2024鋼構工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024鋼構工程施工合同范本本合同目錄一覽第一條工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容第二條合同主體2.1發(fā)包人2.2承包人第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3付款方式3.4發(fā)票開具第四條工程質量4.1質量標準4.2質量驗收4.3質量保證第五條工程進度5.1施工周期5.2進度計劃5.3延期違約責任第六條材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3材料質量第七條施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理7.3安全驗收第八條知識產(chǎn)權8.1知識產(chǎn)權保護8.2侵權責任第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責任第十條爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決10.4訴訟解決第十一條違約責任11.1承包人違約11.2發(fā)包人違約第十二條合同的變更與解除12.1變更條件12.2解除條件12.3變更解除的程序第十三條合同的終止與解除13.1終止條件13.2解除條件13.3終止解除的程序第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同效力14.4合同的保管14.5信息的有效性第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的鋼構工程名稱。1.2工程地點：雙方協(xié)商確定的工程實施地點。1.3工程規(guī)模：根據(jù)工程設計圖紙和工程量清單確定的工程規(guī)模。1.4工程內(nèi)容：包括但不限于鋼結構的制造、運輸、安裝、調(diào)試及相關附屬工程。第二條合同主體2.1發(fā)包人：指合同中約定的具有工程發(fā)包權利的一方。2.2承包人：指合同中約定的具有工程承包權利的一方。第三條合同價格3.1合同總價：雙方根據(jù)工程量清單、工程設計圖紙及相關約定確定的工程總價。3.2價格調(diào)整：合同總價在合同簽訂后，如因材料價格波動、設計變更等原因，雙方可協(xié)商進行價格調(diào)整。3.3付款方式：雙方約定的付款方式，包括但不限于預付款、進度付款、驗收合格付款等。3.4發(fā)票開具：承包人應按照合同約定向發(fā)包人開具正規(guī)發(fā)票。第四條工程質量4.1質量標準：工程質量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和雙方約定的質量標準。4.2質量驗收：工程完成后，雙方應按照約定的驗收標準進行質量驗收。4.3質量保證：承包人應對工程質量承擔相應的保證責任，如工程出現(xiàn)質量問題，應負責修復或更換。第五條工程進度5.1施工周期：雙方協(xié)商確定的工程開工日期至竣工日期的時間段。5.2進度計劃：承包人應按照施工周期制定詳細的工程進度計劃，并報發(fā)包人備案。5.3延期違約責任：如承包人未按約定完成工程，應承擔相應的違約責任。第六條材料與設備6.1材料供應：承包人應按照合同約定供應符合質量標準的材料。6.2設備供應：承包人應按照合同約定供應符合質量標準的設備。6.3材料質量：承包人應對供應的材料質量承擔相應的保證責任。第八條知識產(chǎn)權8.1知識產(chǎn)權保護：雙方應遵守國家有關知識產(chǎn)權的法律、法規(guī)，保護對方的知識產(chǎn)權。8.2侵權責任：如一方侵犯對方的知識產(chǎn)權，應承擔相應的法律責任。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方的商業(yè)秘密、技術秘密等。9.2保密期限：雙方約定的保密信息保護期限。9.3違約責任：如一方泄露對方的保密信息，應承擔相應的違約責任。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決：雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，應通過協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決：如協(xié)商無果，雙方可以申請第三方調(diào)解機構進行調(diào)解。10.3仲裁解決：如調(diào)解無效，雙方可以按照合同約定提交仲裁委員會進行仲裁。10.4訴訟解決：如仲裁無效，雙方可以依法向人民法院提起訴訟。第十一條違約責任11.1承包人違約：如承包人未按合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。11.2發(fā)包人違約：如發(fā)包人未按合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。第十二條合同的變更與解除12.1變更條件：合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同，雙方可協(xié)商一致進行變更。12.2解除條件：合同履行過程中，如因客觀原因需要解除合同，雙方可協(xié)商一致解除合同。12.3變更解除的程序：雙方協(xié)商確定變更或解除合同的具體事項，簽訂書面協(xié)議，并按照約定辦理相關手續(xù)。第十三條合同的終止與解除13.1終止條件：合同履行完成后，合同自然終止。13.2解除條件：合同履行過程中，如一方嚴重違約，對方可以解除合同。13.3終止解除的程序：雙方按照合同約定辦理合同終止或解除手續(xù)。第十四條其他條款14.1不可抗力：合同履行過程中，如因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解決。14.2法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同效力：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。14.4合同的保管：雙方各自保管好合同正本，副本用于履行合同。14.5信息的有效性：本合同所涉及的信息應以書面形式為準，其他形式的信息無效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：工程量清單附件三：材料供應清單附件四：設備供應清單附件五：施工進度計劃附件六：質量保證書附件七：保密協(xié)議附件八：知識產(chǎn)權聲明附件九：仲裁協(xié)議附件十：不可抗力事件證明附件詳細要求和說明：附件一：工程設計圖紙要求：包含工程詳細設計圖、結構圖、細部圖等，清晰標注工程各項參數(shù)和要求。說明：工程設計圖紙是施工的依據(jù)，承包人應根據(jù)圖紙進行施工。附件二：工程量清單要求：詳細列出工程各項工程量及其對應的數(shù)量和單位。說明：工程量清單是確定合同總價的基礎，雙方應嚴格按照清單進行計量和付款。附件三：材料供應清單要求：詳細列出所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量標準等。說明：材料供應清單是材料采購和驗收的依據(jù)，承包人應按照清單供應材料。附件四：設備供應清單要求：詳細列出所需設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量標準等。說明：設備供應清單是設備采購和驗收的依據(jù)，承包人應按照清單供應設備。附件五：施工進度計劃要求：詳細列出工程施工的各個階段的開始和結束時間。說明：施工進度計劃是工程施工的時間安排，雙方應嚴格按照計劃進行施工。附件六：質量保證書要求：承諾工程質量符合約定標準，并提供相應的質量保證措施。說明：質量保證書是承包人對工程質量承擔責任的依據(jù)。附件七：保密協(xié)議要求：明確雙方在合同執(zhí)行過程中應保守的秘密信息及其保護期限。說明：保密協(xié)議是對雙方保密信息的保護，防止泄露造成的損失。附件八：知識產(chǎn)權聲明要求：明確雙方對工程所涉及的知識產(chǎn)權的歸屬和保護。說明：知識產(chǎn)權聲明是對工程涉及的知識產(chǎn)權的保護，防止侵權行為的發(fā)生。附件九：仲裁協(xié)議要求：明確雙方在發(fā)生爭議時選擇的仲裁委員會。說明：仲裁協(xié)議是雙方解決爭議的方式，約定仲裁可以高效解決爭議。附件十：不可抗力事件證明要求：明確不可抗力事件的性質、影響范圍、時間等。說明：不可抗力事件證明是免除因不可抗力導致合同無法履行責任的依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承包人未按合同約定完成工程。2.承包人供應的材料或設備不符合質量標準。3.承包人未按約定時間提交工程進度報告。4.發(fā)包人未按約定時間支付合同款項。5.發(fā)包人未提供施工所需的場地和條件。6.雙方未按約定履行保密義務。責任認定標準：1.承包人未按合同約定完成工程，應承擔違約責任，包括工程延期、賠償損失等。2.承包人供應的材料或設備不符合質量標準，應承擔更換、修復或賠償責任。3.承包人未按約定時間提交工程進度報告，應承擔相應的違約責任。4.發(fā)包人未按約定時間支付合同款項，應承擔逾期付款的違約責任。5.發(fā)包人未提供施工所需的場地和條件，應承擔導致工程延期的責任。6.雙方未按約定履行保密義務，泄露保密信息的一方應承擔違約責任。示例說明：如承包人未按合同約定完成工程，導致工程延期，承包人應承擔工程延期的違約責任，賠償發(fā)包人因工程延期造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.知識產(chǎn)權：指權利人對其創(chuàng)作的智力成果依法享有的專有權利，包括專利權、著作權、商標權等。3.保密信息：指合同履行過程中雙方獲取的對方的商業(yè)秘密、技術秘密等