項錯，屬于無因管理的定義。不當得利，是指沒有法律依據，有損于他人利益而自身取得利益的行為。D選項正確。在侵權之債中，最常見的是施工單位的施工活動產生的侵權。如施工噪聲或者廢水廢棄物排放等擾民，可能對工地附近的居民構成侵權。此時，居民是債權人，施工單位或者建設單位是債務人。故選項E錯誤，施工單位為債務人。(87.)根據《民法典》，下列各項財產抵押的，抵押權自登記時設立的有()。A.交通運輸工具B.建筑物C.生產設備、原材料D.正在建造的船舶E.建設用地使用權正確答案：B、E參考解析：抵押權自登記時設立的有：（1）建筑物和其他土地附著物；（2）建設用地使用權；（3）海域使用權；（4）正在建造的建筑物；(88.)下列財產中不得抵押的有()。A.土地所有權B.海域使用權C.依法被監(jiān)管的財產D.依法被查封的財產E.所有權、使用權不明正確答案：A、C、D、E參考解析：本題考核的是不得抵押財產的范同。下列財產不得抵押：(1)土地所有權(2)宅基地、自留地、自留山等集體所有土地的使用權，但是法律規(guī)定可以抵押的除外(3)學校、幼兒園、醫(yī)療機構等為公益目的成立的非營利法人的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他公益設施(4)所有權、使用權不明或者有爭議的財產(5)依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定不得抵押的其他財產。B選項，屬于可以抵押的財產。(89.)保證期間內，下列()行為發(fā)生時，保證人不再承擔保證責任。A.債權人依法將主債權轉讓給第三人B.債權人許可債務人轉讓債務并取得保證人書面同意C.債權人許可債務人轉讓債務未取得保證人書面同意D.債權人與債務人協(xié)議變更主合同并取得保證人書面同意E.債權人與債務人協(xié)議變更主合同未取得保證人書面同意正確答案：C、E參考解析：在保證期內，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的范圍內繼續(xù)承擔保證責任。A選項不符合題意。保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任。B選項不符合題意。C選項符合題意。債務人與債權人協(xié)議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。D選項不符合，E選項符合題意。故本題答案為CE。(90.)下列關于編制招標文件與標底的說法中，正確的是()。A.國有資金項目，可以設定最高投標限價B.一個招標項目只能有一個標底C.如果編制了標底，則應作為評標定標的依據D.標底應當依據工程計價有關規(guī)定和市場價格信息等編制E.招標人不得規(guī)定最低投標限價正確答案：B、D、E參考解析：A錯誤，國有資金投資的建筑工程招標的，應當設定最高投標限價；C錯誤，標底只能作為評標的參考，不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為否決投標的條件。(91.)《民法典》規(guī)定，有()情形之一的，合同的權利義務終止。A.債務已經履行B.債務履行期限延長C.債務相互抵銷D.合同解除E.債權債務同歸于一人正確答案：A、C、D、E參考解析：《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，債權債務終止：(1)債務已經履行；(2)債務相互抵銷；(3)債務人依法將標的物提存；(4)債權人免除債務；(5)債權債務同歸于一人(6)法律規(guī)定或者當事人約定終止的其他情形。合同解除的，該合同的權利義務關系終止。(92.)根據《工程建設國家標準管理辦法》的規(guī)定，工程建設行業(yè)標準的