門樓施工合同范本

門樓施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱為XXX門樓建設(shè)有限公司，是一家專注于門樓建設(shè)與施工的專業(yè)公司。公司地址位于中國XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號，法定代表人為張三，聯(lián)系電話為138XXXX1234。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方全稱為XXX建筑工程有限公司，是一家具有豐富門樓施工經(jīng)驗的公司。公司地址位于中國XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號，法定代表人為李四，聯(lián)系電話為139XXXX5678。

合同簡介：

雙方本著平等互利的原則，甲方委托乙方進行門樓施工。甲方作為委托方，負責提供施工場地、材料以及相關(guān)的施工要求；乙方作為服務提供方，負責按照甲方的要求進行門樓施工，并保證施工質(zhì)量。雙方共同合作，以期達到甲方的門樓建設(shè)目標。

本合同范本旨在明確雙方在門樓施工過程中的權(quán)利與義務、價格與支付條件、履行期限、違約責任、不可抗力、爭議解決等事項，以便雙方在合同履行過程中有據(jù)可依。合同內(nèi)容符合我國相關(guān)法律法規(guī)，如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

在此，雙方鄭重承諾，將嚴格按照本合同的各項條款執(zhí)行，共同維護雙方的合法權(quán)益。如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期為一年。合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約一年。除非雙方另有約定，否則合同終止后，乙方應對施工場地進行清理，并承擔相關(guān)費用。

門樓施工合同范本旨在為甲方和乙方提供一份具有法律效力的合同文本，確保雙方在施工過程中的權(quán)益得到保障。在本合同的履行過程中，雙方應嚴格遵守合同條款，共同完成甲方所需的門樓施工任務。

第一章雙方權(quán)利與義務

第一條甲方的權(quán)利與義務

1.1提供施工場地，確保乙方施工順利進行；

1.2按照合同約定提供施工材料，并保證材料質(zhì)量；

1.3按時支付乙方施工費用；

1.4協(xié)助乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)；

1.5維護乙方在施工過程中的合法權(quán)益。

第二條乙方的權(quán)利與義務

2.1按照甲方的要求進行門樓施工，并保證施工質(zhì)量；

2.2嚴格按照施工方案和施工標準進行施工，確保施工安全；

2.3遵守國家法律法規(guī)，不得違法施工；

2.4按時完成施工任務，并承擔施工過程中的相關(guān)費用；

2.5接受甲方的監(jiān)督和檢查，確保施工質(zhì)量。

第二章價格與支付條件

第三條施工費用

3.1乙方的施工費用為人民幣XX萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬元整），包括但不限于施工人工、材料、設(shè)備、運輸、稅費等一切施工成本。

3.2甲方支付乙方施工費用的方式為分期支付，具體支付方式如下：

（1）合同簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方支付乙方施工費用的30%；

（2）施工進度達到50%時，甲方支付乙方施工費用的30%；

（3）施工完成后，甲方支付乙方施工費用的40%。

第三章履行期限

第四條施工期限

4.1乙方應按照合同約定的施工方案和施工進度，保證在合同約定的施工期限內(nèi)完成施工任務。

4.2施工期限自乙方進入施工現(xiàn)場之日起計算，至施工完成之日止。

第四章違約責任

第五條違約責任

5.1甲方未按照合同約定支付施工費用的，每逾期支付一天，應支付乙方逾期付款金額的0.5%作為違約金。

5.2乙方未按照合同約定完成施工任務的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。違約金為合同總價款的10%。

5.3雙方因不可抗力導致無法履行合同的，不承擔違約責任。

第五章不可抗力

第六條不可抗力

6.1不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。

6.2雙方因不可抗力導致無法履行合同的，應及時通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。

6.3雙方應根據(jù)不可抗力對合同履行造成的影響，協(xié)商調(diào)整合同履行期限和費用。

第六章爭議解決

第七條爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七章其他條款

第八條其他事項

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同有效期為一年。

8.3合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約一年。

8.4除非雙方另有約定，否則合同終止后，乙方應對施工場地進行清理，并承擔相關(guān)費用。

8.5本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：年月日

第一條合同目的與范圍

1.1合同目的

本合同的目的是明確甲方（買方/出租方/委托方）與乙方（賣方/承租方/服務提供方）之間的權(quán)利和義務，確保雙方在門樓施工過程中的合作順利進行，共同完成甲方的門樓建設(shè)目標。

1.2合同范圍

本合同的范圍包括但不僅限于以下內(nèi)容：

1.2.1乙方根據(jù)甲方的要求進行門樓施工，包括施工方案的設(shè)計、施工進度的安排、施工質(zhì)量的保證等；

1.2.2甲方應提供施工場地、材料以及相關(guān)的施工要求，并協(xié)助乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)；

1.2.3雙方應遵守國家法律法規(guī)，確保施工過程中的安全、環(huán)保等要求；

1.2.4雙方應按照合同約定的價格與支付條件，按時支付施工費用；

1.2.5雙方應共同維護施工過程中的合法權(quán)益，并承擔因違約或不可抗力等原因?qū)е碌膿p失。

第二條定義

2.1甲方（買方/出租方/委托方）：指本合同中委托乙方進行門樓施工的當事人，全稱為XXX門樓建設(shè)有限公司。

2.2乙方（賣方/承租方/服務提供方）：指本合同中承擔門樓施工任務的當事人，全稱為XXX建筑工程有限公司。

2.3施工場地：指甲方提供的進行門樓施工的地點，具體位置和面積已在合同中約定。

2.4施工費用：指乙方完成門樓施工任務所需支付的費用，包括人工、材料、設(shè)備、運輸?shù)瘸杀尽?/p>

2.5不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。

第三條雙方權(quán)利與義務

3.1甲方的權(quán)利與義務

3.1.1甲方應按照合同約定提供施工場地、材料及相關(guān)施工要求，并保證施工進度的順利進行；

3.1.2甲方有權(quán)對乙方的施工質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，確保施工質(zhì)量符合合同要求；

3.1.3甲方應按時支付乙方施工費用，按合同約定的支付條件進行支付；

3.1.4甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)，并提供必要的支持與配合；

3.1.5甲方應遵守國家法律法規(guī)，確保施工過程中的安全、環(huán)保等要求。

3.2乙方的權(quán)利與義務

3.2.1乙方應按照甲方的要求進行門樓施工，并保證施工質(zhì)量符合合同要求；

3.2.2乙方應嚴格按照施工方案和施工進度進行施工，確保施工安全；

3.2.3乙方應遵守國家法律法規(guī)，確保施工過程中的安全、環(huán)保等要求；

3.2.4乙方應接受甲方的監(jiān)督和檢查，及時改進施工中出現(xiàn)的問題；

3.2.5乙方應按時完成施工任務，并承擔因違約或不可抗力等原因?qū)е碌膿p失。

第四條價格與支付條件

4.1價格條款

雙方確認，乙方的施工費用為人民幣XX萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬元整），包括但不限于施工人工、材料、設(shè)備、運輸、稅費等一切施工成本。

4.2支付方式

甲方支付乙方施工費用的方式為分期支付，具體支付方式如下：

（1）合同簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方支付乙方施工費用的30%；

（2）施工進度達到50%時，甲方支付乙方施工費用的30%；

（3）施工完成后，甲方支付乙方施工費用的40%。

4.3支付時間

甲方應按照本合同約定的分期支付方式，在每期支付條件滿足后7個工作日內(nèi)，將相應款項支付給乙方。

第五條履行期限

5.1合同有效期

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同有效期為一年。

5.2施工期限

乙方向甲方承諾，按照本合同約定的施工方案和施工進度，保證在合同約定的施工期限內(nèi)完成施工任務。

第六條違約責任

6.1甲方違約

甲方未按照合同約定支付施工費用的，每逾期支付一天，應支付乙方逾期付款金額的0.5%作為違約金。甲方延遲履行合同義務的，應承擔由此給乙方造成的一切損失。

6.2乙方違約

乙方未按照合同約定完成施工任務的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。違約金為合同總價款的10%。乙方延遲履行合同義務的，應承擔由此給甲方造成的一切損失。

6.3雙方違約

因不可抗力導致雙方無法履行合同的，不承擔違約責任。雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

6.4違約金和賠償

乙方的違約行為給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償，賠償金額包括但不限于經(jīng)濟損失、甲方損失的利潤、甲方因乙方違約而支付的額外費用等。

6.5違約解除合同

乙方連續(xù)違約兩次或累計違約情節(jié)嚴重，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方支付合同總價款的20%作為違約金，賠償甲方損失。

6.6不可抗力

雙方因不可抗力導致無法履行合同的，應及時通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應根據(jù)不可抗力對合同履行造成的影響，協(xié)商調(diào)整合同履行期限和費用。

第七條不可抗力

7.1定義

不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。

7.2責任免除條件

發(fā)生不可抗力事件時，雙方免除非因不可抗力事件導致的違約責任。雙方應立即通知對方不可抗力事件的發(fā)生，并提供相關(guān)證明文件。

7.3后果處理

因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，雙方應友好協(xié)商，根據(jù)事件對合同履行造成的影響，協(xié)商調(diào)整合同履行期限和費用。如不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，雙方可協(xié)商終止合同的履行。

第八條爭議解決

8.1協(xié)商解決

雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。雙方應盡力維護合同的履行，避免因爭議影響施工進度。

8.2調(diào)解解決

如協(xié)商不成，雙方可尋求第三方調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解。調(diào)解機構(gòu)應在雙方同意的范圍內(nèi)提出調(diào)解方案，雙方根據(jù)調(diào)解方案協(xié)商解決爭議。

8.3仲裁解決

如調(diào)解失敗，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會提起仲裁。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有法律約束力。

8.4訴訟解決

雙方也可以選擇將爭議提交至合同簽訂地人民法院提起訴訟。訴訟期間，雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。

8.5爭議解決條款的效力

本合同爭議解決條款的約定，不影響雙方在合同履行過程中的其他權(quán)利和義務。雙方在解決爭議后，應繼續(xù)履行合同剩余部分。

第九條其他條款

9.1通知方式

雙方之間的所有通知、文件等均應以書面形式進行，并通過快遞、電子郵件或傳真等方式發(fā)送至對方的指定地址。

9.2合同變更

任何一方如需變更合同內(nèi)容，應提前30個工作日以書面形式通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。

9.3合同終止條件

本合同在以下情況下可終止：

（1）雙方協(xié)商一致同意終止合同；

（2）一方嚴重違反合同約定，另一方提出終止合同，違約方不同意解除合同；

（3）發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；

（4）法律、法規(guī)或政策變化導致合同無法履行。

9.4保密條款

雙方在履行合同過程中獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等應予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。

9.5不可分割性

本合同的各個條款具有同等法律效力，不可分割。如某一條款無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。

第十條附則