二零二五年度建設(shè)工程合同工期延誤賠償與處理辦法2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建設(shè)工程合同工期延誤賠償與處理辦法1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1工程延誤的定義1.2賠償?shù)亩x1.3處理辦法的定義2.合同工期2.1合同工期確定2.2工期調(diào)整2.3工期延長(zhǎng)3.工期延誤的原因3.1施工方原因3.2業(yè)主方原因3.3第三方原因4.工期延誤的認(rèn)定4.1工期延誤的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)4.2工期延誤的認(rèn)定程序4.3工期延誤的認(rèn)定結(jié)果5.工期延誤的賠償5.1賠償金額確定5.2賠償計(jì)算方法5.3賠償支付方式6.工期延誤的處理辦法6.1施工方采取措施6.2業(yè)主方采取措施6.3第三方協(xié)助7.工期延誤的責(zé)任劃分7.1施工方責(zé)任7.2業(yè)主方責(zé)任7.3第三方責(zé)任8.工期延誤的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決程序9.合同解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的處理10.合同終止10.1合同終止的條件10.2合同終止的程序10.3合同終止后的處理11.合同變更11.1合同變更的條件11.2合同變更的程序11.3合同變更后的處理12.合同解除或終止后的費(fèi)用結(jié)算12.1費(fèi)用結(jié)算方式12.2費(fèi)用結(jié)算程序12.3費(fèi)用結(jié)算結(jié)果13.合同的生效、期限和終止13.1合同生效13.2合同期限13.3合同終止14.其他約定14.1通知方式14.2不可抗力14.3違約責(zé)任14.4合同爭(zhēng)議解決14.5合同附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1工程延誤的定義：本合同所指的工程延誤，是指施工方未按照合同約定的工期完成工程或達(dá)到合同約定的工程里程碑。1.2賠償?shù)亩x：本合同所指的賠償，是指因工程延誤給業(yè)主方造成的損失，由施工方按照約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償。1.3處理辦法的定義：本合同所指的處理辦法，是指為減少工程延誤對(duì)雙方造成的損失而采取的措施和程序。第二條合同工期2.1合同工期確定：合同工期應(yīng)在合同簽訂前由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確具體日期。2.2工期調(diào)整：如遇不可抗力或其他雙方協(xié)商一致的情況，合同工期可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)雙方書面確認(rèn)。2.3工期延長(zhǎng)：因施工方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期延長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)業(yè)主方書面同意，并按照約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。第三條工期延誤的原因3.1施工方原因：包括施工組織不當(dāng)、施工工藝不熟練、施工質(zhì)量不合格、施工材料供應(yīng)不及時(shí)等。3.2業(yè)主方原因：包括設(shè)計(jì)變更、資金不到位、場(chǎng)地移交不及時(shí)、外部環(huán)境影響等。3.3第三方原因：包括政府政策調(diào)整、自然災(zāi)害、公共設(shè)施中斷等。第四條工期延誤的認(rèn)定4.1工期延誤的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：以合同約定的工期為準(zhǔn)，按實(shí)際完成工程量與合同約定工程量的比例計(jì)算。4.2工期延誤的認(rèn)定程序：由施工方提出工期延誤報(bào)告，業(yè)主方進(jìn)行核實(shí)，并經(jīng)雙方確認(rèn)。4.3工期延誤的認(rèn)定結(jié)果：如認(rèn)定為工期延誤，雙方應(yīng)按照約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。第五條工期延誤的賠償5.1賠償金額確定：賠償金額應(yīng)根據(jù)工期延誤的嚴(yán)重程度、工程延誤期間的費(fèi)用損失等因素確定。5.2賠償計(jì)算方法：賠償金額按合同約定的賠償比例和工期延誤天數(shù)計(jì)算。5.3賠償支付方式：賠償款項(xiàng)應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)支付，如逾期支付，應(yīng)按照合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)支付滯納金。第六條工期延誤的處理辦法6.1施工方采取措施：施工方應(yīng)采取措施加快工程進(jìn)度，減少工期延誤。6.2業(yè)主方采取措施：業(yè)主方應(yīng)積極配合施工方，提供必要的條件，確保工程順利進(jìn)行。6.3第三方協(xié)助：如需第三方協(xié)助，雙方應(yīng)協(xié)商確定協(xié)助方式和費(fèi)用。第七條工期延誤的責(zé)任劃分7.1施工方責(zé)任：因施工方原因?qū)е碌墓て谘诱`，施工方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。7.2業(yè)主方責(zé)任：因業(yè)主方原因?qū)е碌墓て谘诱`，業(yè)主方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.3第三方責(zé)任：因第三方原因?qū)е碌墓て谘诱`，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向第三方追究責(zé)任。第一部分：合同如下：第八條工期延誤的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：本合同爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商、調(diào)解或仲裁。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟；調(diào)解不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解；仲裁不成，雙方可向合同簽訂地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。8.3爭(zhēng)議解決程序：爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)盡力通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照上述爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行調(diào)解或仲裁。第九條合同解除9.1合同解除的條件：發(fā)生不可抗力、合同約定的解除條件、雙方協(xié)商一致等情況，可以解除合同。9.2合同解除的程序：一方提出解除合同，另一方同意，合同解除；如一方不同意，可依法向人民法院提起訴訟或仲裁。第十條合同終止10.1合同終止的條件：合同約定的期限屆滿、合同解除、雙方協(xié)商一致等情況，合同終止。10.2合同終止的程序：合同終止前，雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商；協(xié)商一致后，簽訂終止協(xié)議。第十一條合同變更11.1合同變更的條件：因工程變更、設(shè)計(jì)變更、法律法規(guī)調(diào)整等原因，需要變更合同內(nèi)容。11.2合同變更的程序：變更合同應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。11.3合同變更后的處理：合同變更后，雙方應(yīng)按照變更后的合同約定執(zhí)行。第十二條合同解除或終止后的費(fèi)用結(jié)算12.1費(fèi)用結(jié)算方式：合同解除或終止后，費(fèi)用結(jié)算應(yīng)按照合同約定進(jìn)行。12.2費(fèi)用結(jié)算程序：雙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、方式提交費(fèi)用結(jié)算報(bào)表，經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)算。12.3費(fèi)用結(jié)算結(jié)果：費(fèi)用結(jié)算結(jié)果應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付，如逾期支付，應(yīng)按照合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)支付滯納金。第十三條合同的生效、期限和終止13.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同期限：本合同期限自生效之日起至合同約定的工程竣工之日止。13.3合同終止：合同期限屆滿或合同約定的終止條件成就時(shí)，合同終止。第十四條其他約定14.1通知方式：雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，通過(guò)約定的聯(lián)系方式送達(dá)。14.2不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟或仲裁。14.3違約責(zé)任：任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。14.4合同爭(zhēng)議解決：本合同的爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)等，應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。14.5合同附件：本合同附件包括但不限于工程圖紙、施工方案、變更記錄等，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的定義與范圍1.1第三方的定義：本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督、監(jiān)理、檢測(cè)、評(píng)估等服務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2第三方的范圍：第三方包括但不限于工程監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。第二條第三方的介入程序2.1介入申請(qǐng)：甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，如需第三方介入，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?qǐng)，說(shuō)明介入的原因、目的、預(yù)期效果等。2.2介入審批：對(duì)方收到申請(qǐng)后，應(yīng)在約定的期限內(nèi)予以答復(fù)，同意介入的，雙方應(yīng)共同確定第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.3介入實(shí)施：第三方介入后，應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同的規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)。第三條第三方的責(zé)任與權(quán)利3.1責(zé)任：第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本合同約定，對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量、客觀公正性承擔(dān)責(zé)任。3.2權(quán)利：第三方有權(quán)獲取合同履行過(guò)程中的相關(guān)信息，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。第四條第三方介入的額外條款4.1第三方介入費(fèi)用：第三方介入費(fèi)用應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定支付，費(fèi)用包括但不限于服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等。4.2第三方介入期限：第三方介入期限應(yīng)根據(jù)介入目的和實(shí)際需要確定，并在合作協(xié)議中明確。4.3第三方介入終止：如第三方介入期間合同解除或終止，雙方應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定處理相關(guān)事宜。第五條第三方的責(zé)任限額5.1責(zé)任限額：第三方在介入過(guò)程中，因自身原因造成的損失，其責(zé)任限額應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定執(zhí)行。5.2保險(xiǎn)：第三方應(yīng)購(gòu)買相應(yīng)的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，以保障其介入過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。5.3爭(zhēng)議解決：第三方責(zé)任爭(zhēng)議的解決方式，應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定執(zhí)行。第六條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明6.1責(zé)任劃分：第三方在介入過(guò)程中，其責(zé)任僅限于合作協(xié)議和本合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)甲乙雙方的其他責(zé)任不承擔(dān)責(zé)任。6.2權(quán)利劃分：第三方在介入過(guò)程中，其權(quán)利僅限于合作協(xié)議和本合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)甲乙雙方的其他權(quán)利不享有。6.3信息共享：第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)與甲乙雙方共享相關(guān)信息，但不得泄露商業(yè)秘密。第七條第三方介入的保密義務(wù)7.1保密內(nèi)容：第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，對(duì)獲取的甲乙雙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密。7.2保密期限：保密期限應(yīng)與合同期限一致，合同終止后，保密義務(wù)仍然有效。第八條第三方介入的變更與終止8.1變更：第三方介入的變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面協(xié)議。8.2終止：第三方介入的終止，應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定執(zhí)行，包括但不限于合同解除、終止等情況。第九條第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式：第三方介入的爭(zhēng)議解決方式，應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同約定執(zhí)行。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)具有專業(yè)性和權(quán)威性，能夠公正、公平地解決爭(zhēng)議。第十條第三方介入的適用法律10.1適用法律：第三方介入的適用法律，應(yīng)遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本合同約定。第十一條第三方介入的特殊規(guī)定11.1特殊規(guī)定：如遇特殊情況，第三方介入的具體規(guī)定應(yīng)按照雙方協(xié)商一致的原則執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.工程圖紙：詳細(xì)描述工程設(shè)計(jì)的圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及相關(guān)的設(shè)計(jì)說(shuō)明。2.施工方案：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工技術(shù)措施、安全文明施工措施等。3.合同變更記錄：記錄合同履行過(guò)程中發(fā)生的任何變更，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更時(shí)間等。4.工程進(jìn)度報(bào)告：定期提交的工程進(jìn)度報(bào)告，包括已完成工程量、剩余工程量、工程進(jìn)度圖表等。5.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：工程完成后，由業(yè)主方、施工方和第三方共同進(jìn)行的工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6.質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告：第三方提供的工程質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，包括檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)結(jié)論等。7.資金支付憑證：包括工程進(jìn)度款支付憑證、預(yù)付款支付憑證、進(jìn)度款變更支付憑證等。8.工程變更通知單：由業(yè)主方或施工方發(fā)出的工程變更通知，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更時(shí)間等。9.不可抗力證明：發(fā)生不可抗力事件時(shí)，相關(guān)方提供的證明文件，包括自然災(zāi)害、政府行為等。10.爭(zhēng)議解決文件：包括爭(zhēng)議解決協(xié)議、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決書、法院判決書等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：施工方未按合同約定的工期完成工程。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)工期延誤的天數(shù)，按照合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算賠償金額。示例說(shuō)明：若合同約定工期為180天，實(shí)際完成工期為210天，則工期延誤30天，施工方需支付相應(yīng)的違約金。2.違約行為：施工方未按合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)工程質(zhì)量不合格的程度，按照合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算賠償金額。示例說(shuō)明：若工程部分質(zhì)量不合格，經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，需返工或修復(fù)，施工方需承擔(dān)返工或修復(fù)費(fèi)用。3.違約行為：業(yè)主方未按合同約定的付款期限支付工程款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)逾期支付的金額，按照合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算違約金。示例說(shuō)明：若合同約定每月支付進(jìn)度款，業(yè)主方逾期支付一個(gè)月，需按照約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)支付滯納金。4.違約行為：第三方未按合作協(xié)議和本合同約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)第三方未履行職責(zé)的程度，按照合作協(xié)議和本合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算賠償金額。示例說(shuō)明：若第三方在工程監(jiān)理過(guò)程中未履行監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題，需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.違約行為：任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)泄露信息的嚴(yán)重程度，按照合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算賠償金額。示例說(shuō)明：若一方泄露商業(yè)秘密，給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失，需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。二零二四年度建設(shè)工程合同工期延誤賠償與處理辦法2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同雙方基本信息1.2合同項(xiàng)目概況1.3合同工期及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.延期賠償原則2.1延期賠償?shù)挠?jì)算方法2.2延期賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)2.3延期賠償?shù)闹Ц斗绞?.延期賠償?shù)纳暾?qǐng)與審批3.1延期賠償申請(qǐng)的條件3.2延期賠償申請(qǐng)的流程3.3延期賠償申請(qǐng)的審批權(quán)限4.延期原因分析及認(rèn)定4.1延期原因的分類4.2延期原因的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)4.3延期原因的舉證責(zé)任5.延期處理措施5.1延期處理的程序5.2延期處理的責(zé)任主體5.3延期處理的效果評(píng)估6.延期賠償?shù)木唧w規(guī)定6.1延期賠償?shù)挠?jì)算公式6.2延期賠償?shù)恼{(diào)整因素6.3延期賠償?shù)闹Ц豆?jié)點(diǎn)7.延期賠償?shù)臓?zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決的方式7.2爭(zhēng)議解決的期限7.3爭(zhēng)議解決的費(fèi)用承擔(dān)8.合同履行過(guò)程中的工期延誤處理8.1工期延誤的預(yù)防措施8.2工期延誤的報(bào)告程序8.3工期延誤的處理措施9.工期延誤的記錄與報(bào)告9.1工期延誤的記錄要求9.2工期延誤的報(bào)告要求9.3工期延誤的記錄與報(bào)告的保存期限10.合同變更對(duì)工期延誤的影響10.1合同變更的評(píng)估10.2合同變更對(duì)工期延誤的處理10.3合同變更的審批程序11.工期延誤的責(zé)任承擔(dān)11.1責(zé)任承擔(dān)的原則11.2責(zé)任承擔(dān)的具體規(guī)定11.3責(zé)任承擔(dān)的證明要求12.合同解除與工期延誤的關(guān)系12.1合同解除的條件12.2合同解除對(duì)工期延誤的處理12.3合同解除的審批程序13.合同終止與工期延誤的處理13.1合同終止的條件13.2合同終止對(duì)工期延誤的處理13.3合同終止的審批程序14.合同附件與補(bǔ)充條款14.1附件清單14.2補(bǔ)充條款的適用范圍14.3補(bǔ)充條款的修改程序第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同雙方基本信息（1）甲方：名稱，住所，法定代表人，聯(lián)系方式（2）乙方：名稱，住所，法定代表人，聯(lián)系方式1.2合同項(xiàng)目概況（1）項(xiàng)目名稱（2）項(xiàng)目地點(diǎn)（3）項(xiàng)目規(guī)模（4）項(xiàng)目總投資1.3合同工期及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（1）合同工期：自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工之日止（2）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目開工日期、項(xiàng)目完工日期、項(xiàng)目驗(yàn)收日期第二條延期賠償原則2.1延期賠償?shù)挠?jì)算方法（1）按實(shí)際工期延誤天數(shù)計(jì)算（2）賠償金額=合同總價(jià)×延誤天數(shù)×每日賠償比例2.2延期賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)（1）每日賠償比例為合同總價(jià)的0.5%（2）賠償金額最高不超過(guò)合同總價(jià)的10%2.3延期賠償?shù)闹Ц斗绞剑?）賠償金額應(yīng)在合同工期延誤后30日內(nèi)支付（2）支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬第三條延期賠償?shù)纳暾?qǐng)與審批3.1延期賠償申請(qǐng)的條件（1）合同工期延誤（2）乙方已按照合同約定完成延期賠償申請(qǐng)的準(zhǔn)備工作3.2延期賠償申請(qǐng)的流程（1）乙方在合同工期延誤后5日內(nèi)向甲方提出延期賠償申請(qǐng)（2）甲方在收到乙方申請(qǐng)后10日內(nèi)進(jìn)行審核（3）審核通過(guò)后，甲方應(yīng)在30日內(nèi)支付賠償金額3.3延期賠償申請(qǐng)的審批權(quán)限（1）甲方法定代表人或授權(quán)代表負(fù)責(zé)審批（2）審批權(quán)限不得轉(zhuǎn)讓第四條延期原因分析及認(rèn)定4.1延期原因的分類（1）甲方原因（2）乙方原因（3）不可抗力原因4.2延期原因的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）甲方原因：因甲方提供的資料不完整、未按時(shí)支付款項(xiàng)等原因造成的工期延誤（2）乙方原因：因乙方施工組織不當(dāng)、材料供應(yīng)不及時(shí)等原因造成的工期延誤（3）不可抗力原因：因地震、洪水、火災(zāi)等不可抗力因素造成的工期延誤4.3延期原因的舉證責(zé)任（1）甲方原因：由甲方承擔(dān)舉證責(zé)任（2）乙方原因：由乙方承擔(dān)舉證責(zé)任（3）不可抗力原因：雙方共同承擔(dān)舉證責(zé)任第五條延期處理措施5.1延期處理的程序（1）乙方在合同工期延誤后立即向甲方報(bào)告（2）甲方在收到乙方報(bào)告后5日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)（3）根據(jù)調(diào)查結(jié)果，甲方提出延期處理措施5.2延期處理的責(zé)任主體（1）因甲方原因造成的工期延誤：甲方承擔(dān)處理責(zé)任（2）因乙方原因造成的工期延誤：乙方承擔(dān)處理責(zé)任（3）因不可抗力原因造成的工期延誤：雙方共同承擔(dān)處理責(zé)任5.3延期處理的效果評(píng)估（1）乙方應(yīng)在合同工期延誤后30日內(nèi)完成工期延誤的處理（2）甲方對(duì)處理效果進(jìn)行評(píng)估，如未達(dá)到預(yù)期效果，可要求乙方重新處理第六條延期賠償?shù)木唧w規(guī)定6.1延期賠償?shù)挠?jì)算公式賠償金額=合同總價(jià)×延誤天數(shù)×每日賠償比例6.2延期賠償?shù)恼{(diào)整因素（1）因甲方原因造成的工期延誤：每日賠償比例增加0.1%（2）因乙方原因造成的工期延誤：每日賠償比例減少0.1%（3）因不可抗力原因造成的工期延誤：每日賠償比例保持不變6.3延期賠償?shù)闹Ц豆?jié)點(diǎn)（1）在合同工期延誤后30日內(nèi)支付賠償金額（2）如合同工期延誤超過(guò)30天，則每月支付賠償金額的1/3第七條延期賠償?shù)臓?zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決的方式（1）協(xié)商解決（2）調(diào)解解決（3）仲裁解決7.2爭(zhēng)議解決的期限（1）協(xié)商解決：自爭(zhēng)議發(fā)生后30日內(nèi)（2）調(diào)解解決：自爭(zhēng)議發(fā)生后60日內(nèi)（3）仲裁解決：自爭(zhēng)議發(fā)生后90日內(nèi)7.3爭(zhēng)議解決的費(fèi)用承擔(dān)（1）協(xié)商解決：由雙方自行承擔(dān)（2）調(diào)解解決：由雙方共同承擔(dān)（3）仲裁解決：仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)第八條合同履行過(guò)程中的工期延誤處理8.1工期延誤的預(yù)防措施（1）甲方應(yīng)按時(shí)提供施工圖紙、技術(shù)資料等（2）乙方應(yīng)合理安排施工計(jì)劃，確保施工進(jìn)度（3）雙方應(yīng)定期召開工程進(jìn)度會(huì)議，及時(shí)溝通解決施工中的問(wèn)題8.2工期延誤的報(bào)告程序（1）乙方應(yīng)于工期延誤發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)向甲方報(bào)告（2）報(bào)告內(nèi)容包括延誤原因、預(yù)計(jì)延誤時(shí)間及應(yīng)對(duì)措施8.3工期延誤的處理措施（1）甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決施工中的問(wèn)題（2）乙方應(yīng)采取措施加快施工進(jìn)度，盡可能減少工期延誤第九條工期延誤的記錄與報(bào)告9.1工期延誤的記錄要求（1）乙方應(yīng)詳細(xì)記錄工期延誤的原因、時(shí)間及處理情況（2）記錄應(yīng)包括相關(guān)證明材料，如會(huì)議紀(jì)要、照片等9.2工期延誤的報(bào)告要求（1）乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告工期延誤情況（2）報(bào)告應(yīng)包括延誤原因、預(yù)計(jì)延誤時(shí)間及應(yīng)對(duì)措施9.3工期延誤的記錄與報(bào)告的保存期限（1）記錄與報(bào)告應(yīng)保存至合同履行完畢后3年第十條合同變更對(duì)工期延誤的影響10.1合同變更的評(píng)估（1）變更內(nèi)容對(duì)工期的影響（2）變更所需增加的工期10.2合同變更對(duì)工期延誤的處理（1）如變更導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)按照延期賠償原則進(jìn)行處理（2）變更后的工期應(yīng)重新計(jì)算10.3合同變更的審批程序（1）變更內(nèi)容經(jīng)雙方協(xié)商一致（2）變更內(nèi)容需書面記錄并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)第十一節(jié)工期延誤的責(zé)任承擔(dān)11.1責(zé)任承擔(dān)的原則（1）責(zé)任方承擔(dān)因自身原因造成的工期延誤責(zé)任（2）因不可抗力造成的工期延誤，責(zé)任由雙方協(xié)商承擔(dān)11.2責(zé)任承擔(dān)的具體規(guī)定（1）甲方原因造成的工期延誤：甲方承擔(dān)全部責(zé)任（2）乙方原因造成的工期延誤：乙方承擔(dān)全部責(zé)任（3）不可抗力原因造成的工期延誤：根據(jù)實(shí)際情況，由雙方協(xié)商分擔(dān)11.3責(zé)任承擔(dān)的證明要求（1）責(zé)任方需提供相關(guān)證明材料，如氣象記錄、政府文件等第十二節(jié)合同解除與工期延誤的關(guān)系12.1合同解除的條件（1）一方違約（2）不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行12.2合同解除對(duì)工期延誤的處理（1）合同解除后，因工期延誤產(chǎn)生的賠償按合同約定執(zhí)行（2）合同解除后，剩余工程按合同約定繼續(xù)履行12.3合同解除的審批程序（1）合同解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致（2）合同解除內(nèi)容需書面記錄并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)第十三節(jié)合同終止與工期延誤的處理13.1合同終止的條件（1）合同履行完畢（2）合同解除13.2合同終止對(duì)工期延誤的處理（1）合同終止后，因工期延誤產(chǎn)生的賠償按合同約定執(zhí)行（2）合同終止后，剩余工程按合同約定處理13.3合同終止的審批程序（1）合同終止需經(jīng)雙方協(xié)商一致（2）合同終止內(nèi)容需書面記錄并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)第十四節(jié)合同附件與補(bǔ)充條款14.1附件清單（1）施工圖紙及技術(shù)資料（2）施工合同附件14.2補(bǔ)充條款的適用范圍（1）補(bǔ)充條款適用于合同履行過(guò)程中的未盡事宜（2）補(bǔ)充條款的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致14.3補(bǔ)充條款的修改程序（1）提出修改建議（2）雙方協(xié)商一致后，以書面形式修改補(bǔ)充條款（3）修改后的補(bǔ)充條款經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義及范圍1.1第三方的概念第三方是指在合同履行過(guò)程中，為協(xié)助合同雙方完成合同目的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)理或其他輔助性工作的獨(dú)立主體。1.2第三方介入的范圍（1）工程監(jiān)理：對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全生產(chǎn)。（2）技術(shù)咨詢：為合同雙方提供技術(shù)咨詢服務(wù)，包括技術(shù)方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等。（3）中介服務(wù)：為合同雙方提供信息交流、合同談判、合同履行等方面的服務(wù)。2.第三方介入的審批程序2.1甲方或乙方在需要第三方介入時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?qǐng)，并說(shuō)明第三方介入的原因、范圍及預(yù)期效果。2.2對(duì)方收到申請(qǐng)后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)，同意或不同意第三方介入。2.3雙方同意第三方介入后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與第三方簽訂書面合作協(xié)議。3.第三方的責(zé)權(quán)利3.1責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因造成的損失，由第三方自行承擔(dān)。3.2權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，獲取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。（2）第三方有權(quán)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出合理化建議。3.3義務(wù)（1）第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保服務(wù)質(zhì)量和安全。（2）第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的關(guān)系（1）第三方與甲方之間不存在直接的合同關(guān)系，第三方對(duì)甲方承擔(dān)的責(zé)任僅限于合作協(xié)議的約定。（2）甲方有權(quán)要求第三方按照合作協(xié)議的約定履行職責(zé)，對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2第三方與乙方的關(guān)系（1）第三方與乙方之間不存在直接的合同關(guān)系，第三方對(duì)乙方承擔(dān)的責(zé)任僅限于合作協(xié)議的約定。（2）乙方有權(quán)要求第三方按照合作協(xié)議的約定履行職責(zé)，對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3第三方與合同雙方的關(guān)系（1）第三方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益，不得損害任何一方的利益。（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，由合同雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。5.第三方的責(zé)任限額5.1第三方在履行合作協(xié)議過(guò)程中，因自身原因造成的損失，其責(zé)任限額為合作協(xié)議約定的金額。5.2如第三方責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)損失，超出部分由合同雙方按照責(zé)任劃分承擔(dān)。6.第三方介入的終止（1）合同履行完畢（2）合同解除（3）第三方無(wú)法繼續(xù)履行合作協(xié)議（4）合同雙方協(xié)商一致6.2第三方介入終止后，合同雙方應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議的約定，對(duì)第三方的服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.施工圖紙及技術(shù)資料詳細(xì)要求：包含施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、施工組織設(shè)計(jì)、材料清單、