保護乙方施工合同范本

保護乙方施工合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方在甲方指定地點進行的施工項目達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程內容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、合同標的及范圍

2.1合同標的：乙方按照甲方要求，在規(guī)定期限內完成指定地點的施工項目。

2.2合同范圍：乙方負責施工項目的勘察、設計、施工、驗收及保修等工作。

三、工程款項及支付方式

3.1工程款項：本合同工程總造價為人民幣________________________元。

3.2支付方式：甲方按以下進度支付工程款項：

（1）開工前支付合同總價的30%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時支付合同總價的20%；

（3）工程進度達到80%時支付合同總價的30%；

（4）工程竣工驗收合格后支付合同總價的20%。

四、施工質量及驗收標準

4.1施工質量：乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準、規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量達到國家標準。

4.2驗收標準：工程竣工驗收合格，符合國家有關法律法規(guī)及設計要求。

五、工程進度及工期延誤

5.1工程進度：乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程進度。

5.2工期延誤：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價的1%作為違約金。

六、知識產(chǎn)權及保密

6.1知識產(chǎn)權：乙方在施工過程中產(chǎn)生的技術成果、專利、商標等知識產(chǎn)權歸甲方所有。

6.2保密：乙方在履行合同過程中，對甲方提供的資料、技術等保密事項負有保密義務。

七、爭議解決

7.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程設計圖紙及施工圖紙

2.施工合同專用條款

3.施工質量驗收標準

4.工程進度計劃

5.甲方提供的資料清單

6.乙方資質證明文件

7.乙方安全生產(chǎn)許可證

8.乙方項目經(jīng)理資格證書

9.乙方施工人員資格證書

10.甲方付款憑證

11.乙方收款憑證

12.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障施工項目的順利進行，維護自身合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，特委托第三方（以下簡稱“第三方”）作為施工項目的監(jiān)督管理主體，與乙方（以下簡稱“乙方”）就乙方在甲方指定地點進行的施工項目達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程內容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、第三方責任及權利

2.1第三方作為施工項目的監(jiān)督管理主體，負責對乙方施工過程進行監(jiān)督，確保施工質量、進度、安全及環(huán)保等方面符合國家相關法律法規(guī)及甲方要求。

2.2第三方有權對乙方施工過程中的違法行為進行制止，并要求乙方立即整改。

2.3第三方有權對乙方提交的施工方案、進度計劃、質量驗收報告等進行審核，并提出整改意見。

2.4第三方有權對乙方進行必要的罰款、停工等處罰措施，以保障施工項目的順利進行。

三、乙方責任及權利

3.1乙方負責按照甲方要求，在規(guī)定期限內完成指定地點的施工項目。

3.2乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準、規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量達到國家標準。

3.3乙方有權要求甲方按合同約定支付工程款項，并有權要求甲方提供必要的施工條件。

3.4乙方有權對第三方提出的整改意見進行申訴，并在合理期限內提供相應的整改措施。

四、工程款項及支付方式

4.1工程款項：本合同工程總造價為人民幣________________________元。

4.2支付方式：甲方按以下進度支付工程款項：

（1）開工前支付合同總價的30%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時支付合同總價的20%；

（3）工程進度達到80%時支付合同總價的30%；

（4）工程竣工驗收合格后支付合同總價的20%。

五、施工質量及驗收標準

5.1施工質量：乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準、規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量達到國家標準。

5.2驗收標準：工程竣工驗收合格，符合國家有關法律法規(guī)及設計要求。

六、工程進度及工期延誤

6.1工程進度：乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程進度。

6.2工期延誤：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價的1%作為違約金。

七、違約責任及限制條款

7.1乙方如違反合同約定，導致工程質量不合格、工期延誤、安全事故等，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

7.2乙方在施工過程中，如發(fā)生環(huán)境污染、噪音擾民等問題，甲方有權要求乙方立即整改，并承擔相應的法律責任。

7.3乙方如擅自變更施工方案、增加工程量等，未經(jīng)甲方同意，甲方有權拒絕支付相關款項。

八、爭議解決

8.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

1.確保施工項目的順利進行，提高施工質量；

2.加強施工過程中的監(jiān)督管理，降低甲方風險；

3.促進施工各方之間的溝通與合作，提高施工效率。

甲方為主導的目的和意義：

1.保障甲方在施工過程中的合法權益；

2.提高施工質量，確保工程達到預期效果；

3.降低甲方在施工過程中的風險，實現(xiàn)甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身在施工項目中的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，特委托第三方（以下簡稱“第三方”）作為施工項目的協(xié)調與監(jiān)督主體，與甲方（以下簡稱“甲方”）就乙方在甲方指定地點進行的施工項目達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程內容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、第三方責任及權利

2.1第三方作為施工項目的協(xié)調與監(jiān)督主體，負責協(xié)調甲方與乙方之間的關系，確保施工項目的順利進行。

2.2第三方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括場地、材料、設備等。

2.3第三方有權對甲方的支付行為進行監(jiān)督，確保乙方按合同約定及時獲得款項。

2.4第三方有權對施工過程中的質量問題進行監(jiān)督，并要求甲方及時整改。

三、乙方責任及權利

3.1乙方負責按照合同約定，在規(guī)定期限內完成指定地點的施工項目。

3.2乙方有權要求甲方按照合同約定提供施工所需的材料、設備等。

3.3乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項，并有權對支付進度進行監(jiān)督。

3.4乙方有權對施工過程中的技術問題進行決策，并有權要求甲方提供必要的技術支持。

四、工程款項及支付方式

4.1工程款項：本合同工程總造價為人民幣________________________元。

4.2支付方式：甲方按以下進度支付工程款項：

（1）開工前支付合同總價的30%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時支付合同總價的20%；

（3）工程進度達到80%時支付合同總價的30%；

（4）工程竣工驗收合格后支付合同總價的20%。

五、施工質量及驗收標準

5.1施工質量：乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準、規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量達到國家標準。

5.2驗收標準：工程竣工驗收合格，符合國家有關法律法規(guī)及設計要求。

六、工程進度及工期延誤

6.1工程進度：乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程進度。

6.2工期延誤：因甲方原因導致工期延誤，每延誤一天，甲方應向乙方支付合同總價的1%作為違約金。

七、違約責任及限制條款

7.1甲方如違反合同約定，導致施工進度延誤、材料供應不及時、支付款項延誤等，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

7.2甲方如未按照合同約定提供施工條件，乙方有權要求甲方立即整改，并承擔相應的責任。

7.3甲方如擅自變更施工方案、增加工程量等，未經(jīng)乙方同意，甲方有權拒絕支付相關款項。

八、爭議解決

8.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同