2024年高鐵橋梁建設施工合同_第1頁
2024年高鐵橋梁建設施工合同_第2頁
2024年高鐵橋梁建設施工合同_第3頁
2024年高鐵橋梁建設施工合同_第4頁
2024年高鐵橋梁建設施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩19頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年高鐵橋梁建設施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方:指合同簽訂的委托方,負責高鐵橋梁建設的項目主體。1.2乙方:指合同簽訂的受托方,負責高鐵橋梁建設的施工主體。1.3高鐵橋梁:指本合同約定的建設橋梁,連接甲乙雙方指定的起點和終點。第二條合同范圍及內容2.1乙方承擔高鐵橋梁建設的全部施工任務,包括但不限于橋梁主體結構、附屬設施、接線道路等。2.2乙方應按照甲方的要求,完成橋梁建設的施工設計、施工組織、現(xiàn)場管理等各項工作。第三條合同工期3.1高鐵橋梁建設的合同工期為個月,自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應按照合同約定的工期完成高鐵橋梁建設的全部施工任務。第四條工程質量與標準4.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范進行橋梁建設,確保工程質量。4.2乙方應對施工過程中出現(xiàn)的質量問題及時進行整改,直至達到甲方要求的標準。第五條合同價格及支付5.1高鐵橋梁建設的合同總價為元(大寫:人民幣元整),含稅價。5.2甲方應按照合同約定的付款節(jié)點和比例,向乙方支付合同價款。第六條乙方義務及責任6.1乙方應合法合規(guī)進行施工,確保施工過程中的安全、環(huán)保等事項。6.2乙方應對因施工原因造成的第三人物損害承擔賠償責任。第七條甲方義務及責任7.1甲方應按照合同約定提供施工場地、施工條件等,確保乙方順利施工。7.2甲方應對乙方施工過程中的合理需求給予支持與配合。第八條合同變更與解除8.1合同履行過程中,如遇特殊情況,甲乙雙方可協(xié)商變更或解除合同。8.2合同變更或解除應簽訂書面協(xié)議,并經(jīng)雙方蓋章生效。第九條違約責任9.1甲乙雙方違反合同約定,導致合同無法履行或造成損失的,應承擔違約責任。9.2違約責任的承擔包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第十條爭議解決10.1合同履行過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決。10.2如協(xié)商無果,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、修改及終止11.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的修改和終止,應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。第十二條保密條款12.1甲乙雙方應對合同內容及履行過程中的商業(yè)秘密予以保密,未經(jīng)對方同意不得泄露。第十三條法律適用及爭議解決13.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,甲乙雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜,甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1甲方:指合同簽訂的委托方,負責高鐵橋梁建設的項目主體。1.2乙方:指合同簽訂的受托方,負責高鐵橋梁建設的施工主體。1.3高鐵橋梁:指本合同約定的建設橋梁,連接甲乙雙方指定的起點和終點。1.4項目地點:指合同約定的高鐵橋梁建設地點,具體位置由甲方提供。1.5合同金額:指本合同約定的高鐵橋梁建設總金額,包括工程款、材料款、人工款等。第二條合同范圍及內容2.1乙方承擔高鐵橋梁建設的全部施工任務,包括但不限于橋梁主體結構、附屬設施、接線道路等。2.2乙方應按照甲方的要求,完成橋梁建設的施工設計、施工組織、現(xiàn)場管理等各項工作。2.3乙方負責提供施工過程中所需的所有材料、設備及人工等資源。2.4乙方應確保施工過程中的安全、環(huán)保等事項,并承擔相應責任。第三條合同工期3.1高鐵橋梁建設的合同工期為個月,自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應按照合同約定的工期完成高鐵橋梁建設的全部施工任務。3.3若因乙方原因導致工期延誤,乙方應承擔相應的違約責任。3.4若因甲方原因導致工期延誤,甲方應按照實際情況給予乙方相應的補償。第四條工程質量與標準4.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范進行橋梁建設,確保工程質量。4.2乙方應對施工過程中出現(xiàn)的質量問題及時進行整改,直至達到甲方要求的標準。4.3乙方應接受甲方及相關部門對工程質量的檢查、監(jiān)督和驗收。第五條合同價格及支付5.1高鐵橋梁建設的合同總價為元(大寫:人民幣元整),含稅價。5.2甲方應按照合同約定的付款節(jié)點和比例,向乙方支付合同價款。5.3乙方應提供合法的稅務發(fā)票,以滿足甲方的財務要求。第六條乙方義務及責任6.1乙方應合法合規(guī)進行施工,確保施工過程中的安全、環(huán)保等事項。6.2乙方應對因施工原因造成的第三人物損害承擔賠償責任。6.3乙方應遵守國家及地方的相關法律法規(guī),不得違法經(jīng)營。第七條甲方義務及責任7.1甲方應按照合同約定提供施工場地、施工條件等,確保乙方順利施工。7.2甲方應對乙方施工過程中的合理需求給予支持與配合。7.3甲方應對乙方提供的工程質量進行監(jiān)督,并提出整改意見。7.4甲方應按照合同約定支付工程款項,不得無故拖欠。第八條合同變更與解除8.1合同履行過程中,如遇特殊情況,甲乙雙方可協(xié)商變更或解除合同。8.2合同變更或解除應簽訂書面協(xié)議,并經(jīng)雙方蓋章生效。8.3合同變更或解除導致乙方已完成的工程量,甲方應按照實際完成工程量支付相應的工程款。8.4合同變更或解除原因非乙方責任導致,乙方有權要求甲方支付合同解除后的賠償。第九條違約責任9.1甲乙雙方違反合同約定,導致合同無法履行或造成損失的,應承擔違約責任。9.2違約責任的承擔包括但不限于賠償損失、支付違約金等。9.3乙方延遲履行合同義務,應按照延遲部分工程量的合同價款支付逾期違約金。9.4甲方逾期支付合同價款,應按照逾期部分價款的每日千分之五支付逾期違約金。第十條爭議解決10.1合同履行過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決。10.2如協(xié)商無果,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3訴訟過程中,甲乙雙方應繼續(xù)履行合同約定,除非法院有其他判決。第十一條合同的生效、修改及終止11.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的修改和終止,應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。11.3合同終止后,乙方應按照甲方要求將施工場地恢復原狀,并承擔相關費用。第十二條保密條款12.1甲乙雙方應對合同內容及履行過程中的商業(yè)秘密予以保密,未經(jīng)對方同意不得泄露。12.2保密義務自合同生效之日起計算,至合同終止或履行完畢后三年內有效。第十三條法律適用及爭議解決13.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,甲乙雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜,甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。14.3補充協(xié)議與本合同如有沖突,以補充協(xié)議為準。第二部分:第三方介入后的修正第一章第三方概念及責任界定1.1第三方:指在本合同履行過程中,除甲乙雙方外,參與項目實施或與項目實施直接相關的各方,包括但不限于中介方、設計方、監(jiān)理方、材料供應商、施工分包商等。1.2第三方責任:第三方應按照合同約定及法律法規(guī)要求,對其在合同履行過程中產(chǎn)生的義務和責任承擔相應法律責任。1.3第三方權益:第三方依據(jù)合同約定享有相應的權益,包括但不限于合同價款、賠償金、違約金等。第二章第三方介入的附加條款2.1甲乙雙方同意,在合同履行過程中,如涉及第三方介入,應提前通知對方,并征得對方同意。2.2第三方介入前,甲乙雙方應對第三方的主體資格、資質等進行審查,確保其具備相應的條件和能力。2.3甲乙雙方應與第三方簽訂相應的合作協(xié)議,明確雙方的權利、義務和責任。2.4甲乙雙方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行義務,確保項目順利進行。第三章第三方責任限額3.1第三方責任限額:第三方對因其原因導致的合同違約、損失、侵權等承擔的責任限額,由甲乙雙方在合作協(xié)議中具體約定。3.2第三方責任限額的確定:甲乙雙方應根據(jù)第三方的資質、信譽、經(jīng)驗等因素,綜合評估后確定。3.3第三方責任限額的調整:合同履行過程中,如第三方責任限額需要調整,甲乙雙方可簽訂書面協(xié)議進行修改。第四章第三方與甲乙方的關系4.1第三方與甲方:第三方應服從甲方的監(jiān)督和管理,按照甲方的要求履行合同義務。4.2第三方與乙方:第三方應按照乙方的要求進行施工或提供服務,并接受乙方的監(jiān)督。4.3甲乙雙方與第三方:甲乙雙方應承擔各自在合同履行過程中的責任和義務,與第三方相互配合,確保項目順利實施。第五章第三方違約處理5.1第三方違反合同約定,導致合同無法履行或造成損失的,應承擔違約責任。5.2甲乙雙方有權根據(jù)合同約定和法律規(guī)定,要求第三方承擔違約責任。5.3第三方違約導致甲方損失的,乙方應承擔連帶責任。5.4第三方違約導致乙方損失的,甲方應承擔連帶責任。第六章第三方權益保護6.1甲乙雙方應尊重第三方的合法權益,不得擅自侵犯第三方權益。6.2甲乙雙方不得要求第三方提供合同約定以外的義務或責任。6.3第三方權益受到侵害時,有權依法維護自身權益。第七章爭議解決7.1第三方介入引起的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.3訴訟過程中,甲乙雙方應繼續(xù)履行合同約定,除非法院有其他判決。第八章其他條款8.1本合同未盡事宜,甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,第三方執(zhí)一份,具有同等法律效力。8.3補充協(xié)議與本合同如有沖突,以補充協(xié)議為準。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.1附件一:合同主體資質證明甲方資質證明:包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等。乙方資質證明:包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、施工許可證、資質證書等。1.2附件二:設計文件橋梁設計圖紙:包括橋梁主體結構、附屬設施、接線道路等的設計圖紙。施工組織設計:包括施工方案、施工進度計劃、施工安全措施等。1.3附件三:工程量清單工程量清單:包括所有工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價等詳細信息。1.4附件四:合同價款支付計劃支付計劃:包括合同價款的支付節(jié)點、支付比例、支付方式等詳細信息。1.5附件五:違約金計算公式違約金計算公式:詳細列出違約金計算的具體公式和參數(shù)。1.6附件六:第三方資質審查結果第三方資質審查報告:包括第三方的資質、信譽、經(jīng)驗等審查結果。1.7附件七:第三方責任限額確認書責任限額確認書:明確第三方對因其原因導致的合同違約、損失、侵權等承擔的責任限額。1.8附件八:爭議解決方式確認書爭議解決方式確認書:明確雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時的解決方式。說明二:違約行為及責任認定:2.1甲方違約行為及責任認定逾期支付合同價款:甲方應按照逾期部分價款的每日千分之五支付逾期違約金。提供施工場地不達標:甲方應承擔因施工場地不達標導致的乙方損失。未按約定提供施工條件:甲方應承擔因未按約定提供施工條件導致的乙方損失。2.2乙方違約行為及責任認定延遲履行合同義務:乙方應按照延遲部分工程量的合同價款支付逾期違約金。施工質量不符合約定:乙方應承擔整改費用,并按照約定支付賠償金。未按約定提供施工材料:乙方應承擔因未按約定提供施工材料導致的甲方損失。2.3第三方違約行為及責任認定未按約定履行施工義務:第三方應承擔違約責任,包括但不限于賠償金、違約金等。施工安全事故:第三方應承擔因施工安全事故導致的損失賠償責任。侵犯他人合法權益:第三方應承擔因侵犯他人合法權益導致的損失賠償責任。說

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論