2025年度瀝青路面施工合同糾紛解決協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度瀝青路面施工合同糾紛解決協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（施工方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（業(yè)主方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方于2025年度承擔(dān)了乙方瀝青路面施工項目，為確保雙方在施工過程中及施工完成后能夠妥善解決可能出現(xiàn)的合同糾紛，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、糾紛解決原則1.雙方應(yīng)本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，積極協(xié)商解決合同糾紛。2.雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益。二、糾紛解決方式1.雙方在施工過程中及施工完成后發(fā)生的合同糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（1）向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；（2）向仲裁委員會申請仲裁；（3）提交調(diào)解委員會進(jìn)行調(diào)解。三、爭議解決機(jī)構(gòu)（1）有管轄權(quán)的人民法院；（2）仲裁委員會；（3）調(diào)解委員會。（1）優(yōu)先選擇有管轄權(quán)的人民法院；（2）若雙方均同意，可選擇仲裁委員會；（3）若雙方均同意，可選擇調(diào)解委員會。四、爭議解決費(fèi)用1.雙方在爭議解決過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、鑒定費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)。2.若雙方均同意，爭議解決費(fèi)用可由雙方按比例分擔(dān)。五、爭議解決期限1.雙方應(yīng)在發(fā)生合同糾紛后30日內(nèi)，向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，要求解決爭議。2.若雙方在接到書面通知后30日內(nèi)未能達(dá)成一致意見，則可按本協(xié)議第三條的規(guī)定，選擇爭議解決方式。六、其他1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。甲方（施工方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（業(yè)主方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，第三方是指除甲方（施工方）和乙方（業(yè)主方）之外的任何個人、企業(yè)、組織或其他實體，包括但不限于鑒定機(jī)構(gòu)、調(diào)解機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)、技術(shù)評估機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的情形1.在雙方協(xié)商不成時，可共同選擇第三方介入糾紛解決。2.在爭議解決過程中，雙方認(rèn)為有必要引入第三方提供專業(yè)意見或協(xié)助解決爭議時。三、第三方介入的方式1.雙方共同選定第三方，并委托第三方進(jìn)行鑒定、評估、調(diào)解或仲裁。2.第三方可接受雙方的委托，對糾紛進(jìn)行獨立調(diào)查、分析、提出解決方案。四、第三方責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體方式及雙方協(xié)商確定。2.第三方的責(zé)任限額應(yīng)在協(xié)議中明確約定，并作為第三方服務(wù)費(fèi)用的一部分。3.若第三方因故意或重大過失導(dǎo)致糾紛解決結(jié)果有誤，造成一方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但不超過其責(zé)任限額。五、第三方責(zé)權(quán)利1.第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)協(xié)議約定，獨立進(jìn)行鑒定、評估、調(diào)解或仲裁；（2）獲取與糾紛相關(guān)的必要信息和資料；（3）要求甲方、乙方或其他相關(guān)方提供必要的協(xié)助。2.第三方的義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；（2）保守與糾紛相關(guān)的商業(yè)秘密；（3）按照協(xié)議約定，及時、公正、獨立地履行職責(zé)；（4）在糾紛解決過程中，不得接受任何可能影響其公正性的利益。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方介入糾紛解決后，與甲方、乙方及其他相關(guān)方的關(guān)系如下：（1）第三方與甲方、乙方均為獨立主體，彼此之間不存在隸屬關(guān)系；（2）第三方在糾紛解決過程中，僅對雙方負(fù)責(zé)，不得將糾紛信息公開或透露給第三方以外的其他人員或機(jī)構(gòu)；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，如需與其他相關(guān)方溝通，應(yīng)事先取得甲方、乙方的同意。2.甲方、乙方應(yīng)積極配合第三方的工作，提供必要的資料和協(xié)助，不得故意阻礙第三方履行職責(zé)。七、第三方介入的流程1.雙方在協(xié)商不成時，共同選定第三方介入糾紛解決。2.第三方接受委托后，向甲方、乙方發(fā)出書面通知，明確其職責(zé)和介入時間。3.第三方根據(jù)協(xié)議約定，開展鑒定、評估、調(diào)解或仲裁工作。4.第三方完成工作后，向甲方、乙方提交書面報告，報告內(nèi)容包括但不限于：（1）糾紛事實；（2）解決方案；（3）第三方認(rèn)為必要的其他事項。5.甲方、乙方在收到第三方報告后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出書面意見或修改建議。6.雙方根據(jù)第三方報告和意見，進(jìn)一步協(xié)商或采取其他措施解決爭議。八、本部分修正內(nèi)容為2025年度瀝青路面施工合同糾紛解決協(xié)議的補(bǔ)充條款，與第一部分共同構(gòu)成完整的協(xié)議。九、本部分修正內(nèi)容自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（業(yè)主方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目合同書：詳細(xì)記載雙方權(quán)利義務(wù)、項目范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容的正式合同文件。2.施工圖紙：包括施工平面圖、立面圖、剖面圖等，用于指導(dǎo)施工過程。3.施工方案：包括施工工藝、施工組織設(shè)計、安全措施、環(huán)境保護(hù)措施等。4.施工進(jìn)度計劃：詳細(xì)列明施工各個階段的起止時間、主要工作內(nèi)容、所需資源等。5.質(zhì)量檢驗報告：記錄施工過程中各階段的檢驗結(jié)果，證明工程質(zhì)量符合合同要求。6.付款憑證：包括發(fā)票、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，證明款項已支付。7.爭議解決記錄：包括雙方協(xié)商、第三方介入、仲裁或訴訟等爭議解決過程中的相關(guān)文件。8.爭議解決結(jié)果：包括仲裁裁決、法院判決、調(diào)解協(xié)議等，明確雙方權(quán)利義務(wù)。9.施工過程中的照片、視頻等資料：用于證明施工過程、質(zhì)量、進(jìn)度等情況。10.其他雙方認(rèn)為必要的附件。附件要求：1.附件內(nèi)容應(yīng)真實、完整、準(zhǔn)確，與合同內(nèi)容相符。2.附件應(yīng)按照合同約定的順序排列，并注明附件名稱。3.附件應(yīng)由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)，作為合同的有效組成部分。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方（施工方）違約：未按合同約定的時間完成施工；施工質(zhì)量不符合合同要求；未按合同約定支付工程款；未履行合同約定的其他義務(wù)。（2）乙方（業(yè)主方）違約：未按合同約定的時間支付工程款；未按合同約定提供施工場地、材料等；未履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方（施工方）違約：未能按合同約定時間完成施工的，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同總價款的1%作為違約金；施工質(zhì)量不符合合同要求的，甲方應(yīng)無條件返工，直至符合合同要求，并賠償乙方因此遭受的損失；未按合同約定支付工程款的，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項的1%作為違約金。（2）乙方（業(yè)主方）違約：未能按合同約定時間支付工程款的，每逾期一天，應(yīng)向