2024版市政道路施工承攬協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版市政道路施工承攬協(xié)議版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指負(fù)責(zé)市政道路施工項(xiàng)目的業(yè)主或其合法代表。1.2乙方：指承攬市政道路施工項(xiàng)目的施工方或其合法代表。第二條工程范圍及內(nèi)容2.1乙方承攬的工程范圍包括：道路鋪設(shè)、排水系統(tǒng)、交通設(shè)施、照明設(shè)施等市政道路施工項(xiàng)目。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照國家和地方的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。第四條工程進(jìn)度及工期4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工計(jì)劃和時(shí)間表完成工程，如有特殊情況需提前或延后完成，應(yīng)與甲方協(xié)商一致。第五條工程費(fèi)用及支付方式5.1乙方向甲方提供的工程總價(jià)為人民幣元整（大寫：人民幣元整），具體費(fèi)用包括施工成本、材料費(fèi)用、人工費(fèi)用等。5.2甲方支付乙方工程款項(xiàng)的方式為：進(jìn)度付款和竣工付款。具體付款比例和時(shí)間由雙方在合同附件中約定。第六條材料供應(yīng)及質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)按照甲方要求供應(yīng)施工所需材料，并保證材料的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第七條施工安全及環(huán)保要求7.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方的安全和環(huán)保法律法規(guī)進(jìn)行施工，確保施工現(xiàn)場的安全和環(huán)境保護(hù)。第八條違約責(zé)任8.1如乙方未能按照約定完成工程，甲方有權(quán)按照合同約定追究乙方的違約責(zé)任。8.2如甲方未能按照約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)按照合同約定追究甲方的違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工并驗(yàn)收合格后終止。10.2任何一方不得單方面變更或解除本合同，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)。第十一條保密條款11.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。第十二條不可抗力12.1因不可抗力導(dǎo)致乙方無法按照約定完成工程，乙方有權(quán)申請延期或解除合同，并根據(jù)實(shí)際情況減輕或免除相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條附件本合同的附件包括：工程量清單、施工圖紙、付款計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，附件與本合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指負(fù)責(zé)市政道路施工項(xiàng)目的業(yè)主或其合法代表。1.2乙方：指承攬市政道路施工項(xiàng)目的施工方或其合法代表。1.3甲方應(yīng)確保其授權(quán)代表的行為符合甲方的利益，并有權(quán)追究非法行為造成的損失。1.4乙方應(yīng)確保其授權(quán)代表的行為符合乙方的利益，并有權(quán)追究非法行為造成的損失。第二條工程范圍及內(nèi)容2.1乙方承攬的工程范圍包括但不限于：道路鋪設(shè)、排水系統(tǒng)、交通設(shè)施、照明設(shè)施等市政道路施工項(xiàng)目。2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2.3乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中的安全。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照國家和地方的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。3.2乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。3.3乙方應(yīng)在施工過程中嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工方案和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)要求。第四條工程進(jìn)度及工期4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工計(jì)劃和時(shí)間表完成工程，如有特殊情況需提前或延后完成，應(yīng)與甲方協(xié)商一致。4.2乙方應(yīng)按時(shí)提交施工進(jìn)度報(bào)告，并按照甲方的要求進(jìn)行工程進(jìn)度調(diào)整。4.3乙方未能按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。第五條工程費(fèi)用及支付方式5.1乙方向甲方提供的工程總價(jià)為人民幣元整（大寫：人民幣元整），具體費(fèi)用包括施工成本、材料費(fèi)用、人工費(fèi)用等。5.2甲方支付乙方工程款項(xiàng)的方式為：進(jìn)度付款和竣工付款。具體付款比例和時(shí)間由雙方在合同附件中約定。5.3乙方應(yīng)提供合法的發(fā)票和財(cái)務(wù)報(bào)表，以便甲方進(jìn)行付款。第六條材料供應(yīng)及質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)按照甲方要求供應(yīng)施工所需材料，并保證材料的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.2乙方應(yīng)對所供應(yīng)的材料負(fù)責(zé)，確保材料的安全、合格并符合設(shè)計(jì)要求。6.3乙方應(yīng)在材料供應(yīng)前提供材料合格證明和相關(guān)檢測報(bào)告。第七條施工安全及環(huán)保要求7.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方的安全和環(huán)保法律法規(guī)進(jìn)行施工，確保施工現(xiàn)場的安全和環(huán)境保護(hù)。7.2乙方應(yīng)制定并執(zhí)行施工現(xiàn)場的安全管理制度，確保施工過程中的安全和環(huán)保。7.3乙方應(yīng)對施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)，采取有效措施減少施工對環(huán)境的影響。第八條違約責(zé)任8.1如乙方未能按照約定完成工程，甲方有權(quán)按照合同約定追究乙方的違約責(zé)任。8.2如甲方未能按照約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)按照合同約定追究甲方的違約責(zé)任。8.3違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的對方損失，并支付違約金。8.4違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同不能履行所產(chǎn)生的額外費(fèi)用。第九條爭議解決9.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2在爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非有法律判決或法院命令停止施工。第十條合同的生效、變更和終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工并驗(yàn)收合格后終止。10.2任何一方不得單方面變更或解除本合同，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)。10.3本合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求撤出施工現(xiàn)場，并將工程交付給甲方。第十一條保密條款11.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。11.2保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效，除非法律、法規(guī)或法院判決要求披露。第十二條不可抗力12.1因不可抗力導(dǎo)致乙方無法按照約定完成工程，乙方有權(quán)申請延期或解除合同，并根據(jù)實(shí)際情況減輕或免除相應(yīng)的違約責(zé)任。12.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件、政府行為等。第十三條附件本合同的附件包括：工程量清單、施工圖紙、付款計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，附件與本合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本合同的任何修改和補(bǔ)充均需雙方書面確認(rèn)，方為有效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出工程所需的所有材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息，作為工程費(fèi)用及支付方式的基礎(chǔ)。附件二：施工圖紙?zhí)峁┰敿?xì)的施工圖紙，包括道路布局、排水系統(tǒng)、交通設(shè)施、照明設(shè)施等，作為乙方施工的依據(jù)。附件三：付款計(jì)劃詳細(xì)列出工程款項(xiàng)的付款比例、付款時(shí)間、付款方式等信息，確保雙方明確支付條款。附件四：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提供工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確工程質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法。附件五：安全管理制度提供乙方施工現(xiàn)場的安全管理制度，包括安全措施、安全培訓(xùn)、安全事故處理等。附件六：環(huán)保措施方案提供乙方施工過程中的環(huán)保措施方案，確保施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未能按照約定時(shí)間完成工程。2.乙方未能按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。3.甲方未能按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)。4.甲方未能提供乙方所需的施工圖紙、材料等。5.乙方在施工過程中違反安全、環(huán)保等相關(guān)法律法規(guī)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的對方損失，并支付違約金。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同不能履行所產(chǎn)生的額外費(fèi)用。3.違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如果乙方未能按照約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)按照合同約定追究乙方的違約責(zé)任，要求乙方支付違約金，并承擔(dān)因延期導(dǎo)致的額外費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件、政府行為等。2.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.工程量清單：詳細(xì)列出工程所需的所有材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息。4.施工圖紙：提供詳細(xì)的施工圖紙，包括道路布局、排水系統(tǒng)、交通設(shè)施、照明設(shè)施等。5.付款計(jì)劃：詳細(xì)列出工程款項(xiàng)的付款比例、付款時(shí)間、付款方式等信息。6.驗(yàn)收標(biāo)