2025年度地下綜合管廊建設工程承攬施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度地下綜合管廊建設工程承攬施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________鑒于甲方需要建設地下綜合管廊，乙方愿意承擔該工程的施工任務，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：2025年度地下綜合管廊建設工程2.工程地點：____________________3.工程規(guī)模：____________________4.工程內容：____________________5.工程總投資：____________________二、合同工期1.工程開工日期：____________________2.工程竣工日期：____________________3.工期延誤責任：____________________三、工程款項1.乙方應按照甲方提供的工程量清單及合同約定進行施工，工程量清單詳見附件。2.乙方應按照合同約定的時間節(jié)點向甲方提交工程進度款申請，甲方應在收到申請后____個工作日內支付。3.工程結算：____________________4.乙方應按照合同約定的時間節(jié)點向甲方提交竣工結算申請，甲方應在收到申請后____個工作日內完成審核并支付。四、工程質量1.乙方應嚴格按照國家有關工程建設標準、規(guī)范和設計文件進行施工，確保工程質量。2.工程質量標準：____________________3.工程驗收：____________________五、安全生產1.乙方應嚴格按照國家有關安全生產法律法規(guī)和標準進行施工，確保施工安全。2.乙方應建立健全安全生產責任制，加強施工現場安全管理。3.乙方應定期對施工現場進行安全檢查，發(fā)現問題及時整改。六、知識產權1.乙方在施工過程中所使用的材料、設備、技術等，不得侵犯他人的知識產權。2.乙方應保證其提供的施工圖紙、技術資料等符合國家相關法律法規(guī)的要求。七、保密條款1.雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密期限：自合同簽訂之日起____年。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.工程量清單2.施工圖紙及技術資料3.其他相關文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，參與工程建設的任何單位或個人，包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、檢測單位、材料供應商、設備供應商、施工分包單位等。二、第三方介入原因及方式1.第三方介入原因：（1）甲方根據工程建設需要，聘請第三方提供專業(yè)服務。（2）乙方根據工程建設需要，聘請第三方提供材料、設備或施工分包服務。（3）在工程建設過程中，因特殊情況需要第三方介入。2.第三方介入方式：（1）甲方或乙方與第三方簽訂委托協(xié)議或合同。（2）甲方或乙方與第三方簽訂分包合同。（3）甲方或乙方與第三方簽訂咨詢服務合同。三、第三方責任限額1.第三方責任限額是指第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成損失時，甲方和乙方各自應承擔的責任上限。2.第三方責任限額的確定：（1）根據第三方提供的服務內容、工程量及市場價格等因素確定。（2）在委托協(xié)議或合同中明確約定。3.第三方責任限額的履行：（1）第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成損失時，應在責任限額內承擔相應責任。（2）超過責任限額的部分，由甲方和乙方按合同約定承擔。四、第三方責權利劃分1.第三方權利：（1）根據委托協(xié)議或合同約定，享有相應的報酬。（2）在履行本合同過程中，享有合法權利。2.第三方義務：（1）按照委托協(xié)議或合同約定，提供優(yōu)質、高效的服務。（2）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。（3）在工程建設過程中，對自身行為負責，確保工程質量、安全和環(huán)保。3.第三方與其他各方的關系：（1）第三方與甲方、乙方之間是委托關系，應按照委托協(xié)議或合同約定履行義務。（2）第三方在履行本合同過程中，應服從甲方和乙方的管理。（3）第三方與其他參與工程建設的單位或個人之間，應遵循公平、公正、誠信的原則，共同維護工程建設秩序。五、第三方介入后的合同調整1.甲方或乙方與第三方簽訂的委托協(xié)議或合同，與本合同內容不一致的，以本合同為準。2.第三方介入后，如需對本合同進行修改，甲方和乙方應協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。3.補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。六、第三方介入后的爭議解決1.第三方在履行本合同過程中，與甲方或乙方發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.第三方介入后的爭議解決，不影響本合同其他條款的履行。七、其他1.本合同第三部分附件中涉及第三方的內容，應與本部分內容一致。2.本合同第三部分附件中未涉及第三方的內容，但第三方介入后，需增加相關內容的，應在附件中補充。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單詳細要求和說明：工程量清單應包含所有工程的詳細描述、工程量、單位、單價和總價，確保清晰、完整。2.施工圖紙及技術資料詳細要求和說明：施工圖紙應包括所有必要的建筑、結構、電氣、管道、設備等圖紙，技術資料應包含施工規(guī)范、操作規(guī)程、質量標準等。3.施工進度計劃詳細要求和說明：施工進度計劃應詳細列出各個階段的施工內容和時間節(jié)點，確保施工有序進行。4.材料設備清單詳細要求和說明：材料設備清單應詳細列出所有使用的材料、設備的名稱、規(guī)格、數量、供應商等信息。5.付款進度計劃詳細要求和說明：付款進度計劃應明確各階段付款的時間和金額，確保資金流轉順暢。6.安全生產責任制詳細要求和說明：安全生產責任制應明確各方的安全責任和義務，確保施工現場的安全。7.環(huán)境保護措施詳細要求和說明：環(huán)境保護措施應詳細描述如何減少施工過程中的環(huán)境污染，包括廢水、廢氣、噪音等。8.工程驗收報告詳細要求和說明：工程驗收報告應包括工程質量、安全、環(huán)保等方面的檢查結果，以及驗收結論。9.第三方合同及協(xié)議詳細要求和說明：所有涉及第三方服務的合同及協(xié)議，包括設計、監(jiān)理、檢測、分包等，應詳細列明。10.緊急預案詳細要求和說明：應急預案應包括應對自然災害、事故等緊急情況的措施和程序。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：違約行為：未按時支付工程進度款。責任認定：甲方應向乙方支付逾期付款的違約金，違約金按未支付款項的日利率計算。示例：若甲方逾期支付工程進度款，應自逾期之日起向乙方支付日利率為萬分之二的違約金。2.乙方違約行為及責任認定：違約行為：未按合同約定完成工程進度。責任認定：乙方應向甲方支付違約金，違約金按實際進度延誤天數乘以每日合同總價的千分之五計算。示例：若乙方延誤工程進度一天，應向甲方支付合同總價的千分之五作為違約金。3.第三方違約行為及責任認定：違約行為：第三方未按合同約定提供服務或產品。責任認定：第三方應承擔違約責任，賠償因違約造成的損失，并承擔由此產生的所有費用。示例：若第三方提供的材料存在質量問題，導致工程停工，第三方應賠償停工期間造成的損失和額外費用。4.其他違約行為及責任認定：違約行為：