2025年度水利工程工期延誤補(bǔ)償及責(zé)任書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度水利工程工期延誤補(bǔ)償及責(zé)任書本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：________________________乙方（施工單位）：________________________鑒于甲方為________________________（項(xiàng)目名稱），乙方為________________________（項(xiàng)目名稱）的施工單位，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就2025年度水利工程工期延誤補(bǔ)償及責(zé)任事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、工期延誤補(bǔ)償1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)和施工合同約定的工期完成施工任務(wù)。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。2.工期延誤的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）工期延誤在1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月），每日補(bǔ)償金額為____元；（5）工期延誤超過12個(gè)月，每日補(bǔ)償金額為____元。3.甲方應(yīng)在收到乙方提交的工期延誤報(bào)告之日起____日內(nèi)，按照上述標(biāo)準(zhǔn)支付工期延誤補(bǔ)償費(fèi)用。二、責(zé)任劃分1.因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）導(dǎo)致工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可免于承擔(dān)工期延誤責(zé)任。（1）施工組織不力，導(dǎo)致施工進(jìn)度緩慢；（2）施工質(zhì)量不合格，返工或修復(fù)導(dǎo)致工期延誤；（3）違反施工合同約定，擅自改變施工方案或施工工藝導(dǎo)致工期延誤；（4）施工過程中發(fā)生安全事故，導(dǎo)致工期延誤；（5）其他因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`。3.甲方在施工過程中提供的材料、設(shè)備或技術(shù)支持不符合要求，導(dǎo)致工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。三、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向施工所在地的人民法院提起訴訟。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（建設(shè)單位）：________________________乙方（施工單位）：________________________簽訂日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，“第三方”是指除甲方（建設(shè)單位）和乙方（施工單位）以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、設(shè)備供應(yīng)商、材料供應(yīng)商、保險(xiǎn)公司、仲裁機(jī)構(gòu)等。第三方介入的目的在于提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督施工質(zhì)量、處理爭議、提供技術(shù)支持等。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照本合同規(guī)定的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.第三方的責(zé)任限額根據(jù)其提供的具體服務(wù)內(nèi)容確定，具體如下：（1）監(jiān)理單位：監(jiān)理單位因監(jiān)理失職導(dǎo)致工期延誤，責(zé)任限額為延誤工期總天數(shù)乘以每日補(bǔ)償金額的____%；（2）設(shè)計(jì)單位：設(shè)計(jì)單位因設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致工期延誤，責(zé)任限額為延誤工期總天數(shù)乘以每日補(bǔ)償金額的____%；（3）設(shè)備供應(yīng)商：設(shè)備供應(yīng)商因設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致工期延誤，責(zé)任限額為延誤工期總天數(shù)乘以每日補(bǔ)償金額的____%；（4）材料供應(yīng)商：材料供應(yīng)商因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致工期延誤，責(zé)任限額為延誤工期總天數(shù)乘以每日補(bǔ)償金額的____%；（5）保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司按照保險(xiǎn)合同約定，對因保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的事件導(dǎo)致的工期延誤，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。三、第三方責(zé)權(quán)利劃分1.第三方責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全；（2）第三方應(yīng)積極配合甲方、乙方開展工作，提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.第三方權(quán)利：（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的工作條件和支持；（3）第三方有權(quán)對施工過程中的問題提出意見和建議。3.第三方義務(wù)：（1）第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同約定；（2）第三方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全要求；（3）第三方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向甲方、乙方通報(bào)工作進(jìn)展情況。四、第三方介入程序1.甲方、乙方在合同履行過程中，如需第三方介入，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對方。2.甲方、乙方應(yīng)共同與第三方簽訂服務(wù)合同，明確第三方職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任限額。3.第三方介入后，甲方、乙方應(yīng)積極配合第三方開展工作，確保施工順利進(jìn)行。五、爭議處理1.第三方在履行職責(zé)過程中，如與甲方、乙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向施工所在地的人民法院提起訴訟。3.第三方介入的爭議，應(yīng)參照本合同及第三方服務(wù)合同的約定處理。六、其他1.本合同附件中列明的第三方，應(yīng)在本合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)與甲方、乙方簽訂服務(wù)合同。2.本合同中的第三方責(zé)任限額可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)甲方、乙方和第三方協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.本合同未盡事宜，可由甲方、乙方和第三方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工合同副本：包含雙方約定的施工范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.施工圖紙及設(shè)計(jì)變更文件：包含水利工程的具體設(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)尺寸、材料規(guī)格、施工要求等。3.施工組織設(shè)計(jì)：包含施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全措施、環(huán)境保護(hù)措施等。4.材料及設(shè)備采購清單：包含工程所需材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等信息。5.人員配置及培訓(xùn)計(jì)劃：包含施工隊(duì)伍人員組成、專業(yè)資質(zhì)、培訓(xùn)內(nèi)容等。6.監(jiān)理合同副本：包含監(jiān)理單位的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、質(zhì)量監(jiān)督要求、爭議處理等。7.保險(xiǎn)合同副本：包含工程保險(xiǎn)的險(xiǎn)種、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期間、保險(xiǎn)費(fèi)率、理賠程序等。8.第三方服務(wù)合同副本：包含第三方提供的專業(yè)服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任、期限等。9.工期延誤報(bào)告：包含工期延誤原因、延誤天數(shù)、延誤原因分析、延誤損失評(píng)估等。10.補(bǔ)償費(fèi)用支付憑證：包含支付時(shí)間、支付金額、支付方式等。說明要求：附件應(yīng)與合同一致，如有沖突，以合同為準(zhǔn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）工期延誤：若乙方未按合同約定的工期完成工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任，每日補(bǔ)償金額按合同約定。（2）施工質(zhì)量不合格：若乙方施工質(zhì)量不達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)負(fù)責(zé)返工或修復(fù)，直至合格，并承擔(dān)相應(yīng)損失。（3）擅自變更施工方案：若乙方擅自變更施工方案，導(dǎo)致工期延誤或質(zhì)量不合格，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（4）違反安全生產(chǎn)規(guī)定：若乙方違反安全生產(chǎn)規(guī)定，導(dǎo)致安全事故發(fā)生，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）提供材料設(shè)備延誤：若甲方未按合同約定時(shí)間提供材料或設(shè)備，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（2）設(shè)計(jì)變更延誤：若甲方未及時(shí)提供設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（3）支付延誤：若甲方