年建設(shè)工程施工合同協(xié)議書

年建設(shè)工程施工合同協(xié)議書合同編號：[具體合同編號]一、合同雙方1.發(fā)包人：[發(fā)包人公司名稱]，地址：[發(fā)包人公司地址]，聯(lián)系方式：[具體聯(lián)系方式]。2.承包人：[承包人公司名稱]，地址：[承包人公司地址]，聯(lián)系方式：[具體聯(lián)系方式]。二、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]。2.工程地點：[具體工程地點]。3.工程內(nèi)容：詳細描述工程所涉及的各項工作和任務(wù)，包括但不限于建筑施工、設(shè)備安裝、裝修裝飾等。4.工程規(guī)模：明確工程的規(guī)模大小，如建筑面積、工程投資金額、設(shè)備數(shù)量等具體指標。三、合同工期1.開工日期：[具體開工日期]。2.竣工日期：[具體竣工日期]。3.工期總?cè)諝v天數(shù)：[具體總?cè)諝v天數(shù)]，雙方應(yīng)嚴格按照此工期進行施工和驗收，如因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照合同約定的程序進行處理。四、工程質(zhì)量標準1.工程應(yīng)符合國家和地方相關(guān)標準及規(guī)范的要求，同時應(yīng)滿足發(fā)包人在招標文件中提出的質(zhì)量標準和要求。2.承包人應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，加強施工過程中的質(zhì)量控制，保證工程質(zhì)量達到合同約定的標準。3.發(fā)包人有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，承包人應(yīng)予以配合，如發(fā)覺工程質(zhì)量不符合要求，承包人應(yīng)及時整改，直至達到合格標準。五、合同價款與支付1.合同總價：[具體合同總價]，該總價為固定總價，包括工程的所有費用，如材料費、人工費、機械費、管理費等。2.付款方式：預(yù)付款：發(fā)包人在合同簽訂后[X]日內(nèi)，向承包人支付合同總價的[X]%作為預(yù)付款，用于工程的前期準備工作。進度款：承包人應(yīng)按照工程進度提交付款申請，發(fā)包人應(yīng)在收到付款申請后的[X]日內(nèi)進行審核，審核通過后按約定比例支付進度款。進度款的支付比例應(yīng)根據(jù)工程進度的完成情況進行確定，一般為已完工程價值的[X]%?？⒐そY(jié)算款：工程竣工并經(jīng)發(fā)包人驗收合格后，承包人應(yīng)提交竣工結(jié)算報告，發(fā)包人應(yīng)在收到竣工結(jié)算報告后的[X]日內(nèi)進行審核，審核通過后支付竣工結(jié)算款。竣工結(jié)算款的支付比例為合同總價的[X]%，扣除已支付的預(yù)付款和進度款后的余額。3.付款進度安排：詳細列出各階段付款的時間節(jié)點和金額，保證付款的及時性和準確性。六、雙方責任與義務(wù)1.發(fā)包人責任與義務(wù)：提供施工所需的場地、水源、電源等基本條件，并保證其滿足施工要求。按照合同約定的時間和方式支付工程款項。協(xié)助承包人辦理工程施工所需的相關(guān)手續(xù)，如施工許可證等。對工程施工過程進行監(jiān)督和檢查，及時提出意見和建議。2.承包人責任與義務(wù)：按照合同約定的時間和要求完成工程施工任務(wù)，保證工程質(zhì)量符合合同要求。建立健全安全管理體系，加強施工現(xiàn)場的安全管理，保證施工安全。遵守國家和地方的法律法規(guī)，不得進行違法違規(guī)行為。負責工程施工過程中的環(huán)境保護工作，減少施工對環(huán)境的影響。七、工程變更1.變更范圍：明確工程變更的范圍，包括工程設(shè)計變更、工程量變更、工程質(zhì)量標準變更等。2.變更程序：承包人應(yīng)在發(fā)覺需要變更的情況后及時通知發(fā)包人，并提交變更申請報告。發(fā)包人應(yīng)在收到變更申請報告后的[X]日內(nèi)進行審核，審核通過后發(fā)出變更通知。承包人應(yīng)根據(jù)變更通知的要求進行變更施工，保證變更工程的質(zhì)量和進度。3.變更價款的確定：變更工程的價款應(yīng)按照合同約定的計價方式進行確定，如合同中有約定的單價或總價，則按照約定的單價或總價進行計算；如合同中沒有約定，則應(yīng)按照國家和地方的相關(guān)標準及規(guī)范進行計價。八、竣工驗收與結(jié)算1.竣工驗收：工程竣工后，承包人應(yīng)及時通知發(fā)包人進行驗收。發(fā)包人應(yīng)在收到驗收通知后的[X]日內(nèi)組織驗收，如逾期未組織驗收，則視為工程驗收合格。驗收應(yīng)按照國家和地方的相關(guān)標準及規(guī)范進行，如發(fā)覺工程質(zhì)量不符合要求，承包人應(yīng)及時整改，直至達到合格標準。2.結(jié)算方式：工程竣工結(jié)算應(yīng)按照合同約定的方式進行，一般采用固定總價結(jié)算或單價結(jié)算。3.竣工結(jié)算審核：發(fā)包人應(yīng)在收到竣工結(jié)算報告后的[X]日內(nèi)進行審核，審核通過后與承包人進行結(jié)算。如雙方對竣工結(jié)算結(jié)果存在爭議，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式進行處理。九、爭議解決1.爭議解決方式：雙方應(yīng)在合同中約定爭議解決的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。如選擇仲裁方式，應(yīng)明確仲裁機構(gòu)的名稱和地點；如選擇訴訟方式，應(yīng)明確訴訟法院的名稱和地點。2.仲裁或訴訟地點：[具體仲裁機構(gòu)名稱或訴訟法院名稱]。十、安全與環(huán)保1.承包人應(yīng)建立健全安全管理制度，加強施工現(xiàn)場的安全管理，保證施工安全。承包人應(yīng)配備必要的安全防護設(shè)施和設(shè)備，對施工人員進行安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和自我保護能力。2.承包人應(yīng)遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，采取有效措施減少施工對環(huán)境的影響。承包人應(yīng)按照環(huán)保要求處理施工廢棄物，防止污染環(huán)境。3.發(fā)包人應(yīng)對承包人的安全和環(huán)保工作進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)覺安全和環(huán)保問題，應(yīng)及時要求承包人整改。十一、知識產(chǎn)權(quán)1.雙方應(yīng)保證在合同履行過程中所使用的知識產(chǎn)權(quán)是合法的，不得侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。2.如一方在合同履行過程中使用了他人的知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此而遭受的損失。3.合同雙方在合同履行過程中所創(chuàng)造的知識產(chǎn)權(quán)，如專利、商標、著作權(quán)等，其歸屬應(yīng)按照合同約定進行確定。如合同中沒有約定，則應(yīng)按照國家和地方的相關(guān)法律法規(guī)進行確定。主體蓋章簽字部分：發(fā)包人（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）