2025年固定單價施工合同范本：城市軌道交通建設

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年固定單價施工合同范本：城市軌道交通建設本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工方）：___________乙方（建設單位）：___________鑒于甲方需在城市軌道交通建設項目中委托乙方進行施工，雙方經友好協商，達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：_________________________2.項目地點：_________________________3.項目規(guī)模：_________________________4.項目總投資：_________________________5.施工工期：_________________________二、施工內容1.乙方負責本項目的全部施工工作，包括但不限于：（1）土建工程；（2）鋼結構工程；（3）裝飾裝修工程；（4）電氣工程；（5）給排水工程；（6）通風空調工程；（7）消防工程；（8）其他相關工程。2.乙方應按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、設計文件和施工圖紙的要求，確保施工質量、安全和進度。三、工程量及單價1.本合同工程量清單如下：|序號|工程內容|單位|數量|單價（元）|金額（元）|||||||||1|土建工程|項|______|______|______||2|鋼結構工程|項|______|______|______||3|裝飾裝修工程|項|______|______|______||4|電氣工程|項|______|______|______||5|給排水工程|項|______|______|______||6|通風空調工程|項|______|______|______||7|消防工程|項|______|______|______||8|其他相關工程|項|______|______|______|2.本合同采用固定單價結算方式，工程量清單中所列單價為綜合單價，包括材料費、人工費、機械使用費、施工措施費、企業(yè)管理費、利潤、稅金等一切費用。四、付款方式1.乙方在工程開工前，向甲方提交開工報告，經甲方審核合格后，甲方支付合同總價款的_________%作為預付款。2.乙方在每月底向甲方提交上月已完成工程量清單及相應的工程款支付申請，甲方在收到乙方提交的申請后____個工作日內，根據實際完成工程量及合同約定單價，支付當月工程款。3.工程竣工后，乙方提交竣工驗收報告，經甲方審核合格后，甲方在____個工作日內支付合同總價款的_________%作為竣工結算款。4.甲方在合同約定的期限內未支付工程款，應向乙方支付_____%的違約金。五、工期及延誤責任1.本合同工期為____年____個月。2.乙方應嚴格按照合同約定的工期完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.甲方因不可抗力因素導致工期延誤，應書面通知乙方，并經雙方協商一致后，可順延工期。六、質量保證1.乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、設計文件和施工圖紙的要求，確保施工質量。2.乙方在施工過程中，應接受甲方及有關部門的監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現的問題，應及時整改。3.工程質量保修期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。七、安全生產1.乙方應建立健全安全生產責任制，嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。2.乙方應確保施工現場的安全防護設施、安全警示標志等齊全有效，確保施工人員的人身安全。3.發(fā)生安全事故，乙方應立即啟動應急預案，采取有效措施，防止事故擴大，并按規(guī)定及時上報有關部門。八、違約責任1.乙方未能按照合同約定完成施工任務，每延誤一日，應向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金。2.乙方未能按照合同約定保證施工質量，給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。3.甲方未能按照合同約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付_____%的違約金。4.任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。九、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：___________乙方（建設單位）：___________簽訂日期：_________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.施工監(jiān)理單位：負責對施工過程進行監(jiān)督管理，確保施工質量、安全和進度符合合同要求。2.設計單位：負責項目設計，提供設計文件和圖紙。3.材料供應商：提供項目所需材料。4.施工設備租賃商：提供項目所需施工設備。5.質量檢測機構：對施工質量進行檢測。6.評估機構：對項目進行評估。7.咨詢機構：提供專業(yè)咨詢服務。二、第三方介入的審批程序1.甲方和乙方在引入第三方前，應協商一致，并報相關部門審批。2.甲方和乙方應向第三方提供必要的資質證明文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、資質證書、相關業(yè)績等。3.第三方應在接到甲方和乙方的邀請函后，在規(guī)定的時間內回復是否接受邀請。三、第三方的責任和權利1.第三方的責任：（1）第三方應按照合同約定，履行其職責，確保其工作符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同要求。（2）第三方應對其工作成果承擔相應的法律責任。（3）第三方應遵守保密協議，對項目信息保密。2.第三方的權利：（1）第三方有權要求甲方和乙方提供必要的協助和支持。（2）第三方有權根據合同約定，獲得相應的報酬。四、第三方責任限額1.第三方的責任限額由合同約定，具體如下：（1）施工監(jiān)理單位：在合同約定的責任限額內，對施工質量、安全和進度承擔相應責任。（2）設計單位：在合同約定的責任限額內，對設計質量承擔相應責任。（3）材料供應商：在合同約定的責任限額內，對材料質量承擔相應責任。（4）施工設備租賃商：在合同約定的責任限額內，對設備質量承擔相應責任。（5）質量檢測機構：在合同約定的責任限額內，對檢測質量承擔相應責任。（6）評估機構：在合同約定的責任限額內，對評估結果承擔相應責任。（7）咨詢機構：在合同約定的責任限額內，對咨詢服務承擔相應責任。2.如第三方責任超過合同約定的責任限額，超出部分由甲方和乙方共同承擔。五、第三方與其他各方的劃分說明1.甲方與乙方之間的權利義務關系，不受第三方介入的影響。2.第三方在履行職責過程中，應遵守甲方和乙方的相關規(guī)定。3.第三方與甲方、乙方之間的爭議，應通過協商解決，協商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。4.第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致甲方或乙方遭受損失，應承擔相應的賠償責任。六、第三方變更及退出1.第三方如需變更，應提前向甲方和乙方提出申請，經雙方同意后方可變更。2.第三方如需退出，應提前向甲方和乙方提出申請，并妥善處理相關事宜。3.第三方退出后，甲方和乙方應根據實際情況，重新選擇合適的第三方。七、其他1.本合同中關于第三方介入的條款，適用于所有第三方。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工方）：___________乙方（建設單位）：___________簽訂日期：_________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：項目設計文件及圖紙要求：包含項目所有的設計文件、圖紙、技術規(guī)范、施工圖等，由設計單位提供，確保內容完整、準確。2.附件二：施工組織設計要求：詳細說明施工方案、施工順序、施工方法、施工進度計劃、安全措施等，由施工方編制。3.附件三：工程量清單要求：詳細列出工程量清單，包括工程內容、單位、數量、單價、金額等，由施工方編制。4.附件四：合同專用條款要求：根據項目具體情況，由雙方協商確定的專用條款，包括但不限于付款方式、工期調整、質量標準等。5.附件五：第三方資質證明文件要求：第三方提供其營業(yè)執(zhí)照、資質證書、相關業(yè)績等證明文件，確保其具備履行合同的能力。6.附件六：保密協議要求：甲方、乙方和第三方簽訂保密協議，約定項目信息的保密范圍、保密期限和違約責任。7.附件七：安全生產責任書要求：甲方、乙方和第三方簽訂安全生產責任書，明確各自在安全生產方面的責任。8.附件八：質量保證書要求：施工方提供質量保證書，承諾按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同要求進行施工，確保工程質量。9.附件九：竣工驗收報告要求：項目竣工后，由施工方編制竣工驗收報告，經甲方、乙方和第三方共同驗收合格。10.附件十：工程結算書要求：項目完成后，由施工方編制工程結算書，經甲方、乙方和第三方共同審核確認。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未能按照合同約定的工期完成施工任務。責任認定標準：每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金。示例說明：若合同約定工期為12個月，實際工期延誤1個月，則乙方應支付合同總價款的_____%作為違約金。2.違約行為：乙方未能按照合同約定保證施工質量。責任認定標準：乙方應承擔因施工質量問題造成的損失，包括但不限于修復費用、停工損失等。示例說明：若因施工質量問題導致甲方遭受損失，乙方應賠償甲方實際損失金額。3.違約行為：甲方未能按照合同約定支付工程款。責任認定標準：每延誤一日，甲方應向乙方支付_____%的違約金。示例說明：若合同約定甲方應在每月底支付工程款，實際支付延誤1個月，則甲方應支付乙方_____%的違約金。4.違約行為：第三方未能按照合同約定履行職責。責任認定標準：第三方應承擔因其工作失誤造成的損失，包括但不