建筑鋼結(jié)構(gòu)承攬合同

建筑鋼結(jié)構(gòu)承攬合同合同編號(hào)：__________《建筑鋼結(jié)構(gòu)承攬合同》一、合同雙方1.承攬人：[承攬人公司名稱(chēng)]，地址：[承攬人公司地址]，聯(lián)系方式：[承攬人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[承攬人聯(lián)系郵箱]。2.定作人：[定作人公司名稱(chēng)]，地址：[定作人公司地址]，聯(lián)系方式：[定作人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[定作人聯(lián)系郵箱]。二、承攬項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱(chēng)：[具體項(xiàng)目名稱(chēng)]2.項(xiàng)目地點(diǎn)：[詳細(xì)項(xiàng)目地點(diǎn)]3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：包括但不限于[列舉具體的鋼結(jié)構(gòu)工程內(nèi)容，如廠房鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)等]的設(shè)計(jì)、制作與安裝。三、承攬范圍1.鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作，包括圖紙繪制、結(jié)構(gòu)計(jì)算等，保證設(shè)計(jì)符合相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.鋼結(jié)構(gòu)制作：按照設(shè)計(jì)圖紙要求，在指定的工廠內(nèi)進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)的制作，包括鋼材采購(gòu)、切割、焊接、組裝等工藝，保證制作質(zhì)量符合制作標(biāo)準(zhǔn)。3.鋼結(jié)構(gòu)安裝：組織專(zhuān)業(yè)的安裝團(tuán)隊(duì)，在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)的安裝工作，包括吊裝、固定、連接等環(huán)節(jié)，保證安裝進(jìn)度和質(zhì)量符合安裝標(biāo)準(zhǔn)。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：遵循國(guó)家及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，如[具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)]等，保證設(shè)計(jì)的安全性、合理性和可靠性。2.制作標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行[具體制作標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)]等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)鋼材的材質(zhì)、規(guī)格、焊接質(zhì)量、外觀等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，保證制作的精度和質(zhì)量。3.安裝標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)[具體安裝標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)]等標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的安裝位置、垂直度、水平度、連接緊固度等進(jìn)行嚴(yán)格把控，保證安裝的穩(wěn)定性和安全性。五、工期1.開(kāi)工日期：[具體開(kāi)工日期]2.竣工日期：[具體竣工日期]3.工期延誤及順延：如因不可抗力、定作人原因或其他不可預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致工期延誤，承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人，并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可對(duì)工期進(jìn)行順延。六、價(jià)款及支付方式1.合同總價(jià)：經(jīng)雙方協(xié)商確定，本合同的總價(jià)款為[具體合同總價(jià)金額]元。2.付款進(jìn)度及方式：合同簽訂后[X]日內(nèi)，定作人支付合同總價(jià)的[X]%作為預(yù)付款；鋼結(jié)構(gòu)制作完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后[X]日內(nèi)，定作人支付合同總價(jià)的[X]%；鋼結(jié)構(gòu)安裝完成并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后[X]日內(nèi)，定作人支付合同總價(jià)的[X]%；剩余合同總價(jià)的[X]%作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期屆滿(mǎn)后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)一次性支付給承攬人。七、材料供應(yīng)1.材料采購(gòu)：承攬人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所需鋼材等材料的采購(gòu)，保證材料的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。材料采購(gòu)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商。2.材料檢驗(yàn)：承攬人應(yīng)在材料進(jìn)場(chǎng)前對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，包括材質(zhì)證明、規(guī)格尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可用于項(xiàng)目施工，如發(fā)覺(jué)材料質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理。八、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)要求：承攬人應(yīng)根據(jù)定作人提供的項(xiàng)目需求和相關(guān)資料，進(jìn)行詳細(xì)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的計(jì)算和分析，保證結(jié)構(gòu)的安全性和合理性。同時(shí)設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，滿(mǎn)足施工要求。2.設(shè)計(jì)變更：如因定作人需求變更或其他原因?qū)е略O(shè)計(jì)需要變更，定作人應(yīng)及時(shí)通知承攬人，并提供相關(guān)變更資料。承攬人應(yīng)根據(jù)變更要求進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整，并重新提交設(shè)計(jì)方案供定作人審核。設(shè)計(jì)變更費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。九、鋼結(jié)構(gòu)制作1.制作要求：承攬人應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)的制作工作。制作過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制工藝參數(shù)，保證制作質(zhì)量。同時(shí)應(yīng)做好制作記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，以備后續(xù)驗(yàn)收和追溯。2.制作進(jìn)度：承攬人應(yīng)根據(jù)合同工期要求，合理安排制作進(jìn)度，保證按時(shí)完成制作任務(wù)。如因承攬人原因?qū)е轮谱鬟M(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.制作檢驗(yàn)：承攬人應(yīng)在鋼結(jié)構(gòu)制作完成后，進(jìn)行全面的檢驗(yàn)工作，包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、焊接質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行出廠發(fā)貨，如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。十、鋼結(jié)構(gòu)安裝1.安裝要求：承攬人應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)的安裝團(tuán)隊(duì)，按照設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)的安裝工作。安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，保證施工安全。同時(shí)應(yīng)做好安裝記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，以備后續(xù)驗(yàn)收和追溯。2.安裝進(jìn)度：承攬人應(yīng)根據(jù)合同工期要求，合理安排安裝進(jìn)度，保證按時(shí)完成安裝任務(wù)。如因承攬人原因?qū)е掳惭b進(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.安裝檢驗(yàn)：鋼結(jié)構(gòu)安裝完成后，承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人進(jìn)行驗(yàn)收。定作人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的安裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括安裝位置、垂直度、水平度、連接緊固度等方面的檢驗(yàn)。如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題，承攬人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。十一、竣工驗(yàn)收與結(jié)算1.竣工驗(yàn)收：本項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收由定作人組織，承攬人配合。竣工驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，包括鋼結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量、尺寸精度、焊接質(zhì)量、安裝質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)。如驗(yàn)收合格，雙方應(yīng)簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題，承攬人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。2.結(jié)算方式：本合同的結(jié)算方式按照第六條的約定執(zhí)行，即根據(jù)工程進(jìn)度分階段支付款項(xiàng)。在竣工驗(yàn)收合格后，承攬人應(yīng)向定作人提交結(jié)算報(bào)告，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，定作人應(yīng)在[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。十二、違約責(zé)任1.承攬人違約責(zé)任：如承攬人未按照合同約定的工期完成項(xiàng)目施工，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的[X]%向定作人支付違約金；如逾期超過(guò)[X]天，定作人有權(quán)解除合同，并要求承攬人承擔(dān)由此造成的損失。如承攬人制作的鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)整改或更換，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如因質(zhì)量問(wèn)題給定作人造成損失，承攬人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。如承攬人違反本合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給定作人造成的損失。2.定作人違約責(zé)任：如定作人未按照合同約定的時(shí)間支付款項(xiàng)，每逾期一天，應(yīng)按照未支付款項(xiàng)的[X]%向承攬人支付違約金；如逾期超過(guò)[X]天，承攬人有權(quán)暫停施工，并要求定作人承擔(dān)由此造成的損失。如定作人提供的項(xiàng)目資料不準(zhǔn)確或不完整，導(dǎo)致承攬人無(wú)法正常進(jìn)行設(shè)計(jì)、制作或安裝工作，定作人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償承攬人的損失。如定作人違反本合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給承攬人造成的損失。十三、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.仲裁機(jī)構(gòu)：無(wú)。十四、合同生效與終止1.合同生效條件：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.合同終止條件：本合同約定的履行期限屆滿(mǎn)，雙方完成合同項(xiàng)下的全部義務(wù)；經(jīng)雙方協(xié)商一致，解除本合同；因不可抗力等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商終止合同。十五、其他條款1.保密條款：雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容及在履行合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。2.不可抗力條款：如因不可抗力（如地震、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)等）導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商確定是否延期履行或解除本合同。3.通知與送達(dá)條款：雙方在本合同履行過(guò)程中相互發(fā)出的通知、文件等，應(yīng)采用書(shū)面形式，并通過(guò)快遞、郵件等方式送達(dá)對(duì)方指定的地址或郵箱。如一方變更地址或郵箱，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。4.合同份數(shù)及留存：本合同一式[X]份，雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。[承攬